搭建建筑幕墙合同范本

搭建建筑幕墙合同范本建筑幕墙搭建合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]，需要搭建建筑幕墙，乙方具备相应的专业资质和能力，愿意承接该建筑幕墙搭建工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]建筑幕墙搭建工程（二）工程地点[具体工程地点]（三）工程内容1.乙方负责按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求，进行建筑幕墙的材料采购、制作、运输、安装及调试等工作。建筑幕墙包括但不限于玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙等，具体类型和面积以设计图纸为准。2.乙方应完成与建筑幕墙搭建相关的所有附属工作，如预埋件的安装、防水密封处理、防雷接地连接等，确保幕墙系统的安全性、密封性和稳定性。（四）工程范围包括但不限于以下方面：1.材料供应：乙方应负责采购符合设计要求和国家相关标准的建筑幕墙材料，包括但不限于玻璃、石材、金属框架、密封胶等，并提供材料的质量合格证明文件。2.制作加工：在乙方自有或指定的加工场地，按照设计图纸和工艺要求对幕墙材料进行制作加工，确保加工精度和质量。3.运输安装：将制作好的幕墙构件安全、及时地运输到工程现场，并按照施工进度和安装规范进行安装施工。4.调试验收：对安装完成的建筑幕墙进行调试，确保其各项性能指标符合设计要求和相关标准，并配合甲方完成工程验收工作。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体以甲方书面通知为准。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如设计变更、未按时提供施工条件等）导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于材料采购、制作加工、运输安装、调试验收、税费、利润等乙方完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方应每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量的报告，甲方应在收到报告后[X]天内进行审核确认，并支付该月完成工程量对应的合同价款的[X%]。3.竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]天内支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]天内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。有权对设计图纸进行变更，但应提前[X]天书面通知乙方，并承担因设计变更导致的费用增加和工期延误责任。有权组织工程验收，对不符合质量要求的部分要求乙方进行整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。在开工前[X]天，向乙方提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并保证施工场地具备施工条件。协调与工程相关的其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸和技术资料，并对设计图纸中的不合理之处提出修改建议。在施工过程中，如遇到不可抗力因素或非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照设计图纸、施工规范和相关标准进行施工，确保工程质量和施工安全。遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的环境保护和文明施工工作。按照合同约定的工期完成工程施工，并向甲方提交完整的工程竣工资料。对工程质量负责，在质保期内承担免费维修和保养责任。五、工程质量（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及设计图纸的要求，工程质量等级为[合格/优良]。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，确保工程质量符合要求。2.乙方应按照规定对原材料、构配件和设备进行检验和试验，不合格的材料和设备不得使用。3.乙方应提供工程质量保修书，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质保期内，乙方应免费承担因工程质量问题导致的维修和保养工作。（三）质量验收1.乙方完成分项工程后，应进行自检，自检合格后报甲方和监理单位进行验收。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收报告，甲方应在收到报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。3.如工程质量不符合要求，乙方应按照甲方和监理单位的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，工期不予顺延。六、安全生产与文明施工（一）安全生产1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并在[X]小时内报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故导致的一切责任和损失。（二）文明施工1.乙方应遵守施工现场的文明施工管理规定，保持施工现场的整洁卫生，做到工完场清。2.乙方应采取有效的降噪、防尘等环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方施工质量不符合合同约定和相关标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量要求为止，并承担因此给甲方造成的损失。3.如乙方违反安全生产和文明施工规定，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未在规定期限内完成整改，甲方有权对乙方处以[X]元的罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）保密条款甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）合同变更与解除1.经甲乙双方协商一致，可以书面变更或解除本合同。2.如一方违反本合同的主要条款，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。（三）不可