雨课堂在线学堂《建设工程招投标与合同管理》单元考核测试答案

目录第一章工程招标投标基本知识第二章建设工程招标第三章建设工程投标第四章建设工程开标、评标、定标第五章建设工程合同概述第六章建设工程施工合同第七章建设工程施工合同的履行第八章建设工程施工合同的变更、解除和终止第一章工程招标投标基本知识1/3单选题(1分)在1982年-1984年间，我国建筑行业发生了一件对我国建筑市场建立产生重大影响的事件，这个事件来源于（）工程。小浪底水电站鲁布革水电站三峡水电站大亚湾核电站答案：B2/3单选题(1分)我国第一部《中华人民共和国招标投标法》，并于（）起施行2000年1月1日2000年10月1日2001年1月1日2001年10月1日答案：A3/3判断题(1分)《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施，标志着我国建设工程招标投标步入了法制化的轨道。答案：√1/3单选题(1分)（）是我国建筑领域内的根本大法，在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施对建筑活动的监督管理，应当遵守该法《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》答案：A2/3单选题(1分)评标工作由评标委员会的评标专家们按照招标文件中载明的评标办法完成，当评标完成之后，评标委员会会推荐（）的中标候选人1名1-2名1-3名1-4名答案：C3/3判断题(1分)由招标人在建设行政主管部门现场监督下，从评标专家库中随机抽取专家，组建评标委员会，负责相关招标项目的评标工作。答案：√1/3单选题(1分)招标投标应遵循的原则是（）。公开公平公正和诚实信用公开公平公正保证建设工程质量提高工程经济效益答案：A2/3单选题(1分)招标投标的实质是（）。招标和投标的总称商品交易过程的两个方面商品交易活动的过程以较低的价格获得最优的货物答案：D3/3单选题(1分)工程招标投标所称工程是指建设工程，主要包括（）。工程本身与工程建设相关的货物与工程建设相关的服务以上全是答案：D1/2单选题(1分)按照法律规范的渊源划分，《中华人民共和国招标投标法实施条例》，属于（）。行政规范性文件法律法规规章答案：C2/2单选题(1分)按照法律规范内容的相关性，招标投标法律法规体系包括（）。法律法规规章行政规范性文件专业法律法规和相关法律法规法律法规规章专业法律法规规章行政规范性文件答案：B1/3单选题(1分)工程招标投标的当事人是指在招标投标活动中，享有权利和承担义务的各类主体，通常包括（）。招标人投标人和招标代理机构招标人和投标人招标人投标人和评标委员会招标代理机构投标人和评标委员会答案：A2/3单选题(1分)以下关于招标人说法错误的是（）。我国招标投标法规定，自然人也可以作为招标人我国招标投标法规定，招标人应当是法人或者其他组织法人或其他组织只有按照法定程序进行招标才能称为招标人招标人应具备两个条件，一是依法提出招标项目，二是依法进行招标答案：A3/3单选题(1分)以下不属于投标人权力的是（）。有权平等地获得和利用招标信息有权确定自己的投标报价有权检举招标过程中的违法违规行为有权进行投标资格审查答案：D1/4单选题(1分)按照工程建设程序分类，对建设项目的可行性研究任务进行的招标投标属于（）。建设项目前期咨询招标投标工程施工招标投标材料设备采购招标投标专项工程招标投标答案：A2/4单选题(1分)基坑支护与降水工程的招标投标一般属于（）。工程总承包招标投标工程专项承包招标投标工程分承包招标投标工程施工招标投标答案：B3/4单选题(1分)按照合同约定，对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、竣工验收、质量保修等实行全过程的总承包称为（）总承包。交钥匙工程设计采购与施工管理设计采购采购施工答案：A4/4单选题(1分)工程招标投标的程序可大致分为（）阶段。投标准备实施实施签订合同投标准备签订合同投标准备实施和签订合同答案：D1/3单选题(1分)由法律授权，分级管理是（）监督的主要特点。当事人监督社会监督行政监督行业自律答案：C2/3单选题(1分)举报是（）监督的主要方式。当事人监督社会监督行政监督行业自律答案：B3/3单选题(1分)招标投标的监督体系包括（）。当事人监督社会监督行政监督司法监督和行业自律当事人监督社会监督行政监督司法监督和行业自律当事人监督社会监督和司法监督答案：A1.7建筑市场的概念1/3单选题(1分)以下关于建筑市场的说法错误的是（）。建筑市场是建设工程市场的简称建筑市场是发包承包双方在勘察设计建筑施工建筑材料与设备采购工程监理等中介服务的交易活动建筑市场是发包承包交易活动的总和建筑市场就是建材市场答案：D2

