建筑拆除服务合同标准文本范本

建筑拆除服务合同标准文本范本合同编号：_________签订地点：_________签订时间：____年____月____日一、合同双方甲方（委托方）：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________乙方（服务方）：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________资质等级：____________________资质证书编号：________________二、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.拆除内容：□建筑物拆除□构筑物拆除□其他（具体描述：________________________）。拆除对象概况：结构形式为________，建筑面积约________㎡，层数________层（或其他特征：________________）。三、服务内容及要求1.乙方工作范围：（1）按国家及地方相关规范、标准完成约定范围内的拆除作业，包括但不限于建筑物/构筑物的主体结构、附属设施拆除；（2）拆除现场的建筑垃圾清运（运至________指定消纳场）；（3）拆除后场地平整（平整度误差不超过________cm）；（4）拆除过程中对周边管线、建筑物、绿化等设施的保护（甲方需提供管线分布图或相关资料）。2.甲方配合义务：（1）开工前____日内，向乙方提供拆除对象的图纸、权属证明等资料（如需）；（2）开工前____日内，完成拆除区域的人员、物品腾空，清除影响施工的障碍物；（3）协调周边关系，确保乙方施工不受无理干扰。四、工期约定1.总工期：自开工之日起____日历天。2.开工日期：____年____月____日（以甲方书面开工通知为准）。3.竣工日期：____年____月____日。4.工期顺延：因不可抗力、甲方原因（如场地交付延误、资料提供不全）或政府行为导致工期延误的，乙方应在事发后____日内书面通知甲方，经甲方确认后工期相应顺延。五、价款及支付方式1.合同总价：人民币________元（大写：________________），为包干价（包含人工、机械、材料、运输、税费、安全措施等所有费用）。2.支付节点：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价的____%，即________元；（2）进度款：拆除工程完成____%时，甲方向乙方支付总价的____%，即________元；（3）尾款：工程竣工并经甲方验收合格后____日内，甲方向乙方支付剩余尾款，即________元。3.支付方式：银行转账（乙方账户信息：户名________，开户行________，账号________）。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.有权对乙方施工质量、进度、安全进行监督，提出整改要求；2.按合同约定支付款项，逾期支付应承担违约责任；3.向乙方提供必要的施工条件（如水电接驳点、临时场地等）。（二）乙方权利义务1.有权要求甲方按约提供施工条件及支付款项；2.应具备合法有效的拆除资质，施工人员持证上岗；3.严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施（如围挡、警示标志、防尘降噪措施）；4.施工中发现不明管线、文物等，应立即停工并通知甲方，配合相关部门处理；5.工程竣工后，向甲方提交竣工报告及相关资料。七、安全责任1.乙方对施工过程中的安全负全部责任，应购买足额的人身意外伤害险、第三者责任险；2.施工中发生安全事故，乙方应立即组织抢救，保护现场，并承担事故的全部经济及法律责任；3.甲方有权监督乙方的安全措施落实情况，发现隐患可要求乙方立即整改。八、违约责任1.工期延误：（1）乙方逾期竣工的，每逾期一日，按合同总价的____‰向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方退还已付款项并赔偿损失。（2）因甲方原因导致工期延误的，工期顺延，甲方应补偿乙方合理的窝工损失（双方协商确定）。2.质量问题：乙方施工质量不符合约定的，应无偿返工至合格；因质量问题给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。3.单方违约：任何一方擅自解除合同或严重违约的，应向对方支付合同总价____%的违约金，并赔偿实际损失。九、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。3.双方应对合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料等承担保密义务。4.通知与送达：双方确认本合同首页的联系信息为有效送达地址，任何通知以书面形式送达该地址即视为有效。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：______日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：______日期：____年____月____日说明与使用提示1.本合同需根据实际