2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘（天津）笔试历年备考题库附带答案详解2套试卷

2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘（天津）笔试历年备考题库附带答案详解（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、在建设工程合同履行过程中，若因不可抗力导致工期延误，下列处理方式正确的是：A.承包人应承担全部责任并赔偿损失B.发包人应承担所有费用并顺延工期C.工期应当顺延，损失按法律规定或合同约定分担D.合同自动解除，双方互不承担责任2、下列哪项不属于工程量清单计价的基本组成部分？A.分部分项工程费B.措施项目费C.企业管理费D.规费和税金3、在招投标过程中，投标人少于几个时，招标人应当重新招标？A.2个B.3个C.4个D.5个4、下列关于施工合同变更的说法，错误的是：A.合同变更需经双方协商一致B.变更内容应采用书面形式确认C.工程量增减超过10%必须签订补充协议D.变更可由承包人单方面决定5、下列费用中，属于建筑安装工程费中“措施项目费”的是：A.材料检验试验费B.安全文明施工费C.利润D.增值税6、在工程竣工结算中，下列哪个单位负责审核结算文件？A.施工单位B.监理单位C.造价咨询单位或发包人D.设计单位7、下列关于暂列金额的说法，正确的是：A.暂列金额由承包人自主使用B.暂列金额用于支付必然发生但暂时不能确定的费用C.暂列金额不计入合同总价D.暂列金额由承包人提出使用申请即可支付8、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单必须包含：A.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量B.项目名称、施工单位、开工时间、材料品牌C.项目经理、施工工艺、安全措施、验收标准D.合同编号、付款方式、违约责任、保修期限9、下列哪种情况属于合同无效的情形？A.合同条款约定不明确B.承包人超越资质等级承揽工程C.工期延误超过30天D.双方对工程款支付时间有争议10、在工程索赔中，承包人提出索赔的最长期限一般不应超过：A.14天B.28天C.60天D.90天11、在建设工程合同中，以下哪项属于固定总价合同的主要特点？A．工程量变化可调整合同价格

B．承包商承担大部分价格风险

C．业主承担材料价格波动风险

D．合同价格随工期延长而增加12、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单必须包含的五个要件是？A．项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量