/3

单选题

(1分)按有无固定交易场所，建筑市场分为（）。A国内建筑市场国际建筑市场B有形建筑市场无形建筑市场C建筑产品市场生产要素市场D工业建筑市场民用建筑市场农业建筑市场

答案：B3/3单选题(1分)承包商从事建设生产，一般需要具备的条件是（）。拥有符合国家规定的注册资本拥有与其等级相适应且具有注册执业资格的专业技术和管理人员具有从事相应建筑活动所需的技术培训装备以上都是答案：D1/3单选题(1分)建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方单位机构，以下不属于建筑市场主体的是（）。业主承包商工程咨询服务机构建筑人才答案：D2/3单选题(1分)拥有一定数量的建筑装备、流动资金、技术和管理人员，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程款的建筑企业，称为（）。业主承包商工程咨询服务机构甲方答案：B3/3多选题(2分)承包商的实力可通过（）来衡量。技术经济管理信誉答案：ABCD1/3单选题(1分)取得施工劳务资质的企业可承接（）。具有施工总承包资质或专业承包资质的企业分包的劳务作业资质等级证书相对应的工程总承包业务建设单位依法发包的专业工程资质等级证书相对应的工程项目管理答案：A2/3单选题(1分)可以从事资质等级证书许可范围内的相应工程总承包、工程项目管理等业务的建筑业企业应具有（）资质。施工总承包专业承包劳务分包以上都是答案：A3/3单选题(1分)下列关于工程建设工程技术人员资质管理，说法错误的是（）。从事建筑活动的专业技术人员，应在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动建造师分为一级建造师和二级建造师点取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记后，方可以建造师名义执业二级建造师取得资质后，可担任二级以上资质企业项目经理答案：D1/3判断题(1分)建设工程交易中心的职责之一是，为建筑市场交易各方提供服务。答案：√2

/3

判断题

(1分)建设工程交易中心的主要作用是依法监督工程项目的招标投标交易活动。

答案：×3/3判断题(1分)建筑工程交易中心虽是一个服务型机构，但是有监督权。答案：×第二章建设工程招标1/4单选题(1分)《必须招标的工程项目规定》最新规定：勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上必须招标。100200300400答案：A2/4单选题(1分)《必须招标的工程项目规定》最新规定：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上；100200300400答案：B3/4单选题(1分)《必须招标的工程项目规定》最新规定：施工单项合同估算价在（）万元人民币以上必须招标100200300400答案：D4/4多选题(2分)按《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定,需要审批的工程建设项目有下列情形之一的,经审批部门批准,可以不进行施工招标。涉及国家安全国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的利用扶贫资金实行以工代赈,需要使用农民工等特殊情况施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发生变更施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的答案：ABCDE1/3多选题(2分)根据《招标投标法》规定，招标方式分为()两种公开招标邀请招标议标两阶段招标答案：AB2/3单选题(1分)邀请招标又称为“有限竞争招标”，这种招标方式不发布招标公告，招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，邀请招标的投标人不得少于()家。2345答案：B3/3多选题(2分)《工程建设项目施工招标投标办法》规定，依法应公开招标的项目有（）。国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目。省自治区直辖市人民政府确定的地方重点建设项目。全部使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的工程项目。涉及国家安全国家秘密或者抢险救灾的工程项目答案：ABC1/3单选题(1分)招标人应通过报刊、广播、电视、电脑网络等新闻媒介发布“资格预审(招标报名)通告”或“招标公告”，公告期不得少于()。5个工作日5个日历天10个工作日10个日历天答案：A2/3单选题(1分)招标文件发出之日起至招标文件要求提交投标文件截止之日止，不得少于（）日。10152025答案：B3/3判断题(1分)投标截止时间和开标时间是同一时间。答案：√2.4建设工程施工招标资格预审文件的编制1/3判断题(1分)资格预审方法是资格预审公告必须载明的内容。答案：√2/3判断题(1分)招标条件是资格预审公告必须载明的内容。答案：√3/3多选题(2分)资格预审文件由封面、目录、（）和项目建设概况等组成。资格预审公告申请人须知资格审查办法资格预审申请文件格式答案：ABCD1/3多选题(2分)申请人须知正文部分的主要内容如下：总则；（）；通知和确认；纪律与监督；需要补充的其他内容。资格预审文件资格预审申请文件的编制资格预审申请文件的递交资格预审申请文件的审查答案：ABCD

