瓷砖美缝施工合同

瓷砖美缝施工合同一、合同双方信息甲方（委托方）名称：________________________地址：________________________法定代表人/负责人：________________________联系电话：________________________乙方（施工方）名称：________________________地址：________________________法定代表人/负责人：________________________联系电话：________________________施工资质证书编号：________________________二、工程概况工程地点甲方指定施工地址：________________________（具体到房间/区域，如XX小区X号楼X单元XXX室客厅、厨房、卫生间等）。工程内容乙方负责对上述地点的瓷砖缝隙进行美缝施工，包括但不限于缝隙清理、美缝剂填充、表面压光、余料清理及后期养护等全流程服务。工程规模预计施工面积为______平方米（最终以实际测量面积为准），涉及瓷砖类型包括______（如仿古砖、抛光砖、通体砖等），缝隙宽度范围为______mm。三、服务内容与材料标准服务范围基础施工：瓷砖缝隙深度清理（含粉尘、水泥残留、油污等）、美缝剂搅拌调配、缝隙填充、压缝塑形、24小时固化期养护。附加服务：施工区域成品保护（如地面覆盖保护膜、家具边角防护）、施工后卫生清洁（含美缝剂溢出清理、工具收纳）。材料要求美缝剂品牌及型号：采用______品牌______型号（如“德高”“卓高”等），产品需符合《陶瓷砖填缝剂》（GB/T36797-2018）国家标准。颜色确认：甲方选定颜色为______（如“贵族银”“亚浅灰”等），乙方需在施工前提供色卡实物样本，经甲方签字确认后存档。质量证明：乙方需向甲方提交材料的出厂合格证、环保检测报告（如VOC含量检测）及厂家质保书，复印件加盖乙方公章。四、服务期限工期约定开工日期：______年______月______日（甲方需提前3天确认现场具备施工条件，如瓷砖铺贴完成、现场无交叉施工）。竣工日期：______年______月______日，总工期______天（含固化养护时间）。工期调整甲方原因：若因甲方未及时清理现场、提供水电或变更需求导致停工，工期顺延，乙方不承担延误责任。乙方原因：若因乙方材料短缺、人员调配失误导致工期延误，每逾期1天按合同总金额的0.5%支付违约金，累计违约金不超过合同总额的5%。不可抗力：遇暴雨、停电等不可预见因素，乙方需提前24小时书面通知甲方，工期按实际影响天数顺延。五、服务费用及支付方式费用构成单价标准：______元/平方米（按实际施工面积计算），包含材料、人工、运输、税费及成品保护费用。预估总价：人民币______元（大写：________________________元整），最终结算以实际测量面积×单价为准。支付节点预付款：合同签订后3个工作日内支付总金额的30%，即______元，用于乙方采购材料及施工准备。进度款：施工完成80%工程量并经甲方验收确认后，支付总金额的40%，即______元。尾款：工程全部竣工并验收合格后7个工作日内支付25%，即______元。质保金：剩余5%作为质保金（______元），自验收合格之日起满1年后无质量问题无息返还。发票要求乙方每次收款前需提供等额增值税______（专用/普通）发票，否则甲方有权暂缓付款。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利对施工过程进行监督，可随时抽查材料品牌、施工工艺及卫生情况；验收时发现质量问题（如气泡、凹陷、色差），有权要求乙方7日内无偿返工。义务提供施工所需的水源、电源（220V插座，距施工区域≤5米）；施工期间保持现场无其他交叉作业，避免儿童、宠物进入施工区域；按合同约定及时支付款项，逾期付款每延迟1天按应付金额的0.3%支付违约金。（二）乙方权利与义务权利要求甲方提供必要的施工便利，对甲方不合理的变更要求可拒绝执行；因甲方原因导致工期延误或材料浪费，有权追偿实际损失（需提供采购凭证、误工记录等证明）。义务施工人员需持证上岗（如“美缝施工职业技能证书”），统一着装并佩戴工牌；每日施工结束后清理现场垃圾，施工工具集中存放；施工期间购买人身意外伤害保险（保额不低于50万元/人），如发生安全事故由乙方承担全部责任。七、质量验收验收标准外观要求：美缝表面平整光滑，与瓷砖边缘无错位，颜色均匀一致，无明显刮痕或气泡；性能要求：美缝剂与瓷砖粘结牢固（用美工刀轻划无脱落），防水测试（卫生间区域蓄水24小时无渗漏）；清洁要求：瓷砖表面无美缝剂残留，缝隙边缘无黑边、积灰。验收流程乙方竣工后提交《验收申请单》，甲方需在3个工作日内组织验收；验收不合格的，乙方需在甲方《整改通知书》要求的______日内完成返工，返工工期不计入原合同工期；甲方逾期未验收且未提出书面异议的，视为工程合格。八、保修条款保修范围自验收合格之日起提供1年免费保修，涵盖美缝剂脱落、开裂、变色（非人为污染）等施工质量问题；非保修范围：甲方使用不当（如重物撞击、化学腐蚀）、瓷砖本身开裂导致的美缝损坏。保修响应甲方报修后，乙方需在24小时内响应，48小时内安排维修人员到场，紧急情况（如漏水）需当天处理。九、违约责任乙方违约材料违约：使用非约定品牌或假冒伪劣材料的，甲方有权解除合同，乙方返还已付款项并赔偿合同总额20%的违约金；质量违约：经2次返工仍未达到验收标准的，甲方可另行委托第三方整改，费用由乙方承担，同时乙方支付合同总额15%的违约金。甲方违约无正当理由单方面解除合同的，需支付乙方已发生的材料采购费及实际施工费，并承担合同总额10%的违约金；未按约定提供施工条件导致乙方窝工的，每延误1天补偿乙方误工费______元（按施工人员日均工资计算）。十、合同变更与解除变更程序任何一方需变更施工范围、材料品牌或工期的，应提前5个工作日书面通知对方，双方协商一致后签订《补充协议》，变更部分费用按实际发生计算。解除条件一方严重违约导致合同目的无法实现的（如乙方停工超过7天、甲方拒付进度款超过15天）；因不可抗力（如地震、政府强制停工）导致工程无法继续的，双方互不承担责任，已付款项按实际完成工程量结算。十一、争议解决双方因合同履行发生争议的，应先友好协商；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼（诉讼费用及律师费由败诉方承担）。十二、其他条款保密义务：乙方不得泄露甲方的房屋地址、户型结构等隐私信息，违者赔偿甲方______元违约金。通知送达：所有书面通知需通过邮寄（EMS）或双方确认的微信/邮箱送达，地址变更需提前3日书面告知。合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方