B．项目编号、工程内容、工程特征、单位、数量

C．编码、名称、规格、型号、数量

D．项目名称、工程内容、计量单位、综合单价、工程量13、在工程变更估价中，若合同中无适用或类似单价，变更价款应如何确定？A．由承包人提出，发包人确认

B．由监理直接决定

C．参照市场最低价执行

D．暂停施工直至协商14、以下哪项不属于工程索赔成立的三大条件？A．正当的索赔理由

B．有效的索赔证据

C．在约定期限内提出

D．索赔金额必须大于10万元15、施工图预算编制的主要依据是？A．概算定额与投资估算指标

B．施工定额与企业内部标准

C．预算定额、施工图纸与工程量计算规则

D．材料信息价与合同条款16、在FIDIC合同条件下，工程师在收到承包商索赔报告后，应在多少天内给予答复？A．14天

B．28天

C．42天

D．56天17、以下哪项属于工程量清单中的“暂列金额”用途？A．支付承包人日常管理费用

B．用于合同签订时尚未确定的工程支出

C．支付材料预付款

D．支付安全文明施工费18、在工程竣工结算中，下列哪项费用通常不计入建筑安装工程造价？A．分部分项工程费

B．措施项目费

C．土地使用权出让金

D．规费19、根据《建设工程价款结算暂行办法》，包工包料工程预付款比例原则上不低于合同金额的多少？A．5%

B．10%

C．15%

D．20%20、在工程量清单计价模式下，综合单价不包括以下哪项？A．人工费、材料费、机械费

B．管理费和利润

C．规费和税金

D．风险费用21、在建设工程合同价款确定过程中，下列哪项是采用工程量清单计价的主要依据？A.施工组织设计；B.预算定额；C.招标工程量清单；D.施工图纸会审记录22、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列哪项属于其他项目费的内容？A.安全文明施工费；B.暂列金额；C.企业管理费；D.规费23、在施工合同履行过程中，因设计变更导致工程量增加，应如何确定新增项目的综合单价？A.按原合同单价直接执行；B.承包人提出，发包人确认；C.双方协商确定，参照类似项目；D.由造价管理部门强制定价24、下列哪项不属于建设工程施工合同价款调整的常见事由？A.法律法规变化；B.市场材料价格波动超过约定幅度；C.承包人施工效率低下；D.工程变更25、编制招标控制价时，若某分部分项工程无适用的定额子目，应优先采取何种方式确定综合单价？A.直接套用相近工程单价；B.由招标人自行估算；C.通过市场询价并结合施工方案分析；D.暂不计价26、在工程结算过程中，下列哪项资料具有最高法律效力？A.投标报价书；B.中标通知书；C.施工合同协议书；D.招标文件27、下列关于暂列金额的说法，正确的是？A.由承包人自主使用；B.用于必然发生但暂时不能确定价格的项目；C.余额归发包人；D.不计入合同总价28、工程量清单中项目特征描述与设计图纸不符时，投标人应如何处理？A.按图纸施工，报价不调整；B.按清单描述报价；C.自行修改清单；D.提出疑问，等待澄清29、下列哪项属于措施项目费？A.分部分项工程人工费；B.材料检验试验费；C.脚手架工程费；D.利润30、在合同约定采用固定总价方式时，下列哪种情况通常允许调整合同价款？A.施工期间人工工资普遍上涨；B.发包人增加合同外工程；C.承包人优化施工方案；D.天气原因导致工期延长二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在工程量清单计价模式下，下列哪些费用属于措施项目费的范畴？A.脚手架工程费B.材料二次搬运费C.企业管理费D.安全文明施工费32、下列哪些属于建设工程施工合同的主要组成部分？A.专用合同条款B.图纸C.工程量清单D.投标函及其附录33、在工程变更价款确定时，下列哪些方法可作为依据？A.合同中已有适用于变更工程的价格B.合同中有类似于变更工程的价格C.参照当地最低工资标准计算D.由承包人提出适当变更价格，经发包人确认后执行34、下列哪些属于施工图预算编制的常用方法？A.工料单价法B.综合单价法C.扩大单价法D.实物法35、关于工程预付款的表述，下列哪些是正确的？A.预付款应在开工前支付B.预付款需在施工过程中逐次扣回C.预付款比例通常为合同价的10%-30%D.预付款无需担保36、下列哪些属于工程索赔成立的条件？A.与合同对照存在实际损失B.损失的责任不属于承包人C.在规定时限内提出索赔意向D.提供充分的证据材料37、在工程竣工结算中，下列哪些文件是必须提交的？A.竣工图纸B.设计变更单C.施工日志D.工程量签证单38、下列哪些属于工程总承包模式的优点？A.责任主体明确B.有利于缩短建设周期C.降低业主管理难度D.承包人风险较小39、关于暂列金额的使用，下列哪些说法是正确的？A.由发包人掌握使用B.用于必然发生但暂时不能确定价格的项目C.若未使用，余额归发包人D.