2

/3

判断题

(1分)申请人须知包括申请人须知前附表和申请人须知正文部分两部分。

答案：√3/3判断题(1分)招标人对于没有在规定地点、截止时间前递交的申请文件，必须拒绝接受。答案：√1/3单选题(1分)资格审查办法分为合格制和（）两种。有限数量制无限数量制打分制排名制答案：A2/3单选题(1分)若通过详细审查的申请人数量小于（）家时，招标人重新发布资格预审公告。2345答案：B3/3判断题(1分)申请人的澄清或说明采用书面形式，也可以改变资格预审申请文件的实质性内容。答案：×1/3多选题(2分)资格预审申请文件格式包括（）、联合体协议书、申请人基本情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼和仲裁情况、其他材料等内容。资格预审申请函法定代表人身份证明授权委托书近年财务状况表近年完成的类似项目情况表答案：ABCDE2/3单选题(1分)申请人应提交近年，一般为近（）年，经会计事务所或审计机构审计的财务报表,1234答案：C3/3多选题(2分)项目建设概况主要包括（）及其他需要说明的情况。项目说明建设条件建设要求建设目的答案：ABCD1/3单选题(1分)招标人代表应具有完成相应项目资格审查的业务素质和能力,人数不能超过资格审查委员会成员的（）。1/41/31/22/3答案：B2/3单选题(1分)有关技术、经济等方面的专家应当从事相关领域工作满()年并具有高级职称。56810答案：C3/3单选题(1分)通过详细审查申请人的数量不足（）个的,招标人应分析具体原因,采取相应措施后,重新组织资格预审或不再组织资格预审而采用资格后审方式直接招标。2345答案：B2.5建设工程施工招标文件的编制1/3判断题(1分)招标文件发售期时间范围不得少于3日。答案：×2/3单选题(1分)提交投标文件的期限规定，自招标文件发出之日起不得少于（）日。15202530答案：B3/3多选题(2分)招标文件一般包括以下内容：（）、图纸、技术标准和要求、投标文件格式。招标公告（投标邀请书）投标人须知评标办法合同条款及格式工程量清单答案：ABCDE1/3多选题(2分)投标人须知前附表包括（）。关于招标人和招标代理机构的名称地址联系人等具体信息介绍的构成招标文件的其他材料，以及投标人要求澄清招标文件的截止时间和投标截止时间的规定开标时间和地点，开标程序的说明评标委员会的组成情况答案：ABCD2/3判断题(1分)投标人须知包括两个部分：第一部分是投标人须知前附表，第二部分是投标人须知正文。答案：√3/3判断题(1分)投标截止时间和开标时间应当一致。答案：√1/3判断题(1分)对于综合评估法，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标人。答案：√2/3判断题(1分)经评审的最低投标价法，评标委员会按照经评审的评标价格由低到高的顺序推荐中标候选人答案：√3/3多选题(2分)评标方法一般包括经评审的（）和法律、行政法规允许的其他评标方法。最低投标价法综合评估法方案最优法排除法答案：AB1/3判断题(1分)招标文件中的合同条款，是招标人与中标人签订合同的基础，是对双方权利和义务的约定，合同条款是否完善、公平，将影响合同内容的正常履行。答案：√2/3多选题(2分)合同条款分为（）和（）两部分。通用合同条款一般合同条款专用合同条款国际合同条款答案：AC3/3判断题(1分)专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。答案：√1/3判断题(1分)招标文件中的工程量清单部分包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明和工程量清单格式等内容。答案：√2/3多选题(2分)在建设工程承发包及实施过程的不同阶段，工程量清单又可分别称为（）和（）。投标工程量清单招标工程量清单已标价工程量清单未标价工程量清单答案：BC3/3判断题(1分)招标工程量清单是工程量清单计价的基础，但是不能作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。答案：×1/3判断题(1分)图纸是合同文件的重要组成部分,是编制工程量清单以及投标报价的重要依据,也是进行施工及验收的依据。答案：√2/3判断题(1分)编制技术标准和要求应遵循的要求质量等级限于“优秀“、”良好”和“合格”三种。