简易建设工程施工补充协议

甲方（发包人）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包人）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

甲乙双方就[原建设工程施工合同名称]已签订相关建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现因[具体补充原因]，经双方友好协商，一致同意就原合同相关内容签订本补充协议，以资共同遵守。一、工程内容补充增加的工程内容

在原合同约定的工程范围基础上，增加以下工程内容：[详细描述新增工程内容，包括但不限于工程部位、具体施工项目、技术要求等]。新增工程内容的施工要求及质量标准应与原合同保持一致。

工程变更

若在施工过程中需要对原合同工程内容或新增工程内容进行变更，提出变更的一方应提前[X]天书面通知对方，并提交详细的变更方案。变更方案需经双方共同审核确认后实施。因工程变更导致工程费用增加或减少的，双方应按照本补充协议关于工程价款调整的相关规定执行。二、工程价款及支付新增工程价款

新增工程内容的价款按照以下方式确定：[具体计价方式，如根据工程量清单计价，明确各项单价及计算方法；或根据总价包干方式，明确包干总价]。最终工程价款以双方共同审核确认的结算金额为准。

工程价款调整

除因工程变更导致工程价款调整外，如遇以下情形，工程价款也应相应调整：

（1）因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程成本增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整工程价款。

（2）因国家政策法规调整、材料价格波动等原因导致工程成本发生重大变化的，双方应根据实际情况协商调整工程价款。调整方式为：[明确具体的调整公式或计算方法]。

支付方式

（1）预付款：在本补充协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付新增工程价款的[X]%作为预付款。

（2）进度款：乙方应在每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后[X]个工作日内审核确认，并支付当月已完工程价款的[X]%作为进度款。

（3）结算款：工程竣工验收合格后[X]天内，乙方应向甲方提交工程结算报告及完整的结算资料。甲方在收到报告及资料后[X]天内进行审核，双方最终确认结算金额后，甲方在[X]个工作日内支付至结算总价的[X]%。

（4）质量保证金：结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程质量缺陷责任期满后[X]天内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。三、工期调整总工期

因新增工程内容，原合同约定的总工期相应延长[X]天，新的总工期自[具体起始日期]起至[具体结束日期]止。

工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误的，如未按时提供施工条件、未按时支付工程价款等，工期相应顺延，甲方应承担因工期延误给乙方造成的合理损失。

（2）因乙方原因导致工期延误的，如施工组织不力、施工人员不足等，乙方应采取有效措施赶工，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误超过[X]天，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金标准为[具体金额或合同价款的一定比例]。

（3）因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延。四、质量要求质量标准

新增工程内容的质量标准应符合国家现行的工程质量验收规范及原合同约定的质量标准。乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

质量验收

（1）乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后通知甲方及监理单位进行验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。

（2）分项工程、分部工程完工后，乙方应提前[X]天通知甲方及监理单位进行验收。验收合格后方可进行后续工程施工。

（3）工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收报告及相关资料。甲方在收到报告及资料后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及相关部门的要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务甲方有权对工程施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。

甲方应按照本补充协议的约定按时支付工程价款。

甲方应按照原合同及本补充协议的约定提供施工条件，包括但不限于场地平整、通水通电、提供施工图纸等。

甲方应协调施工现场各参建单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利与义务乙方有权要求甲方按照本补充协议的约定支付工程价款。

乙方应按照本补充协议及原合同的约定组织施工，确保工程质量和进度。

乙方应遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

乙方应按照国家相关规定及本补充协议的约定，对工程质量进行保修。在质量缺陷责任期内，乙方应及时履行保修义务。六、违约责任甲方违约责任

若甲方未按照本补充协议的约定按时支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时承担因停工给乙方造成的损失。

乙方违约责任

（1）若乙方未按照本补充协议及原合同的约定按时完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。

（2）若乙方施工质量不符合本补充协议及原合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因返工导致工期延误，乙方应按照本条第（1）款的约定承担违约责任。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本补充协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本补充协议的其他条款。八、其他条款本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同不一致的地方，以本补充协议为准；本补充协议未涉及的内容，仍按照原合同执行。

本补充协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等效力。甲方（盖章）：__