可由承包人自行支配40、下列哪些属于工程造价控制的关键阶段？A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.竣工决算阶段41、在工程量清单计价模式下，下列哪些属于分部分项工程费的组成部分？A.人工费；B.材料费；C.施工机具使用费；D.企业管理费；E.利润42、下列哪些属于建设工程合同的常见类型？A.总价合同；B.单价合同；C.成本加酬金合同；D.BOT合同；E.EPC合同43、在商务谈判中，有效的沟通策略包括哪些？A.倾听对方需求；B.明确表达立场；C.保持情绪克制；D.隐瞒关键信息；E.设定谈判底线44、下列哪些情况会导致合同无效？A.一方以欺诈手段订立合同；B.损害社会公共利益；C.违反法律强制性规定；D.双方协商变更条款；E.因重大误解订立合同45、在投标报价过程中，常见的报价策略包括？A.不平衡报价；B.多方案报价；C.突然降价法；D.成本加成法；E.联合体报价三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、企业商务合约管理中，合同履行过程中的变更必须采用书面形式，口头协议无效。A.正确B.错误47、工程量清单计价模式下，综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和风险费用。A.正确B.错误48、投标文件未按招标文件要求密封的，招标人有权拒收。A.正确B.错误49、施工合同中约定的“背靠背”付款条款，在法律上绝对无效。A.正确B.错误50、工程竣工结算应以实际完成的工程量为基础，结合合同约定进行价款调整。A.正确B.错误51、不平衡报价是指在总报价不变的前提下，对某些子目单价故意调高或调低，属于违法行为。A.正确B.错误52、施工过程中因设计变更导致工期延长，承包人可无条件索赔工期和费用。A.正确B.错误53、总价合同在任何情况下，合同价款均不得调整。A.正确B.错误54、商务合约管理人员应具备法律、造价、项目管理等复合型知识结构。A.正确B.错误55、索赔意向通知应在事件发生后28天内提出，否则丧失索赔权利。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】根据《民法典》第590条规定，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。在建设工程中，不可抗力导致的工期延误应予以顺延，双方应依据合同约定或法律规定合理分担损失，而非单方承担或自动解约，故C项正确。2.【参考答案】C【解析】工程量清单计价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分构成。企业管理费已包含在分部分项工程费和措施项目费的综合单价中，不属于独立计价项目，故C项不属于基本组成部分。3.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法》第二十八条规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。这是为了保证招投标的竞争性与公平性，确保有足够竞争，故B项正确。4.【参考答案】D【解析】施工合同变更必须经发包人与承包人协商一致，并以书面形式确认。承包人无权单方面决定变更，否则无效。C项虽常见于合同约定，但非法定强制，D项明显违反合同法原则，故错误。5.【参考答案】B【解析】措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费等。安全文明施工费是其重要组成部分，而材料检验试验费属企业管理费，利润和增值税分别属于利润和税金项，故B正确。6.【参考答案】C【解析】竣工结算由承包人编制，发包人或其委托的造价咨询单位负责审核。监理单位可参与过程管理，但无最终审核权，设计单位不参与结算审核，故C项正确。7.【参考答案】B【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中的款项，用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整等因素，需由发包人控制使用，承包人无权擅自使用，故B正确。8.【参考答案】A【解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五要素，是计价的基础，故A正确。9.【参考答案】B【解析】根据《民法典》及《建筑法》规定，承包人未取得资质或超越资质等级承揽工程的，合同无效。其他选项属于履约争议或瑕疵，不必然导致合同无效，故B正确。10.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书，逾期可能丧失索赔权利，故B项正确。