答案：×3/3判断题(1分)为了便于投标文件的编写,投标人可以根据自己的顺序和格式进行编写投标文件。答案：×2.6建设工程施工招标标底及控制价的编制1/3多选题(2分)标底价格应由（）、（）、（）等组成，一般应控制在批准的建设项目投资估算或总概算(或修正概算)价格以内。成本利润税金规费答案：ABC2/3判断题(1分)标底是招标人发包工程的期望值，是确定工程合同价格的参考依据。答案：√3/3判断题(1分)接近标底价格的标肯定能中标。答案：×1/3判断题(1分)招标控制价与标底的区别是招标控制价是事先公布的最高限价,投标价不会高于它，标底是密封的,开标唱标后公布,不是最高限价,投标价和中标价都有可能超过标底。答案：√2/3多选题(2分)采用工程量清单计价时的招标控制价应包括分（）、（）、其他项目费、（）和税金等。分部分项工程费措施项目费规费利润答案：ABC3/3判断题(1分)招标控制价就是最高限价，超过招标控制价就按照废标处理。答案：√第三章建设工程投标1/6判断题(1分)投标人获取相关招标信息后，不需要证实其招标项目确实已立项批准和资金确实已落实，可以直接投标。答案：×2/6判断题(1分)投标保证金可以等到中标后交给招标方。答案：×3/6判断题(1分)购买到招标文件之后,不要着急做标书，应先进行总体检查，重点是检查招标文件的完备性，对照招标文件目录检查文件是否齐全，是否缺页，图纸是否齐全等。答案：√4/6多选题(2分)投标班子中的人员应包括（）等方面的人员。施工管理技术经济财务法律法规答案：ABCDE5/6多选题(2分)现场踏勘时应从以下（）方面详细了解工程的有关情况,为投标工作提供第一手的资料。工地附近的住宿条件、料场开采条件、其他加工条件、设备维修条件等⑤工地附近的治安情况。工程的性质及与其他工程之间的关系。投标人标的那一部分工程与其他承包人之间的关系。工地地貌地质气候交通电力水源障碍物等情况。工地附近的住宿条件料场开采条件其他加工条件设备维修条件等。工地附近的治安情况。答案：ABCDE6/6单选题(1分)（）是投标内容中很重要的部分，被称作技术标的核心,是招标人了解投标人的施工技术、管理水平、机械装备、人员配备等的途径。投标报价项目部构成施工组织设计投标班子答案：C1/3多选题(2分)当承包人遇到哪些招标项目可以考虑放弃投标？工程规模技术要求超过本企业技术等级的项目。本企业业务范围和经营能力之外的项目。本企业已承包任务比较饱满，而招标工程的风险较大的项目。本企业技术等级经营施工水平明显不如竞争对手的项目。答案：ABCD2/3多选题(2分)影响投标决策的企业外部因素包括建设单位和监理工程师的情况、（）、（）、（）、（）、地理环境情况、市场环境情况、工程风险情况等。公司对外信誉情况竞争对手实力竞争形势情况法律法规情况地理环境情况答案：BCDE3/3多选题(2分)影响投标人投标决策的内部因素有哪些？技术实力经济实力管理实力信誉实力对手实力答案：ABCD1/4判断题(1分)建设工程投标策略,是指投标过程中，投标人根据竞争环境的具体情况而制定的行动方针和行为方式，是投标人在竞争中的指导思想，是投标人参加竞争的方式和手段。答案：√2/4单选题(1分)（）是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总价,又在中标后又能满足资金周转的需要,结算时得到更理想的经济效益。不平衡报价法多方案报价法扩大标价法突然降价法答案：A3/4单选题(1分)（）是投标人针对招标项目中的某些要求不明确、工程量出入较大等有可能承担重大风险的部分提高报价,从而规避意外损失的一种投标技巧。不平衡报价法多方案报价法扩大标价法突然降价法答案：C4/4单选题(1分)在实际工作中,有的承包商为了打入某一地区或某一领域,依靠自身实力,采取不惜代价、只求中标的低报价投标方案，一旦中标之后,可以承揽这一地区或这一领域更多的工程任务,达到总体赢利的目的，这种投标技巧是（）。不平衡报价法扩大标价法突然降价法先亏后赢法答案：D1/4判断题(1分)建设工程投标报价的费用也称为建筑安装工程费，简称建安费，但不包括税金。答案：×2/4单选题(1分)措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。下列费用不属于措施费的是（）。