2025年一级造价师之建设工程计价题库附答案（基础题）

2025年一级造价师之建设工程计价题库附答案（基础题）

单选题（共700题）1、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】C2、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（）。A.索赔事件发生沈天内B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内D.索赔事件发生56天内【答案】C3、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A4、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B5、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】B6、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B7、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】A8、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C9、关于工程预付款的说法中，符合FIDIC“新红皮书”规定的是()。A.是否必须先提交履约保函由业主决定B.是否必须先提交预付款保函由业主决定C.若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利D.预付款在施工期前半段全部扣回【答案】C10、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D11、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】D12、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】C13、（2012年真题）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。A.应收账款＝年营业收入／应收账款周转次数B.预收账款＝年经营成本／预收账款周转次数C.产成品＝（年经营成本－年其他营业费用）／产成品周转次数D.预付账款＝存货／预付账款周转次数【答案】C14、已知购买某种材料，采用两票制，原价为2000元/吨，增值税率13%，材料运杂费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为4%，则该材料单价中的采购保管费应为（）元/吨。A.72.99B.70.44C.82.41D.92.66【答案】A15、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D16、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（）。A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费【答案】A17、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】C18、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】C19、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费【答案】B20、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】C21、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20B.10C.15D.5【答案】B22、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C23、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】D24、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】A25、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。A.50B.100C.150D.200【答案】B26、（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D27、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。A.6.3B.6.56C.6.58D.6.67【答案】C28、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是()。A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法【答案】A29、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元／工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250【答案】D30、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C31、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】C32、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】C33、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】A34、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】D35、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】B36、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）。A.7天内B.14天内C.20天内D.28天内【答案】D37、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15宜以内【答案】C38、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】C39、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C40、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】A41、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B42、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A43、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（）。A.建设工程交付之日B.应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】B44、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C45、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天【答案】D46、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D47、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】B48、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】B49、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】C50、分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是()。A.对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析B.对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析C.在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比D.在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比【答案】C51、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C52、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】B53、下列费用中属于人工日工资单价的是（）。A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费【答案】A54、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.358.21【答案】D55、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A56、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】B57、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0．9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A.36m3／台班B.40m3／台班C.0.28台班／m3D.0.25台班／m3【答案】A58、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C59、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A60、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】A61、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D62、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D63、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B64、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A65、下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】C66、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】C67、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段，允许误差大于±30％B.投资设想阶段，要求误差控制在±30％以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20％以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15％以内【答案】C68、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】D69、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】A70、某工程在建设期初和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为（）。A.98.02B.108.11C.110.72D.119.70【答案】B71、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90【答案】A72、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A73、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A74、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C75、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元。A.67.20B.46.03C.64.37D.43.84【答案】B76、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】C77、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B78、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】C79、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（）。A.社会平均工资水平B.劳动力市场供需变化C.工厂生产指数D.生活消费指数【答案】C80、项目规模效益赖以存在的基础是（）。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件【答案】C81、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】A82、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】D83、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】B84、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】A85、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A86、建设工程造价综合指数的计算方法（）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D87、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。A.192.00B.240.00C.71.45D.426.45【答案】C88、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差【答案】C89、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无"计算基础"和"费率"数值，则（）。A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以'定额人工费+定额机槭费'为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费C.只填写'金额'数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写'计算基础〃和'费率'【答案】C90、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】C91、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箄价格应分别为（）元/t。A.2280,2520B.2310,2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C92、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A93、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价只需公布总价C.投标人不得对招标控制价提出异议D.招标控制价不应上调或下浮【答案】D94、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】D95、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C96、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C97、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。A.2.0％B.2.5％C.3.0％D.3.5％【答案】D98、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费【答案】B99、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】A100、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A101、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出【答案】C102、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D103、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】D104、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③【答案】D105、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A106、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】B107、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】A108、（2018年真题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】B109、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】C110、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】D111、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】C112、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】C113、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价【答案】A114、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】B115、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D116、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）。A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】C117、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】C118、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。A.1856B.1932C.2020D.2320【答案】C119、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B120、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B121、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】D122、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】A123、某施工合同约定人工工资为100元/工日，窝工补贴按人工工资的60%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】B124、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】B125、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付【答案】C126、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A127、下列关于设计概算的说法中，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】C128、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】D129、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】D130、（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D131、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A132、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（）。A.20日；2次B.20个工作日；3次C.30日；2次D.30个工作日；3次【答案】D133、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.提供施工计划与造价控制的所有数据【答案】A134、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费【答案】D135、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费【答案】B136、下列费用不属于材料单价的是（）。A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗【答案】D137、下列关于设备及工器具购置费用的说法，错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成B.在生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在非生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】D138、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（）。A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】D139、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】A140、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7【答案】C141、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A142、（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.②⑤①③④B.①②⑤④③C.②③①⑤④D.①②③⑤④【答案】A143、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担【答案】A144、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。A.朱及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】D145、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费【答案】A146、某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。A.150B.161C.170.7D.174【答案】A147、招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人。A.1B.2C.3D.5【答案】C148、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D149、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】B150、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】B151、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C152、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】C153、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用【答案】A154、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C155、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】C156、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】C157、（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。A.废水处理站B.水塔C.机修车间D.职工医院【答案】C158、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】D159、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】A160、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】A161、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【答案】A162、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项【答案】D163、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。A.表达的主要内容不同B.表达的主要方式不同C.基本使用方法不同D.项目划分和综合扩大程度上的差异【答案】D164、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产投资和建设期利息组成【答案】C165、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】C166、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】B167、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A168、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】B169、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（）。A.按不利于承包人的原则调整合同价款B.合同价款均应予以调整C.合同价款均不予以调整D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整【答案】A170、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金【答案】B171、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】D172、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B173、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。A.20.61B.20.35C.18.46D.19.72【答案】A174、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B175、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】B176、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析【答案】D177、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】C178、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。A.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C179、安全预评价实行的价格为()A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价【答案】A180、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】C181、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。A.专业工程暂估价的3%～5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%～5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】C182、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】C183、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标【答案】A184、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B185、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】A186、下列有关中标公示的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于5日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况【答案】B187、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】A188、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。A.4.390B.3.526C.4.112D.5.120【答案】B189、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B190、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A191、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金【答案】D192、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B193、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】C194、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】B195、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%【答案】B196、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B197、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D198、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D199、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C200、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。A.620B.597.5C.530D.470【答案】B201、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】A202、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B203、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元【答案】C204、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】C205、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.4～6B.6～10C.7～13D.8～16【答案】B206、关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C207、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】B208、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】B209、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】C210、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A.0.8个月B.1.6个月C.1.8个月D.1.2个月【答案】B211、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B212、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】B213、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为（）万元。A.76.80B.106.80C.366.30D.389.35【答案】C214、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】B215、在计算施工机械台班单价时，不计算安拆费及场外运费的是（）。A.不需安拆的施工机械B.固定在车间的施工机械C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械D.自升式塔式起重机【答案】