搭设安全通道棚合同

搭设安全通道棚合同一、合同双方基本信息甲方（建设单位）名称：XX建筑工程有限公司法定代表人：XXX注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系电话：XXX乙方（施工单位）名称：XX安全防护工程有限公司法定代表人：XXX注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系电话：XXX合同签订日期：2025年XX月XX日二、工程概况1.工程名称XX市XX区XX住宅小区建筑工地安全通道棚搭设工程2.工程地点XX市XX区XX路XX号建筑工地现场3.工程规模及类型本工程为住宅小区建筑工地临时安全通道棚搭设项目，涉及建筑物主体施工区域、材料运输通道、人员疏散通道等关键区域的防护设施搭建，总搭设面积约1200平方米，涵盖单层防护棚、双层防砸通道及紧急疏散通道三种类型。4.施工期限自2025年XX月XX日起至2025年XX月XX日止，总工期为XX日历天。因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期可相应顺延，但乙方需在事件发生后3个工作日内向甲方提交书面延期申请，经甲方确认后方可生效。三、施工内容1.施工范围乙方需完成以下工作内容：建筑物主体施工区域与材料堆放区之间的双层防砸通道搭设，通道宽度不小于3米，高度不低于2.8米；施工现场主要人员出入口的单层防护棚搭设，配备防火岩棉板及警示标识；紧急疏散通道的临时防护设施安装，包括防滑踏板、防护栏杆（高度不低于1.2米）及应急照明系统；所有通道棚的日常维护与定期检查，确保使用期间结构稳固。2.施工材料及设备要求钢材：采用Q235B级钢管，直径不小于48mm，壁厚≥3.2mm，需提供材质证明书及力学性能检测报告；防护材料：顶部铺设双层5cm厚脚手板，下层加设阻燃安全网（网目密度不低于2000目/100cm²），侧面采用1.8米高密目安全网封闭；连接件：使用可锻铸铁扣件，螺栓拧紧力矩需达到40-65N·m，严禁使用裂纹、变形或滑丝的扣件；施工设备：乙方需配备符合安全标准的电焊机、切割机、水准仪等设备，并确保设备定期检测合格。3.施工工艺标准基础施工：采用C20混凝土浇筑独立基础，深度不小于50cm，预埋件采用10mm厚钢板与Φ16螺栓连接；架体搭设：立杆间距≤1.5米，横杆步距≤1.8米，扫地杆距地面高度≤20cm，剪刀撑连续设置且与地面夹角控制在45°-60°之间；节点处理：立杆与横杆连接处采用双扣件加固，搭接长度≥1米，且不少于2个旋转扣件固定；防倾覆措施：每10米设置一组连墙件，与建筑物主体结构刚性连接，连墙件间距水平方向≤9米，垂直方向≤4米。四、质量要求1.质量标准本工程质量需符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2025）及甲方提供的施工图纸要求，确保：结构承载力：防护棚静荷载承载力≥5kN/m²，活荷载承载力≥2kN/m²；稳定性：架体垂直度偏差≤1/2000，且最大偏差不超过10cm；防火性能：防护材料燃烧性能达到B1级以上，焊接部位需涂刷防火涂料（干膜厚度≥3mm）。2.质量监控与验收过程监控：乙方需每日填写《施工质量检查表》，甲方委派专职安全员每周进行不少于2次的现场抽查，重点检查立杆垂直度、扣件拧紧度及脚手板铺设质量；分阶段验收：基础施工完成后3日内、架体搭设至50%时、工程竣工后，双方共同进行验收，验收合格签署《分部分项工程验收记录》；整改要求：对验收中发现的问题，乙方需在甲方发出《整改通知书》后48小时内完成整改，逾期未整改的，甲方有权扣除相应工程款。五、进度安排1.施工进度计划第1-3天：完成施工现场勘察、施工方案优化及材料进场检验；第4-10天：基础施工及预埋件安装，同步完成钢材切割、焊接等加工工作；第11-25天：主体架体搭设，按“先主通道后次通道”的顺序施工，每日完成不少于80平方米；第26-28天：防护材料铺设、警示标识安装及应急照明系统调试；第29-30天：竣工清理及验收准备。2.进度调整与延误处理因甲方未能及时提供施工场地或图纸变更导致工期延误的，乙方需书面通知甲方，经确认后工期顺延，甲方承担由此产生的材料保管费及人工窝工费；因乙方组织不力导致进度滞后的，每逾期1天，乙方需按合同总价的0.5%支付违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。六、费用及支付方式1.合同总价本工程含税总价为人民币壹佰贰拾万元整（￥1,200,000.00），包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用，除设计变更外，甲方不另行支付其他费用。2.分阶段支付预付款：合同签订后5个工作日内支付总价的30%（￥360,000.00），用于材料采购；进度款：基础施工验收合格后支付20%（￥240,000.00），架体搭设完成后支付30%（￥360,000.00）；竣工结算：工程验收合格后15个工作日内支付15%（￥180,000.00），剩余5%（￥60,000.00）作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性无息返还。3.支付方式所有款项通过银行转账方式支付至乙方指定账户（开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXX），乙方需在每次付款前提供等额合法增值税专用发票。七、安全责任1.乙方安全责任建立安全生产管理体系，配备专职安全员（持C证上岗），施工人员需经三级安全教育培训合格后方可进场，特种作业人员（焊工、架子工）需持有效证件上岗；施工前编制《安全专项施工方案》，配备安全帽、安全带、防滑鞋等个人防护用品，设置临边防护及警示标志，夜间施工需配备足够照明；承担施工过程中的安全事故责任，若发生人员伤亡或财产损失，需在1小时内上报甲方及行业主管部门，并承担由此产生的赔偿费用及行政处罚。2.甲方安全责任向乙方提供施工现场地下管线分布图及建筑物结构图纸，明确危险区域范围；协调施工现场交叉作业，避免其他施工单位对安全通道棚造成损坏；对乙方安全措施落实情况进行监督检查，发现隐患有权要求停工整改，整改期间工期不予顺延。3.保险要求乙方需在开工前办理建筑工程一切险及施工人员意外伤害险，保险额度分别不低于合同总价的1.5倍及50万元/人，保险期限覆盖整个施工期及保修期。八、违约责任1.甲方违约逾期支付工程款的，每逾期1天按应付款的0.3%支付违约金；擅自解除合同的，需支付合同总价10%的违约金，并赔偿乙方实际损失。2.乙方违约材料质量不合格的，需无条件更换并承担检测费用，逾期更换按日支付合同总价0.5%的违约金；工程质量验收不合格的，乙方需在15日内无偿返修，若返修后仍不达标，甲方有权解除合同并要求乙方支付总价20%的违约金；未经甲方同意擅自转包工程的，甲方有权终止合同，乙方需退还已付款项并赔偿损失。九、争议解决双方因合同履行发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。十、其他条款1.合同变更任何对合同内容的修改需经双方签字盖章确认后生效，变更文件作为合同附件与本合同具有同等法律效力。2.保修期限工程保修期为1年，自验收合格之日起计算，保修期内乙方需在接到维修通知后24小时内到场处理，费用由乙方承担