环境保护费文明施工费工程排污费夜间施工费答案：C3/4单选题(1分)规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。下列费用中不属于规费的是（）。工程定额测定费职工教育经费社会保障费危险作业意外伤害保险答案：B4/4判断题(1分)综合单价法是指根据工程量,按照现行预算定额的分部分项工程量的单价计算出直接工程费,再按照有关规定另行计算措施费、间接费、利润和税金的计价方法。答案：×1/4单选题(1分)下列材料不属于的投标文件组成部分的是（）。中标通知书投标保证金已标价工程量清单施工组织设计答案：A2/4判断题(1分)只有招标文件允许组成联合体投标，投标文件中才会有联合体协议书。答案：√3/4判断题(1分)投标人不按招标文件要求提交投标保证金,其投标文件作废标处理。答案：√4/4单选题(1分)投标保证金采用银行保函形式的,银行保函有效期应长于投标有效期,一般应超出投标有效期（）天。10203040答案：C1/3多选题(2分)工程量清单计价表主要包括（）。投标总价表单项工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表分部分项工程量清单与计价表答案：ABCD2/3判断题(1分)综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。答案：√3/3判断题(1分)施工组织设计主要包含在技术标中，是投标文件的重要组成部分，是编制投标报价的基础，是反映投标企业施工技术水平和施工能力的重要标志，在投标文件中具有举足轻重的地位。答案：√第四章建设工程开标、评标、定标1/3单选题(1分)《招标投标法》规定，开标的时间应当是()。提交投标文件截止时间的24小时内提交投标文件截止时间的同一时间提交投标文件截止时间的30天内提交投标文件截止时间后的任何时间答案：B2/3单选题(1分)根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（）。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加开标地点由招标人在开标前通知开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加答案：A3/3单选题(1分)以下不属于开标记录的内容的是（）。开标时间地点投标文件的密封检查情况投标单位的投标报价招标人与投标人鉴定合同的具体日期答案：D1/3单选题(1分)以下关于评标程序中的初步评审说法错误的是（）。初步评审又称为投标文件的符合性鉴定投标文和招标文件无显著差别或保留，并按照招标文件规定提交招标担保的投标方可进入详细评审阶段投标文件和招标文件有重大偏差或保留时，投标方可以通过澄清和修改后进入详细评审阶段初步评审的目的之一是剔除法律法规所提出的废标答案：C2/3单选题(1分)以下关于评标委员会的组成说法正确的是（）。评标委员会成员全部由技术经济等方面的专家组成评标委员会成员的人数为3人以上的单数评标委员会成员中，招标人代表的人数不得少于三分之二评标委员会成员中，技术经济等方面的专家不得少于三分之二答案：D3/3单选题(1分)投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，其投标文件应（）。经整改可以进入详细评审阶段视废标处理按照与投标文件存在细微偏差处理按要求对投标文件进行澄清说明或者补正答案：B1/3单选题(1分)以下关于“定量综合评议法”的投标报价评分说法错误的是（）。投标报价评分通常采用偏差率来衡量等于评标基准价的投标报价得满分每高于或低于评标基准价一个百分点扣除一定分值每高于或低于评标基准价一个百分点增加一定分值答案：D2/3单选题(1分)以下关于评标方法中的“综合评估法”说法正确的是（）。主要适用于工程规模小施工简单的工程适用于具有通用技术和性能标准的招标项目适用于招标人对其技术性能没有特殊要求的招标项目主要适用于工程规模大施工比较复杂的工程答案：D3/3单选题(1分)以下关于最低评标价法的说法错误的是（）。最低评标价法是定量择优选取中标候选人的评标方法适用于具有通用技术和性能标准的招标项目适用于招标人对其技术性能没有特殊要求的招标项目最低评标价法通常以投标人的投标报价为依据，投标报价最低的标书为最优标书答案：D1/3单选题(1分)评标委员会推荐的中标候选人应当限定为（）名。11～31～22～4答案：B2

