泥墙清工合同

泥墙清工合同一、合同双方基本信息发包方（甲方）名称：________________________地址：________________________联系人：______________________承包方（乙方）名称：________________________地址：________________________联系人：______________________二、工程概况1.项目基本信息工程名称：________________________工程地点：________________________工程规模：总施工面积________平方米，包含墙体砌筑________立方米、墙面抹灰________平方米、瓷砖铺贴________平方米及地面找平________平方米。2.工期要求工期总日历天数为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因延误的，每逾期1天按合同总价的0.5%支付违约金。三、清包内容与范围1.施工内容乙方负责完成以下工作：墙体工程：包括砖石砌筑、构造柱浇筑、墙体拉结筋安装，确保垂直度偏差≤3mm/2m，灰缝饱满度≥80%。抹灰工程：墙面基层处理（含界面剂涂刷）、水泥砂浆抹灰（配比1:3），表面平整度误差≤3mm/2m，阴阳角方正度误差≤2mm。饰面工程：瓷砖铺贴（含泡水、排版、勾缝），空鼓率控制在单块砖≤10%、整体≤5%，接缝高低差≤0.5mm。辅助工作：施工工具（除甲方提供的塔吊、搅拌机外）、脚手架搭设、建筑垃圾清理及场内材料二次搬运。2.不含范围甲方负责提供施工图纸、技术交底及第三方监理服务，乙方不承担材料采购、设计变更及非施工原因导致的返工责任。四、合同价款与支付方式1.合同总价本工程采用固定单价结算，总价暂定为人民币________元（大写：________________），具体以实际验收工程量为准：墙体砌筑：____元/立方米墙面抹灰：____元/平方米瓷砖铺贴：____元/平方米地面找平：____元/平方米2.支付节点预付款：合同签订后5个工作日内支付总价的20%，用于乙方人员及工具进场。进度款：按月支付已完成工程量的70%，乙方需提交进度报表及验收记录，经甲方确认后10个工作日内支付。竣工结算：工程验收合格后30日内，双方核对工程量并结清至总价的97%，预留3%作为质保金。质保金：自竣工验收合格之日起1年后无质量问题，一次性无息返还。五、材料供应与管理1.甲方责任提供符合国家标准的水泥、砂石、砖块、瓷砖等主材，运至施工现场50米范围内，并提供产品合格证及检测报告。材料供应延迟导致工期延误的，甲方需承担乙方窝工损失（按____元/人/天计算）。2.乙方责任负责材料接收、检验及保管，发现数量不足或质量问题需在24小时内书面通知甲方。施工中严格控制材料损耗，瓷砖损耗率不得超过3%，超出部分由乙方承担赔偿责任。六、施工质量与验收标准1.质量要求墙体砌筑：砂浆饱满度≥80%，垂直度偏差≤3mm/2m，轴线位移≤5mm。抹灰工程：表面平整度≤3mm/2m，阴阳角方正度≤2mm，无空鼓、开裂、爆灰现象。瓷砖铺贴：接缝平直度≤2mm/5m，排水坡度符合设计要求（卫生间≥1%，阳台≥0.8%），24小时蓄水试验无渗漏。2.验收程序隐蔽工程验收：墙体拉结筋、防水层等隐蔽部位施工完成后，乙方需提前48小时通知甲方及监理验收，验收合格后方可进入下一道工序。分项验收：抹灰、铺贴等分项工程完工后，双方按施工节点共同验收，签署《分项工程验收单》。竣工验收：工程全部完工后，乙方提交《竣工报告》及完整施工资料，甲方在15日内组织验收，逾期未验收视为合格。七、施工安全与文明施工1.安全责任乙方需配备专职安全员，施工人员必须佩戴安全帽，高空作业（≥2米）需系安全带。因乙方违规操作导致安全事故的，由乙方承担全部责任及费用。2.文明施工施工现场材料堆放有序，施工垃圾日产日清，不得影响周边环境。夜间施工需提前申请，噪声控制在55分贝以下，避免扰民。八、违约责任1.甲方违约未按时支付工程款，每逾期1天按应付款的0.05%支付违约金，逾期超过15天，乙方有权停工并要求赔偿损失。提供材料质量不合格导致返工的，甲方需承担材料损失费及工期延误责任。2.乙方违约工程质量不合格且拒绝整改的，甲方有权解除合同，乙方需返还已付款并赔偿直接损失。擅自转包工程的，甲方可扣除合同总价的20%作为违约金，并终止合同。九、争议解决与其他条款1.争议解决双方因合同履行发生争议的，应优先协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。2.合同变更任何涉及工程范围、工期、价款的变更，需经双方签署书面补充协议方为有效。3.合同生效本合同一式两份，