合伙施工协议合同范本

合伙施工协议合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑劳务有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方XX建设工程集团有限公司与乙方XX建筑劳务有限公司本着平等互利、诚实信用的原则，就XX市XX区XX项目（以下简称“项目”）的施工劳务合作事宜签订。项目总造价约为人民币XX万元，甲方负责项目的整体规划与资金投入，乙方负责提供专业的施工劳务团队，包括但不限于木工、钢筋工、混凝土工等工种，按照国家及行业相关标准完成项目施工任务。双方依据《中华人民共和国民法典》《建筑法》及相关法律法规，结合项目实际情况，明确各自的权利与义务，特制定本合同。合作背景为甲方拥有完整的工程项目资质及资金保障，乙方具备丰富的施工劳务经验及稳定的劳动力资源，双方通过本次合作实现资源共享、风险共担，确保项目按期、保质完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX项目（以下简称“项目”）施工劳务合作中的权利与义务，确保项目按照设计要求和国家相关建筑规范完成施工任务。合同范围包括但不限于项目范围内的土建工程、安装工程以及相关劳务分包工作，具体涉及木工、钢筋工、混凝土工、砌筑工、装饰装修工等多个工种的劳务提供与管理。甲方负责提供项目所需资金、技术支持和整体协调，乙方负责组建并管理施工劳务团队，完成具体施工任务，确保工程质量和安全。双方将通过紧密合作，共同达成项目建设的最终目标。

第二条定义

1.项目：指由甲方投资、乙方提供劳务支持，位于XX市XX区XX区XX路的XX市XX区XX项目。

2.劳务分包：指乙方按照甲方要求，提供特定工种的施工劳务，并负责劳务人员的招聘、管理、培训和劳动保障。

3.工程质量：指工程应符合国家及行业相关标准，通过竣工验收。

4.安全生产：指在施工过程中严格遵守安全生产法规，确保无重大安全事故发生。

5.合同期限：指本合同的有效期限自签订之日起至项目竣工验收合格之日止。

6.竣工验收：指项目完成后，经相关部门验收合格，并获得竣工验收证书。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权监督乙方的劳务提供情况，确保施工进度和质量符合合同要求。

（2）甲方应按时足额支付乙方劳务费用，并提供必要的施工条件和材料支持。

（3）甲方负责办理项目相关的审批手续，并协调解决施工过程中遇到的重大问题。

（4）甲方应向乙方提供详细的项目图纸、施工方案和技术要求，确保乙方能够准确理解并执行。

（5）甲方应保障乙方的施工人员安全，提供必要的安全防护措施和安全生产培训。

（6）甲方有权对乙方的劳务人员进行考核，并根据考核结果调整劳务团队。

（7）甲方应承担项目施工过程中产生的相关税费，并依法纳税。

（8）甲方应积极配合相关部门的检查和验收工作，确保项目顺利通过竣工验收。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付劳务费用，并有权监督甲方的资金到位情况。

（2）乙方应按照合同约定，组建专业的施工劳务团队，并确保劳务人员具备相应的技能和资质。

（3）乙方负责劳务人员的日常管理，包括考勤、培训、考核和安全教育，确保劳务人员遵守施工纪律和安全生产规定。

（4）乙方应严格按照甲方提供的施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量和进度符合合同要求。

（5）乙方应自行承担劳务人员的社会保险和劳动保障，并依法处理劳务纠纷。

（6）乙方应配备必要的施工设备和工具，并确保设备的安全性和有效性。

（7）乙方应积极配合甲方的监督管理，及时汇报施工进展和存在的问题，并共同协商解决方案。

（8）乙方应确保施工过程中无重大安全事故发生，如发生安全事故，应立即报告甲方并采取应急措施，同时承担相应的责任。

（9）乙方应妥善保管项目资料和施工记录，并在项目竣工验收后移交甲方。

（10）乙方应遵守国家法律法规和行业规范，确保施工过程合法合规。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本合同项下劳务费用总额为人民币XX万元（大写：XX元整），该价格包含乙方提供所有工种劳务人员的工资、社会保险、劳动保护、安全措施费、管理费及税金等所有相关费用，为包干价，不因市场价格波动或工程量增减而调整。