11.【参考答案】B【解析】固定总价合同中，合同价格在合同签订时即已确定，除约定变更外不调整。承包商需承担工程量估算误差、材料价格波动等大部分风险，业主风险较小，有利于成本控制。适用于工程范围明确、设计完整的项目。12.【参考答案】A【解析】根据GB50500-2013规定，分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个部分，缺一不可，确保计价统一、清晰、可比。13.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，变更项目无适用或类似单价时，承包人提出合理单价，经发包人确认后执行，体现公平和协商原则。14.【参考答案】D【解析】索赔成立需具备：正当理由、有效证据、在合同约定期限内提出。索赔金额大小不影响其成立，仅影响处理方式。15.【参考答案】C【解析】施工图预算是在施工图设计完成后编制，主要依据预算定额、施工图纸、工程量计算规则等，用于确定工程造价和招投标控制价。16.【参考答案】B【解析】根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），工程师应在收到承包商索赔报告后42天内作出回应，但承包商应在索赔事件发生后28天内提交通知。17.【参考答案】B【解析】暂列金额是招标人暂定并包含在合同中，用于施工中可能发生的工程变更、零星项目或未确定项目的费用，由发包人控制使用。18.【参考答案】C【解析】建筑安装工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。土地使用权出让金属于土地成本，计入工程建设其他费用。19.【参考答案】B【解析】该办法规定，包工包料工程预付款比例不低于合同金额的10%，不高于30%，确保承包人具备开工资金，保障工程顺利实施。20.【参考答案】C【解析】综合单价包括人工、材料、机械、管理费、利润及一定范围内的风险费用，但规费和税金为不可竞争费用，单独列项计算。21.【参考答案】C【解析】工程量清单计价的核心依据是招标人提供的工程量清单，其反映了拟建工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和数量，是投标报价和合同价款确定的基础。施工图纸和预算定额虽为辅助依据，但清单本身是计价的直接依据。22.【参考答案】B【解析】其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。安全文明施工费和规费属于措施项目费和规费范畴，企业管理费属于综合单价组成部分，不属于其他项目费。23.【参考答案】C【解析】根据合同约定和计价规范，变更项目无适用单价时，可参照类似项目协商确定。原合同单价不必然适用，须经双方确认，体现合同公平和实际成本原则。24.【参考答案】C【解析】合同价款调整通常基于外部因素或发包人原因，如法律法规变化、工程变更、市场价格波动等。承包人自身管理问题导致的成本增加，一般不构成调价依据。25.【参考答案】C【解析】在无定额可依时，应基于施工方案、工艺特点和市场资源价格进行分析测算，确保控制价的合理性和竞争性，避免低估或高估。26.【参考答案】C【解析】施工合同协议书是双方权利义务的最终书面约定，具有最高法律效力。招标文件、投标书等为合同组成部分，但协议书为主合同文件，优先适用。27.【参考答案】C【解析】暂列金额是招标人预留的资金，用于施工中可能发生的工程变更、索赔等，使用需经发包人批准，未使用部分归发包人所有，计入合同总价。28.【参考答案】D【解析】项目特征是确定综合单价的关键依据。描述与图纸不符时，投标人应书面提出疑问，由招标人澄清或修改，避免后续争议。29.【参考答案】C【解析】措施项目费是为完成施工而发生的非实体项目费用，如脚手架、模板、安全文明施工等。人工费、材料费属分部分项工程费，检验试验费属企业管理费范畴。30.【参考答案】B【解析】固定总价合同风险主要由承包人承担，但发包人增加工程内容属于合同变更，应相应调整价款。人工涨价、施工优化和天气因素一般不构成调价理由。31.【参考答案】A、B、D【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的非工程实体项目费用。A项脚手架工程费属于典型措施项目；B项材料二次搬运费属于施工过程中因场地限制产生的措施费用；D项安全文明施工费是强制性措施费。C项企业管理费属于间接费，不计入措施项目费。32.【参考答案】A、B、C、D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文件包括合同协议书、通用条款、专用条款、图纸、工程量清单、投标函及附录等。所有选项均为合同组成部分，具有法律效力，解释顺序依合同约定执行。33.