/3

单选题

(1分)如采用“综合评估法”评标，推荐中标候选人的基本原则是（）。A能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B能够满足招标文件的实质性要求C经评审的投标价格最低D以上都是

答案：A3/3单选题(1分)依法必须进行招标的项目，招标人应在评标报告提交（）日内公示中标候选人。1234答案：C第五章建设工程合同概述1/3多选题(2分)建设工程合同是（）。要式合同提供服务合同完成工作合同诺成合同要物合同答案：ACD2/3判断题(1分)建设工程合同必须是书面形式的。（）答案：√3/3单选题(1分)建设工程合同是发包人和承包人设立债权债务关系的协议，其中债权指的是（）。承包人进行工程建设发包人进行工程建设承包人支付价款发包人支付价款答案：A1/3单选题(1分)按计价方式不同，建设工程合同可以划分为三大类。以下不属于三大类合同类型的合同是（）总价合同单价合同市场价合同成本加酬金合同答案：C2/3判断题(1分)某建设工程应当由一个承包人完成，发包人可以将其肢解发包。（）答案：×3/3单选题(1分)下列合同类别中，由承包商承担全部工程量和价格风险的是（）固定单价合同可调单价合同固定总价合同变动总价合同答案：C1/3判断题(1分)对于工程建设项目，可以通过业主和承包商两个节点建立建设工程合同体系。（）答案：√2/3多选题(2分)下列建设工程合同中，（）是由业主签订的。监理合同工程施工合同劳务供应合同租赁合同勘察设计合同答案：ABE3/3多选题(2分)下列建设工程合同中，（）是由承包商签订的。分包合同监理合同工程施工合同运输合同加工合同答案：ADE1/3多选题(2分)订立建设工程合同的当事人，应具备（）条件。民事经济能力民事权利能力民事行为能力民事赔偿权利答案：BC2/3判断题(1分)无标的的建设工程施工合同可以成立和履行。（）答案：×3/3单选题(1分)建设工程合同的履行地点是指（）。承包人所在地发包人所在地合同签订地合同标的物所在地答案：D1/3单选题(1分)建设工程合同定义的经济活动在实施过程中，出现任何工程问题和争执，首先应该按合同解决，体现了建设工程合同签订和实施的（）。合同平等原则合同第一原则合同的法律原则公平合理原则答案：B2/3判断题(1分)业主支付承包商提供的工程或服务的价格以合同履行结束时的市场价格为依据。（）答案：×3/3多选题(2分)下列哪些属于建设工程合同在签订和实施过程中应该遵循的基本原则。（）合同平等、自愿原则合同的法律原则诚实信用原则全面履行原则公平合理原则答案：ABCE第六章建设工程施工合同6.1建设工程施工合同概述1/3多选题(2分)建设工程施工合同是指发包方（）和承包方（）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务而签订的协议。建设单位施工单位设计单位监理单位答案：AB2/3单选题(1分)FIDIC《施工合同条件》（ConditionsofContractforConstruction），简称“（）”。