2.支付方式：甲方采用银行转账方式支付乙方劳务费用。乙方应在收到甲方支付指令后，提供等额的收款银行账户信息，甲方应在收到乙方有效账户信息后五个工作日内完成转账支付。

3.支付时间：甲方应按照以下时间节点支付劳务费用：

（1）合同签订后十日内，支付合同总价款的XX%，作为乙方施工准备资金；

（2）项目主体结构完成经甲方确认后十日内，支付至合同总价款的XX%；

（3）项目竣工验收合格并取得竣工验收证书后十日内，支付至合同总价款的XX%；

（4）剩余XX%作为质保金，于项目竣工验收合格后满十二个月且无任何质量问题后十日内支付。

4.费用结算：乙方应每月向甲方提交劳务费用结算报告，经甲方审核确认后，甲方应在收到报告后十日内支付当月应付劳务费用。如甲方对结算报告有异议，应在收到报告后五个工作日内提出，双方应友好协商解决；协商不成的，可委托第三方机构进行审计，审计结果作为结算依据。

第五条履行期限

1.合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格、甲方支付全部工程款（含质保金）之日止，预计合同履行期限为XX个月。

2.关键时间节点：

（1）开工日期：本合同生效后XX日内，乙方应劳务人员进场开始施工；

（2）主体结构完成日期：自开工之日起XX日内，乙方应完成项目主体结构施工，并报甲方验收；

（3）竣工验收日期：项目完工后XX日内，甲方应相关单位进行竣工验收；

（4）质保金返还日期：项目竣工验收合格后满十二个月且无任何质量问题后十日内。

3.期限顺延：如遇不可抗力事件、甲方原因导致工作面未能及时提供、或经甲方书面同意延期等情形，合同履行期限相应顺延，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付劳务费用的，每逾期一日，应向乙方支付当期应付未付款项XX%的违约金，违约金上限不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，甲方应在XX日内支付完毕全部款项并承担乙方因此造成的损失。

（2）因甲方原因导致项目停工、窝工的，甲方应承担乙方人员窝工费、设备闲置费，并按实际停工天数补偿乙方利润损失，补偿标准参照同类项目市场水平协商确定。

（3）甲方提供的施工图纸、技术方案存在重大错误或遗漏，导致乙方返工或工程缺陷的，甲方应承担全部返工费用和修复费用，并赔偿乙方因此造成的工期延误损失。

（4）甲方未按约定提供施工条件或协调相关单位配合的，每延误一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。

（5）甲方克扣或挪用乙方应得劳务费用，经乙方书面催告后仍未纠正的，乙方有权解除合同，甲方除支付全部应付未付款项外，还应支付合同总价款XX%的违约金，并承担乙方为追究该款项所支付的一切费用。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定提供劳务，或提供的劳务人员不符合技能要求，导致工程进度延误或质量不达标，每延误一日或每出现一次质量缺陷，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，违约金累计不超过合同总价款的XX%。情节严重的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。

（2）乙方违反安全生产规定，发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并视情节严重程度，甲方有权解除合同，并追究乙方的刑事责任。

（3）乙方未按时提交劳务费用结算报告，或提供的报告内容虚假、不完整，导致甲方无法按时支付劳务费用，每延误一日，应向甲方支付当期应付未付款项XX%的违约金。

（4）乙方擅自将合同项下部分或全部劳务转包给第三方，或允许他人以乙方名义施工，甲方有权立即解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失，并支付合同总价款XX%的违约金。

（5）乙方在施工过程中偷工减料、使用不合格材料，导致工程出现质量问题或安全隐患，乙方应负责无偿返工修复，并承担由此产生的一切费用，同时向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