【参考答案】A、B、D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，变更价款可按合同已有价格、类似价格或由承包人提出、发包人确认的方式确定。C项无法律依据，不属于变更计价依据。34.【参考答案】A、B、D【解析】施工图预算编制常用工料单价法和综合单价法，实物法通过实物消耗量计算成本，也属常用方法。C项扩大单价法用于设计概算，不适用于施工图预算。35.【参考答案】A、B、C【解析】工程预付款应在开工前支付，用于承包人前期准备，比例一般为10%-30%，并在后续进度款中分期扣回。D项错误，发包人可要求承包人提供预付款担保。36.【参考答案】A、B、C、D【解析】索赔成立需满足四个条件：存在合同外损失、责任非承包人造成、按时提出索赔意向、提供有效证据。四项缺一不可，否则索赔可能被驳回。37.【参考答案】A、B、D【解析】竣工结算需依据竣工图、设计变更、现场签证等文件确认工程量。施工日志虽重要，但不作为结算直接依据，通常用于过程追溯，故C不选。38.【参考答案】A、B、C【解析】工程总承包模式（EPC）实现设计施工一体化，责任清晰、缩短工期、减轻业主管理负担。D项错误，承包人承担较大风险，是其主要缺点。39.【参考答案】A、C【解析】暂列金额由发包人控制，用于施工中可能发生的变更、索赔等。B项描述的是暂估价，非暂列金额。D项错误，承包人无权自行使用。40.【参考答案】A、B、C、D【解析】全过程造价控制贯穿各阶段：设计阶段影响最大，招标阶段确定合同价，施工阶段控制变更，竣工阶段完成最终结算。各阶段均需有效管控。41.【参考答案】ABCDE【解析】分部分项工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润构成，是综合单价的核心内容，不包括规费和税金，符合《建设工程工程量清单计价规范》规定。42.【参考答案】ABC【解析】总价、单价和成本加酬金是建设工程施工合同的三种基本类型；BOT和EPC属于项目运作模式，非标准合同计价类型，故不选。43.【参考答案】ABCE【解析】有效沟通强调倾听、表达清晰、情绪管理与底线意识；隐瞒信息违背诚信原则，不利于长期合作，不属于正当策略。44.【参考答案】ABC【解析】根据《民法典》，欺诈、损害公共利益、违反法律强制性规定的合同无效；重大误解属于可撤销合同，非无效；协商变更是合法行为。45.【参考答案】ABC【解析】不平衡报价、多方案报价和突然降价是投标中的竞争性策略；成本加成是定价方法，非投标策略；联合体报价是组织形式，非报价技巧。46.【参考答案】A【解析】根据《中华人民共和国民法典》相关规定，建设工程类合同涉及重大权利义务变更的，应当采用书面形式。口头变更在无其他证据佐证的情况下难以认定，存在法律风险，因此商务合约管理中应坚持书面变更原则。47.【参考答案】A【解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），综合单价包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润以及一定范围内的风险费用，体现全费用单价特性。48.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》规定，投标文件的密封是形式要件之一，未按规定密封的，招标人可不予受理，以确保招投标过程的公平性与规范性，防止信息泄露或篡改。49.【参考答案】B【解析】“背靠背”条款并非绝对无效，其效力需结合具体情形判断。若条款内容明确、不违反法律强制性规定，且双方自愿签署，法院可能认定其有效，但需合理分配风险，避免显失公平。50.【参考答案】A【解析】竣工结算是对实际履行情况的最终核算，必须依据现场实际完成工程量，并按照合同约定的计价原则、变更签证、调价机制等进行综合调整，确保结算真实、合法、准确。51.【参考答案】B【解析】不平衡报价本身不违法，是常见的投标策略。只要未构成虚假投标或串通投标，且在合理范围内，属于企业自主报价权利。但若严重影响公平竞争，可能被认定为不正当竞争。52.【参考答案】B【解析】设计变更虽为发包人原因，但索赔需满足程序要求，包括及时提出索赔意向、提供证据、符合合同约定时限等。未按程序操作或证据不足，承包人可能丧失索赔权利。53.【参考答案】B【解析】固定总价合同在约定范围内不调整，但遇设计变更、工程量重大偏差、不可抗力或政策性调价时，可根据合同约定或法律规定进行调整，并非绝对不可变。54.【参考答案】A【解析】商务合约管理涉及合同谈判、风险控制、成本管控、纠纷处理等，需综合运用法律、工程造价、施工管理等多领域知识，复合型能力是岗位核心要求。55.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，逾期未提视为放弃，程序合规是索赔成立的前提。