红皮书黄皮书绿皮书白皮书答案：A3/3判断题(1分)《建设工程施工合同示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。答案：√1/3多选题(2分)以下属于建设工程施工合同特点的是（）。合同标的的特殊性合同结构的完整性合同履行期限的长期性合同内容的多样性和复杂性合同监督的严格性答案：ACD2/3判断题(1分)订立建设工程施工合同的程序要经过要约和承诺两个阶段，其中要约只有招标发包一种形式。（）答案：×3/3多选题(2分)以下属于订立建设工程施工合同应具备的条件是（）初步设计已经批准工程项目已经列入当年固定资产投资计划已完成招投标程序有能够满足施工需要的设计文件和技术资料用于工程的资金、建材、设备的来源已经落实答案：ABDE1/3单选题(1分)建设工程施工合同文件出现含糊不清或不相一致，对于下列合同文件，解释顺序排序正确的是（）。施工合同协议书、投标函及其附录、中标通知书、专用合同条款及其附件、通用合同条款施工合同协议书、投标函及其附录、中标通知书、通用合同条款、专用合同条款及其附件施工合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款施工合同协议书、专用合同条款及其附件、投标函及其附录、中标通知书、通用合同条款答案：B2/3判断题(1分)建设工程施工合同的所有合同文件，应能互相解释，互为说明，保持一致。（）答案：√3/3多选题(2分)依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列哪些属于建设工程施工合同文件组成的必备部分。（）施工合同协议书中标通知书投标函及其附录专用合同条款及其附件技术标准和要求答案：ADE6.2《建设工程施工合同（示范文本）》简介1/3判断题(1分)《建设工程施工合同（示范文本）》为强制性使用文本。（）答案：×2/3单选题(1分)下列哪项不属于2017版《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分（）合同协议书通用合同条款专用合同条款投标函答案：D3/3判断题(1分)专用合同条款的编号可以与相应的通用条款的编号不一致。（）答案：×6.3建设工程施工合同的主要内容1/3多选题(2分)下列哪些属于《合同法》规定施工合同应该包括的条款（）工程范围建设工期工程造价工程保险的投保责任拨款和结算答案：ABCE2/3判断题(1分)建设工期中的实际开工日期必须和计划开工日期相一致。（）答案：×3/3多选题(2分)建设工程施工合同当事人应在合同中约定竣工验收条款，包括下列哪些内容（）验收范围与内容验收标准与依据验收人员组成验收地点验收方式和日期答案：ABCE1/3单选题(1分)如果合同当事人没有在专用合同条款中约定工程质量标准或要求，关于工程质量标准确定应（）。符合现行国家质量验收规范和标准高于现行国家质量验收规范和标准符合行业质量验收规范和标准高于行业质量验收规范和标准答案：A2