3.违约金与赔偿：

（1）本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失，包括直接损失和合同履行后可以获得的利益损失。

（2）任何一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失，包括但不限于已支付费用、预期收益、为履行合同所投入的成本等。

（3）双方同意，任何一方违约时，守约方有权选择要求支付违约金或赔偿实际损失，但违约金与实际损失赔偿不得重复计算。

4.不可抗力免责：因地震、台风、洪水、战争等不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件，合同可协商变更或解除。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复履行合同。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、大雪、冰雹、泥石流、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、法律变化、疫情及其防控措施等。

2.通知义务：任何一方发生不可抗力事件，应在事件发生后XX日内以书面形式通知对方，说明事件情况、可能产生的后果以及已采取或拟采取的应对措施。通知应包含事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及相关证明文件（如政府部门公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响一方根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除违约责任。不可抗力影响持续超过XX日的，双方应协商是否变更合同履行方式、延期履行或解除合同。

4.损失承担：不可抗力事件发生后，双方应各自承担因不可抗力所造成的直接损失，包括为应对不可抗力所支付的合理费用（如临时安置费、设备转移费等），但双方因不可抗力相互产生的损失应通过友好协商予以分担或免除。

5.合同解除：如不可抗力事件导致合同目的无法实现，或双方无法通过协商达成一致意见，本合同可予以解除。合同解除后，双方应相互返还已取得的财产，已支付的款项不予退还，但可根据实际情况协商处理费用结算问题。

6.不可抗力证明：本条所称不可抗力事件，应以政府机关、行业协会或具有公信力的第三方机构出具的书面证明文件为准。任何一方不得利用不可抗力事件恶意规避责任或拖延履行合同义务。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用、公平合理、互谅互让的原则进行，争取在XX日内达成书面和解协议。

2.调解解决：如协商不成，双方可共同向有管辖权的建设行政主管部门或行业协会申请调解。调解过程中，双方应积极配合，如实提供相关证据材料。调解达成一致意见的，应签订调解协议书，经双方签字盖章后具有合同效力。

3.仲裁解决：若协商和调解均无法解决争议，双方应将争议提交至XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。双方应自觉履行仲裁裁决，如一方不履行，另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。

4.诉讼解决：除上述仲裁条款外，任何一方均不得向人民法院提起诉讼。本条仲裁条款具有优先适用性，除非双方另有书面约定。若一方违反仲裁协议向法院起诉，另一方有权申请法院驳回起诉或不予执行法院判决。

5.证据规则：双方在争议解决过程中应遵守证据规则，提供真实、完整、有效的证据支持自己的主张。任何一方故意隐瞒证据或提供虚假证据，应承担相应的法律责任。争议解决过程中产生的费用（如仲裁费、诉讼费、律师费等），除双方另有约定外，由败诉方承担；若双方均有责任，则按责任比例分担。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的其他可靠方式送达。通知在以下时间视为送达：（1）专人递送，交付时；（2）挂号信，寄出后第五日；（3）传真或电子邮件，发送成功时。地址以本合同开头的地址为准，任何一方变更地址，应提前XX日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何口头承诺或约定均不具法律效力，除非得到双方正式书面文件的确认。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的劳务分包给任何第三方，但经甲方书面同意，乙方可以将部分非核心、非技术性的辅助工作委托给具有相应资质的第三方完成，且该第三方应向乙方负责，乙方对第三方的行为承担连带责任。甲方有权随时撤销对乙方委托第三方的同意。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息、价格信息等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限不因合同终止而解除，持续有效。

5.不可分割性：本合同各条款互为关联，任何一条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应通过友好协商，寻求替代条款，以保持合同的整体性和有效性。

6.法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，均以中华人民共和国法律为判断依据。

7.完整协议：本合同及其附件构成双方就合作事宜达成的完整协议，