2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘（天津）笔试历年备考题库附带答案详解（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、在建设工程合同履行过程中，承包人应在收到变更指令后多长时间内向监理人提交变更估价申请？A．7天B．14天C．21天D．28天2、下列哪项不属于工程量清单的组成部分？A．分部分项工程量清单B．措施项目清单C．利润清单D．规费和税金项目清单3、在招投标过程中，投标有效期一般从何时起计算？A．发售招标文件之日B．提交投标文件截止之日C．开标之日D．中标通知书发出之日4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的人员伤亡和财产损失，应由谁承担？A．发包人B．承包人C．各自承担D．保险公司5、施工图预算编制的主要依据是？A．初步设计图纸B．施工图纸C．可行性研究报告D．招标公告6、下列哪项属于措施项目费？A．分部分项工程费B．安全文明施工费C．材料费D．企业管理费7、在工程量清单计价模式下，综合单价不包括下列哪项？A．人工费B．规费C．材料费D．利润8、施工合同中，预付款的支付比例一般不超过合同金额的多少？A．10%B．20%C．30%D．50%9、下列哪种合同类型最有利于承包人控制成本？A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．可调价格合同10、竣工结算应由哪一方编制？A．发包人B．承包人C．监理单位D．设计单位11、在建设工程合同中，以下哪项属于固定总价合同的主要特点？A．工程量变化可调整合同价款；B．适用于工程范围明确、设计完整的项目；C．风险主要由发包人承担；D．通常用于紧急抢险工程12、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单的“五要素”中不包括以下哪项？A．项目编码；B．项目名称；C．工程内容；D．计量单位13、在施工过程中，若发生设计变更导致工程量增加，承包人应依据下列哪项进行价款调整？A．原投标报价；B．变更指令及合同约定调整方式；C．市场信息价；D．监理口头通知14、以下哪项属于建设工程施工合同中不可抗力的典型情形？A．施工单位资金链断裂；B．建筑材料价格上涨20%；C．地震导致工程停工；D．施工组织设计不合理15、在工程结算中，竣工结算文件应由谁负责编制？A．建设单位；B．监理单位；C．施工单位；D．设计单位16、以下哪项不属于工程量清单中“其他项目费”的组成部分？A．暂列金额；B．计日工；C．安全文明施工费；D．总承包服务费17、在招投标过程中，若投标人对招标文件有异议，应在什么时间提出？A．开标前3日；B．投标截止时间前10日；C．中标公示后；D．合同签订前18、施工图预算编制的主要依据是？A．初步设计文件；B．施工图纸及工程量计算规则；C．可行性研究报告；D．合同协议书19、以下哪项是工程变更价款确定的优先顺序？A．类似项目单价→合同单价→重新组价；B．合同单价→类似项目单价→协商定价；C．重新组价→合同单价→市场价；D．市场价→合同单价→定额价20、在EPC总承包模式下，以下哪项工作通常由承包人负责？A．项目立项审批；B．施工图设计与施工；C．土地征收；D．环评审批21、在建设工程合同履行过程中，因不可抗力导致工期延误，承包人有权要求：A.赔偿损失并顺延工期；B.仅赔偿损失；C.仅顺延工期；D.承担全部责任22、下列哪项不属于工程量清单计价的基本组成部分？A.分部分项工程费；B.措施项目费；C.规费；D.设计费23、在招投标过程中，投标保证金一般不得超过投标总价的：A.2%；B.3%；C.5%；D.10%24、工程变更引起已标价工程量清单项目或工程数量发生变化时，应如何调整？A.按原清单价格执行；B.由发包人单方决定；C.按合同约定的调整方法执行；D.由监理单位决定25、下列关于索赔的说法正确的是：A.索赔仅指承包人向发包人提出；B.索赔必须在事件发生后14天内提出；C.索赔需有合同依据和证据支持；D.不可抗力不能索赔26、施工合同中约定采用可调价格合同，其主要风险由谁承担？A.承包人；B.发包人；C.监理单位；D.双方共同承担27、竣工结算应由谁编制？A.发包人；B.承包人；C.监理单位；D.审计单位28、下列哪项不属于措施项目费？A.脚手架费；B.安全文明施工费；C.材料检验试验费；D.混凝土模板费用29、在工程量清单中，暂列金额的使用决定权属于：A.承包人；B.发包人；C.监理人；D.设计单位30、施工过程中发现图纸与现场不符，应首先：A.按图施工；B.自行修改图纸；C.停工并报告监理；D.直接变更设计二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在工程项目成本控制中，以下哪些属于事前控制的主要措施？A.编制施工图预算；B.进行变更签证管理；C.制定成本控制目标；D.实施材料限额领料32、下列哪些合同类型适用于固定总价合同？A.工程量明确的项目；B.设计深度不足的工程；C.工期较短的工程；D.市场价格波动大的项目33、工程量清单计价中，以下哪些属于其他项目清单内容？