道路补充施工合同范本

道路补充施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[道路工程名称]签订了《道路施工合同》（以下简称“原合同”），现因[具体补充原因，如工程范围变更、工期调整等]，经双方友好协商，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成以下补充协议，以资共同遵守。一、补充内容概述本补充合同是对原合同的补充和完善，与原合同具有同等法律效力。若本补充合同与原合同内容有冲突的，以本补充合同为准。二、标的物或服务具体描述（一）工程范围补充1.在原合同约定的道路工程基础上，增加以下施工内容：[新增路段的具体位置、长度、宽度等详细信息][新增附属设施的具体内容，如路灯、排水系统等的规格、数量和位置]2.对原合同中部分工程内容进行调整：[原某路段的施工标准由[原标准]调整为[新标准]，详细说明新标准的技术参数等][原某附属设施的规格由[原规格]变更为[新规格]，说明新规格的优势和要求]（二）工程质量要求1.新增和调整部分的工程质量应符合国家和地方相关道路工程建设标准及规范，具体标准如下：道路路面的平整度应达到[具体数值]毫米以内，坡度符合[具体坡度要求]，以保证排水顺畅。路灯的亮度、照明范围应满足[相关照明标准]，灯具的防护等级应达到[具体防护等级]，确保在各种环境下正常使用。排水系统的管径、坡度应符合[排水设计规范]，排水能力应达到[每小时排水量等具体指标]，防止道路积水。2.乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。在施工过程中，如发现工程质量不符合要求，乙方应立即返工，直至达到合格标准。返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。（三）工程工期调整1.因工程范围的增加和调整，原合同约定的工期相应延长[X]天，新的竣工日期为[具体竣工日期]。2.乙方应制定详细的施工进度计划，报甲方审核通过后严格执行。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。三、双方权利和义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检验报告。对乙方在施工过程中出现的违规行为和质量问题，有权要求乙方限期整改。在工程竣工后，有权按照相关标准和规范对工程进行验收，如工程质量不符合要求，有权要求乙方返工直至合格。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款项。在施工前，为乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调解决施工过程中可能出现的外部干扰问题。及时审核乙方提交的施工图纸、施工进度计划等文件，在规定的时间内给予明确答复。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款项。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件，如施工图纸、场地交付等。在施工过程中，如因甲方原因导致工程变更或停工，有权要求甲方给予合理的补偿和工期顺延。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和本补充合同的要求进行施工，确保工程质量和工期。加强施工现场的管理，做好安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担全部责任和费用。遵守国家和地方的相关法律法规，文明施工，不得扰民。工程竣工后，向甲方提供完整的工程竣工资料，包括施工图纸、检验报告、质量证明等文件。四、工程价款及支付方式（一）工程价款调整因工程范围的增加和调整，工程总价款在原合同基础上增加[X]元，新的合同总价款为[具体金额]元（大写：[大写金额]）。新增工程价款的计算方式如下：1.对于新增路段工程，按照每平方米[X]元计算，面积以实际测量为准。2.对于新增附属设施，按照以下标准计算：路灯每盏[X]元，数量以实际安装数量为准。排水系统按照管道长度每米[X]元计算，管径不同单价有所调整。（二）支付方式1.本补充合同签订后[X]日内，甲方支付新增工程价款的[X%]作为预付款，即[具体金额]元。2.工程进度达到[X%]时，甲方支付新增工程价款的[X%]，即[具体金额]元。3.工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方支付至新增工程价款的[X%]，即[具体金额]元。4.剩余[X%]作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]日内无息支付给乙方。五、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金。由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。2.如甲方未按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等条件或未及时审核乙方提交的文件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方的停工损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的全部损失。2.如乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反施工现场管理规定，发生安全事故或扰民事件，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。六、争议解决本补充合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本补充合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本补充合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[甲方公司章]法定代表人或授权代表（签字）：[签字]签订日期：[签订日期]乙方（盖章）：[乙方公司章]法定代表人或授权代表（签字）：[签字]签订日期：[签订日期]本合同依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条（建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。）、第七百九十四条（勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条