停车位铺设合同

停车位铺设合同甲方（建设方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注册地址]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（施工方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方注册地址]统一社会信用代码：[乙方信用代码]一、项目概况（一）项目名称[具体项目名称，如“XX小区地面停车位改造工程”]（二）项目地点[详细施工地址，如“XX市XX区XX路XX号XX小区内指定区域”]（三）项目内容场地清理：乙方负责清除施工区域内的杂草、碎石、废弃构筑物等障碍物，平整场地至设计标高，确保基底承载力不低于200kPa。基础施工：土方开挖：按设计要求开挖至基层标高，边坡坡度不大于1:1.5，遇软土区域需采用级配砂石换填处理，换填深度不小于50cm；基层处理：铺设20cm厚C25混凝土基层，内配Φ10mm钢筋网（间距200mm×200mm），混凝土抗折强度不低于4.5MPa；面层施工：采用8cm厚彩色透水混凝土面层，抗压强度≥C30，透水系数≥1.5×10⁻³m/s，颜色为[具体色号，如“深灰色Pantone425C”]。附属设施：车位划线：采用热熔反光涂料，标准车位尺寸为2.5m×5.3m，线宽15cm，包含车位编号、导向箭头、禁停黄线等标识；挡车器安装：每个车位配置橡胶挡车器（高度10cm，长度50cm），膨胀螺栓固定；排水系统：沿车位边缘设置排水沟，沟宽20cm，坡度0.5%，安装HDPE排水沟盖板（承重等级D400）。（四）项目规模共计铺设标准停车位[X]个，无障碍车位[Y]个（尺寸3.5m×5.3m），总施工面积[Z]平方米，具体布局详见附件一《施工设计图纸》。二、合同工期开工日期：自甲方支付预付款后第[5]个工作日起算，具体以甲方书面开工通知为准。竣工日期：总工期为[60]个日历天，包含雨天及交叉施工影响时间。若遇不可抗力（如连续降雨超过3天、政府强制停工），工期可顺延，但乙方需在事件发生后48小时内提交书面延期申请及证明材料，经甲方签字确认后生效。关键节点：场地清理及基底验收：开工后[7]日内完成；基层混凝土浇筑：开工后[20]日内完成；面层施工及划线：开工后[45]日内完成；竣工验收：全部工程完工后[10]日内完成。三、合同价款及支付方式（一）合同总价本工程总价款为人民币[X]元（大写：[人民币大写金额]），为固定总价包干，包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金及所有风险费用（除设计变更外）。（二）价款构成场地清理：[X]元（含垃圾外运及处置费）；基础工程：[X]元（含土方开挖、混凝土、钢筋及排水系统）；面层施工：[X]元（含透水混凝土原材料及摊铺）；附属设施：[X]元（含划线、挡车器及其他配件）；管理费及利润：[X]元；税金（税率9%）：[X]元。（三）支付方式预付款：合同签订后[7]日内，甲方向乙方支付总价的30%，即人民币[X]元，用于材料采购及设备进场；进度款：基层施工完成并验收合格后[5]日内，支付总价的40%，即人民币[X]元；面层施工完成并验收合格后[5]日内，支付总价的20%，即人民币[X]元；结算款：工程竣工验收合格后[15]日内，甲方向乙方支付至结算总价的97%（扣除已付款项）；质保金：结算总价的3%作为质保金，即人民币[X]元，质保期满无质量问题后[30]日内无息返还。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：对施工全过程进行监督，可随时抽查材料质量、施工工艺及进度，乙方需配合并提供相关资料；有权要求乙方整改不符合设计要求的施工内容，整改费用由乙方承担，工期不予顺延；验收合格后，有权要求乙方提供完整的竣工资料（含竣工图、材料合格证、检测报告等）。义务：开工前[3]日向乙方提供施工场地的地下管线图纸（如给排水、电力、燃气管道位置），并委派[姓名]为现场代表（联系方式[电话]），负责协调施工事宜；按合同约定支付工程款，逾期付款每延迟1日，按应付未付金额的0.05%支付违约金；负责协调施工区域内的业主关系，确保乙方不受阻挠，因甲方协调不力导致工期延误的，责任由甲方承担。（二）乙方权利与义务权利：按合同约定收取工程款，甲方逾期付款超过15日的，乙方有权暂停施工并要求赔偿停工损失；对甲方提出的不合理设计变更，可书面提出异议，协商一致后方可实施。义务：编制详细施工组织设计（含进度计划、安全方案），开工前[5]日报甲方备案，委派[姓名]为项目经理（职称：[工程师级别]），全程负责现场管理；采购的主要材料（如混凝土、钢筋、涂料）需提供出厂合格证及第三方检测报告，进场前经甲方抽样检验合格后方可使用，严禁使用不合格材料；承担施工期间的安全生产责任，配置安全员1名，设置安全警示标志，为施工人员购买意外险，若发生安全事故，赔偿责任由乙方承担；施工期间采取降尘降噪措施（如雾炮机、低噪声设备），夜间22:00至次日6:00不得施工，因施工扰民产生的纠纷由乙方负责处理。五、质量标准与验收（一）质量标准符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《透水混凝土路面技术规程》（CJJ/T135-2009）及设计图纸要求；混凝土强度、透水系数等关键指标需经第三方检测机构检测，检测费用由乙方承担；面层平整度误差≤3mm/2m，坡度偏差±0.1%，无裂缝、起砂、色差等缺陷。（二）验收程序分项验收：基层完工后，乙方自检合格后提交验收申请，甲方在[3]日内组织验收，验收通过签署《分项工程验收单》；面层及附属设施完工后，按相同流程进行验收。竣工验收：工程全部完工后，乙方提交《竣工验收报告》及竣工资料，甲方在[7]日内组织设计单位、监理单位（若有）共同验收；验收不合格的，乙方需在[10]日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担，逾期未整改的，按工期延误处理。六、违约责任（一）甲方违约未按时提供施工条件导致乙方无法开工的，每逾期1日赔偿乙方窝工损失[X]元；无正当理由解除合同的，需支付合同总价20%的违约金，并赔偿乙方已发生的实际成本。（二）乙方违约工期延误：每逾期1日按合同总价的0.1%支付违约金，累计违约金不超过总价的5%，逾期超过30日的，甲方有权解除合同并要求乙方退场，乙方需返还已付款项并赔偿损失；质量缺陷：若因施工原因导致面层开裂、透水功能失效等质量问题，乙方需在[15]日内无偿修复，若修复后仍不达标，甲方有权扣除质保金并要求赔偿直接损失（如返工费用、第三方检测费）；安全事故：因乙方管理不当造成人员伤亡或财产损失的，乙方需承担全部赔偿责任，且甲方有权暂停付款直至事故处理完毕。七、质保期与售后服务质保期：自竣工验收合格之日起计算，基础工程质保期为5年，面层及附属设施质保期为3年；质保期内，乙方接到维修通知后[24]小时内到场，[72]小时内修复完毕，紧急情况（如大面积积水、结构破损）需在[4]小时内响应；质保期后，乙方可提供终身维修服务，费用按成本价收取。八、争议解决双方因合同履行发生争议的，应首先友好协商；协商不成的，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。九、其他条款设计变更：甲方需变更设计的，应提前[7]日书面通知乙方，变更费用按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，工期相应调整；不可抗力：因地震、台风等不可抗力导致工程受损的，双方互不承担责任，已完成工程量按实结算；合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：____________________法定代表人/授权代表（签字）：____________________日期：_______年_______月____