A.暂列金额；B.计日工；C.安全文明施工费；D.总承包服务费34、下列哪些属于商务合约部在项目履约中的核心职责？A.合同交底；B.工程款申报；C.技术交底；D.索赔管理35、在招投标过程中，以下哪些行为属于废标情形？A.投标文件未加盖单位公章；B.报价低于成本价；C.投标人业绩不满足要求；D.联合体未提交共同投标协议36、建设工程施工合同争议解决方式中，哪些具有法律强制执行力？A.和解；B.调解；C.仲裁；D.诉讼37、下列哪些属于工程变更的常见原因？A.设计图纸修改；B.施工方案优化；C.不可抗力事件；D.业主需求调整38、在工程结算中，以下哪些资料是必备的？A.竣工图纸；B.变更签证单；C.施工日志；D.合同文件39、以下哪些属于建设工程合同管理的基本原则？A.公平公正；B.诚实信用；C.经济优先；D.全面履行40、在工程索赔中，承包方可主张的费用包括哪些？A.人工窝工费；B.利润损失；C.施工机械闲置费；D.企业管理费增加41、在工程量清单计价模式下，下列哪些属于分部分项工程费的组成部分？A.人工费；B.材料费；C.施工机械使用费；D.企业管理费与利润；E.规费42、下列哪些合同类型适用于建筑工程项目中风险分担较为明确的情形？A.固定总价合同；B.单价合同；C.成本加酬金合同；D.可调总价合同；E.总承包合同43、在商务谈判中，以下哪些策略有助于提升谈判效果？A.明确谈判目标；B.做好信息收集；C.保持灵活性；D.单方面让步；E.建立互信关系44、下列哪些属于建设工程造价的动态控制环节？A.投资估算；B.设计概算；C.施工图预算；D.工程变更管理；E.竣工结算45、在招投标过程中，以下哪些行为属于违规？A.投标人之间串通投标；B.招标人设定不合理资格条件；C.评标委员会独立评审；D.提供虚假业绩证明；E.按程序公示中标结果三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、工程量清单计价模式下，综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润，但不包含规费和税金。A.正确B.错误47、施工图预算的编制依据主要包括施工图纸、预算定额、材料价格信息及取费标准。A.正确B.错误48、在工程变更价款确定时，合同中已有适用于变更工程的价格，应直接采用合同已有价格。A.正确B.错误49、暂列金额由投标人根据项目情况自主填报，属于投标报价的可竞争性费用。A.正确B.错误50、工程预付款的性质是为解决承包人施工前期资金周转问题而提前支付的款项。A.正确B.错误51、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。A.正确B.错误52、不平衡报价是指在总报价不变的前提下，有意调整某些分项工程的单价，以达到盈利目的。A.正确B.错误53、竣工结算应由承包人编制，发包人审查，双方确认后作为最终工程价款支付依据。A.正确B.错误54、措施项目费在工程量清单中属于可竞争费用，投标人可根据施工方案自主报价。A.正确B.错误55、合同工期延误非因承包人原因造成时，承包人有权提出工期顺延和费用索赔。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相关规定，承包人应在收到变更指示后14天内提交变更估价申请，否则视为放弃调整价款的权利。该规定旨在确保工程变更及时核算，保障合同双方权益。2.【参考答案】C【解析】工程量清单由五部分组成：分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单。利润是企业自主报价内容，不单独列为清单项目。3.【参考答案】B【解析】投标有效期从提交投标文件的截止时间起算，通常为60至90天，用于完成开标、评标、定标及签约等流程，确保投标承诺在有效期内具有法律约束力。4.【参考答案】C【解析】根据GF-2017-0201合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡和财产损失，由各自承担。发包人和承包人分别承担其人员伤亡及其他财产损失，体现风险共担原则。5.【参考答案】B【解析】施工图预算是以施工图纸为依据，结合预算定额、取费标准等进行编制，用于确定单位工程造价，是成本控制和工程结算的重要基础。6.【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程施工而发生的非实体项目费用，包括安全文明施工费、夜间施工费、脚手架工程费等，属于工程造价的重要组成部分。7.【参考答案】B【解析】综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，但不包括规费和税金，后者为不可竞争费用，需单独列项计算。8.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算办法》，预付款比例原则上不低于合同金额的10%，不高于30%，重大工程项目可分年按进度付款。9.【参考答案】A【解析】总价合同中，承包人承担主要价格风险，有利于其加强管理、控制成本；而成本加酬金合同风险主要由发包人承担，不利于承包人主动控本。