/3

判断题

(1分)承包人主张发包人承担工程质量未达到合同约定标准的责任时，负有举证责任。（）

答案：√3/3多选题(2分)承包人承担工程质量不合格的责任时，可采用的方式包括（）。将工程修复至合格承担工期延误的违约责任有权拒绝发包人解除合同有权拒绝发包人拒不支付工程价款由其他承包人完成工程修复责任答案：AB1/3多选题(2分)下列哪些属于发包人引起工期延误的情形（）。延迟取得工程施工所需的许可或批准未能按约提供施工场地提供的基础资料等文件错误设计变更和工程量增加一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时答案：ABC2/3单选题(1分)在工程施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应该承担违约责任。工程量变化承包方的设备损坏不可抗力设计变更答案：B3/3多选题(2分)下列哪些属于因承包人原因导致工期延误的责任承担方式（）。采取合理的赶工措施工期不予顺延向发包人支付相应的费用实际工期符合合同约定，无需承担违约责任承担因赶工增加的费用答案：ABDE1/4多选题(2分)关于计日工价款的计算可以采取（）方式。按列入已标价工程量清单中的计日工计价项目及单价进行计算按列入预算书中的计日工计价项目及单价进行计算按合理的成本与利润构成承包商提出的计日工单价目前市场上同工种人工的日工资单价答案：ABC2/4单选题(1分)关于计日工的支付审批与指示发出，应采取哪种方式（）。发包人同意并通知监理人同意并通知监理人同意，发包人通知发包人同意，监理人通知答案：D3/4判断题(1分)关于计日工应做到当期发生、当期计量、当期支付。（）答案：√4/4判断题(1分)合同当事人在签订合同时需要明确规定监理人、发包人对承包人汇总的计日工价款的审查和批准期限。（）答案：√6.4FIDIC土木工程施工合同条件1/3多选题(2分)FIDIC建设工程施工合同的违约惩罚和索赔条款关于业主对承包商可采取的惩罚措施包括（）。没收有关保函或保证金误期罚款终止对承包商的雇用拒绝接受合格工程拒绝支付验收合格的修复工程的价款答案：ABC2/3单选题(1分)红皮书是指下列哪项FIDIC土木工程施工合同条件（）。FIDIC施工合同条件FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件FIDIC电气与机械工程合同条件简明合同格式答案：A3/3判断题(1分)FIDIC土木工程施工合同文件只能用于业主为外商的建设项目中。（）答案：×第七章建设工程施工合同的履行1/3多选题(2分)《合同法》规定了合同当事人在履行合同过程中享有的三种抗辩权权为（）同时履行抗辩权后履行抗辩权不安抗辩权先履行抗答案：ACD2/3多选题(2分)合同履行的原则有（）诚实信用的原则适当履行原则协作履行原则经济合理原则情事变更原则答案：ABCDE3/3判断题(1分)建设工程施工阶段管理的主要工作由施工承包企业完成。答案：√1/4单选题(1分)在我国目前的建设管理体制中,施工中所需图纸主要由()提供工程师设计单位承包人发包人答案：D2/4多选题(2分)工程试车方式有（）单机无负荷试车联动无负荷试车投料试车答案：ABC3/4单选题(1分)发包人收到竣工验收报告后()天内组织有关部门验收。7142842答案：C4/4单选题(1分)承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求,处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()费用由发包人承,工期给子顺费用由承包人承担,工期不予顺延费用由发包人承想,工期不予顺延费用由承包人承,工期给子展答案：B1/3单选题(1分)以下情况工期一定可以顺延的是（）因发包人原因导致工期延误的因承包人原导致工期延误的因不可归责于合同当事人任一方的原因导致工期延误的损失答案：A2/3多选题(2分)因以下哪些原因造成工期延误,经工程师确定,工期相应顺延（）。发包人不能按约定日期支付工程预付款,进度款,致使工程不能正常进行设计变更和工程量增加一周内非承包人原停水停电停气造成累计超过8小时不可抗力答案：ABCD3/3多选题(2分)竣工日期确定的情形有（）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。答案：ABC1/4单选题(1分)预付款的支付时间至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前。7142128答案：A2/4单选题(1分)发包人应当在双方计量确认后（）天内，向承包人支付工程款（进度款）。7142128答案：B3/4多选题(2分)合同价格形式有()单价合同总结合同其他价格形式合同。答案：ABC4/4判断题(1分)工程进度款是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。（）答案：√1/3多选题(2分)发包人的安全责任有哪些（）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失;由于发包人原因对承包人监理人造成的人员人身伤亡和财产损失;由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。答案：ABCD2/3单选题(1分)以下那一项属于重大事故（）造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。答案：B3/3单选题(1分)安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()小时。1234答案：B1/3多选题(2分)专业分包合同的有效条件有（）总承包合同中有约定或征得总发包人许可；分包工程属于非主体结构工程；分承包企业具有相应资质条件，在其资质等级许可的范围内承揽业务。答案：ABC2/3判断题(1分)建筑工程承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是除施工合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。（）答案：√3/3判断题(1分)专业分承包人不能再次分包，但可以将劳务作业分包，劳务分承包人可将劳务作业再次分包。（）答案：×1/4多选题(2分)工程具备（）条件的，承包人可以申请竣工验收除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料答案：ABC2/4单选题(1分)建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。571521答案：C3/4单选题(1分)监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请