抹灰合同协议模板范本

抹灰合同协议模板范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟将[具体工程项目名称]的抹灰工程发包给乙方，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程项目名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.本工程的抹灰范围包括但不限于[具体建筑物部位，如墙体、顶棚等]的水泥砂浆抹灰、混合砂浆抹灰等，具体按照施工图纸和甲方要求执行。2.抹灰工程的具体工艺要求如下：基层处理：乙方应在抹灰前对基层表面进行清理、剔凿、湿润等处理，确保基层平整、干净、无油污、无松动等现象。抹灰厚度：按照设计要求，抹灰厚度应均匀一致，误差不得超过[具体允许误差范围]。阴阳角处理：阴阳角应方正、顺直，偏差不得超过[具体允许偏差范围]。表面平整度：抹灰表面应平整光滑，用[具体检测工具]检查，平整度偏差不得超过[具体允许偏差范围]。垂直度：墙面垂直度偏差不得超过[具体允许偏差范围]。（四）工程期限1.本工程开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。2.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，经甲方确认后，工期方可顺延。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，在[具体日期]内支付已完工程价款的[X]%。3.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交工程结算报告，经甲方审核确认后，在[具体日期]内支付至结算总价款的[X]%。4.质保金：结算总价款的[X]%作为质保金，质保期为[X]年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满后，如无质量问题，甲方在[具体日期]内无息退还质保金。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的部分有权要求乙方限期整改。有权对乙方的施工方案、施工组织设计等进行审核，提出修改意见。有权对工程变更、签证等事项进行审批。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方提供必要的施工条件。及时组织工程验收，办理工程结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并进行技术交底。有权对甲方提出的不合理要求进行拒绝，但应说明理由。2.义务严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量和施工安全。编制详细的施工方案和施工组织设计，并报甲方审核批准。按照合同约定的工期完成工程施工，不得擅自延误工期。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理。负责施工现场的环境保护和文明施工，做到工完场清。对工程质量负责，在质保期内承担免费维修责任。四、工程质量与验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及施工图纸和甲方要求，达到[具体质量标准，如合格、优良等]。（二）质量保证措施1.乙方应建立健全质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保工程质量。2.乙方应加强对原材料、构配件和设备的质量检验，严禁使用不合格的材料和设备。3.乙方应加强对施工过程的质量控制，严格按照施工工艺和操作规程进行施工，每道工序完成后应进行自检、互检和交接检，合格后方可进行下一道工序。4.乙方应积极配合甲方和监理单位的质量检查和验收工作，对提出的质量问题应及时整改。（三）工程验收1.乙方完成分项工程后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告，经甲方和监理单位验收合格后方可进行下一道工序。2.工程竣工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告，并提供完整的工程技术资料。甲方在收到报告后[X]天内组织有关单位进行竣工验收。3.工程验收标准按照国家和地方现行的相关标准、规范以及施工图纸和甲方要求执行。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准为止，由此造成的工期延误和费用损失由乙方承担。五、安全文明施工（一）安全责任1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，配备必要的安全防护设施和劳动保护用品，确保施工安全。2.乙方应对施工现场的安全负责，承担因自身原因造成的安全事故的全部责任和费用。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时向甲方和有关部门报告。3.甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督检查，对发现的安全隐患有权要求乙方限期整改，乙方应积极配合，及时消除安全隐患。（二）文明施工1.乙方应遵守施工现场的文明施工管理规定，做到施工现场整洁、有序，材料堆放整齐，建筑垃圾及时清理。2.乙方应采取有效的环境保护措施，减少施工噪声、粉尘等对周围环境的影响。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付价款及违约金为止，由此造成的工期延误和费用损失由甲方承担。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、材料、机械等费用。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。2.乙方施工质量不符合合同约定的标准，应负责无偿返工，直至达到验收标准为止，由此造成的工期延误和费用损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方违反安全文明施工规定的，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未在规定时间内整改完毕，甲方有权对乙方进行罚款，每次罚款金额为[具体金额]元。情节严重的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字