10.【参考答案】B【解析】根据相关规定，竣工结算由承包人编制，发包人审核，是工程价款最终结算的依据，反映实际完成工程量和合同履行情况。11.【参考答案】B【解析】固定总价合同适用于工程范围明确、设计图纸完整、工程量可准确计算的项目。合同价格在签订后一般不作调整，工程量变化风险主要由承包人承担，有利于发包人控制投资。紧急工程多采用成本加酬金合同，故B正确。12.【参考答案】C【解析】分部分项工程量清单的五要素为：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。工程内容属于定额子目组成部分，不作为清单强制列项内容，故C为正确答案。13.【参考答案】B【解析】设计变更引起的价款调整应以发包人或监理签发的正式变更指令为依据，并按合同约定的计价原则调整。口头通知不具备法律效力，市场价不能单方面采用，故B正确。14.【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。资金问题、材料涨价和管理失误均属商业风险，不可免责，故C为正确选项。15.【参考答案】C【解析】根据相关规定，竣工结算由承包人（施工单位）编制，发包人审核。施工单位掌握实际施工情况和变更资料，具备编制基础，故C正确。16.【参考答案】C【解析】其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。安全文明施工费属于措施项目费，按规定不得竞争，故C不属于其他项目费，为正确答案。17.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间前10日提出。招标人需在3日内答复，并可能顺延截止时间，故B正确。18.【参考答案】B【解析】施工图预算是以施工图纸为基础，结合工程量计算规则、定额和材料价格编制的。初步设计用于设计概算，可研用于投资估算，故B为正确选项。19.【参考答案】B【解析】变更价款优先采用合同中已有的单价，其次参考类似项目单价，均无时协商确定。重新组价或市场价为最后手段，确保合同严肃性，故B正确。20.【参考答案】B【解析】EPC模式中，承包人负责设计、采购、施工全过程。立项、土地、环评等前期工作一般由发包人完成，承包人配合提供技术资料，故B正确。21.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力导致工期延误的，承包人可顺延工期，但一般不承担赔偿责任，发包人也不赔偿承包人损失，各自损失自行承担。因此仅可顺延工期，选项C正确。22.【参考答案】D【解析】工程量清单计价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分。设计费属于工程建设其他费用，不包含在工程量清单计价中，故D项错误，为正确答案。23.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过80万元。因此A项正确，其他选项超出法定比例。24.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程变更应依据合同约定的调整原则进行价款调整，若无约定则参照类似项目价格或双方协商确定，故C项最符合规范要求。25.【参考答案】C【解析】索赔是双向的，不仅承包人可向发包人索赔，反之亦然；提出时限依合同约定，非固定14天；不可抗力可索赔工期，但通常不赔费用；C项符合索赔基本原则，正确。26.【参考答案】B【解析】可调价格合同中，合同价款可根据法律法规、市场价格等变化调整，主要风险由发包人承担，承包人风险较小，适用于工期长、变动因素多的项目，故B正确。27.【参考答案】B【解析】根据相关规定，竣工结算由承包人编制，发包人审查，必要时可委托有资质的工程造价咨询单位审核。因此B项正确，体现承包人的合同义务。28.【参考答案】C【解析】措施项目费包括为完成施工而发生的非实体项目费用，如脚手架、模板、安全文明施工等。材料检验试验费属于企业管理费范畴，不属于措施项目费，故C正确。29.【参考答案】B【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于可能发生但暂时不能确定的项目，其使用由发包人控制，故B正确。30.【参考答案】C【解析】发现图纸与现场不符时，承包人不得擅自变更或停工，应立即报告监理单位和发包人，由设计单位出具变更文件后方可实施，确保程序合规，故C为正确做法。31.【参考答案】A、C【解析】事前控制主要在项目实施前进行，包括编制施工图预算、制定成本目标等，以预防超支。B和D属于事中控制内容，分别涉及过程变更和材料执行管理，不属于事前阶段。32.【参考答案】A、C【解析】固定总价合同适用于工程量明确、设计完整、工期较短的项目，便于准确报价。设计深度不足或价格波动大时易引发争议，应采用单价或成本加酬金合同。33.【参考答案】A、B、D【解析】其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。C属于措施项目费，不在其他项目清单范畴内。34.【参考答案】A、B、D【解析】商务合约部负责合同管理、资金申报