小区花园栏杆施工合同

小区花园栏杆施工合同一、合同双方基本信息甲方（业主单位）：XX小区业主委员会法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX街道XX小区XX号楼联系人：XXX联系电话：XXX乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司法定代表人：XXX资质等级：建筑工程施工总承包叁级地址：XX市XX区XX路XX号项目负责人：XXX联系电话：XXX开户银行：XX银行XX分行银行账号：XXX二、项目概况1.项目名称XX小区花园栏杆改造及新建工程2.项目地点XX市XX区XX小区内花园区域（具体位置以附件一施工图纸为准）3.项目规模新建及改造栏杆总长度：1200米涵盖区域：中心花园步道两侧、儿童活动区防护栏、水系景观隔离栏、健身区边界护栏4.项目内容拆除原有破损栏杆共300米新建不锈钢栏杆800米、锌钢喷涂栏杆400米栏杆基础混凝土浇筑、预埋件安装、焊接、打磨、防腐处理及成品保护三、合同标的1.栏杆类型及规格序号栏杆类型材质标准规格参数颜色要求1不锈钢栏杆304不锈钢立柱直径50mm，横杆直径38mm，高度1.2m不锈钢本色2锌钢喷涂栏杆Q235钢材+静电喷涂立柱80×80mm，横杆50×30mm，高度1.5m墨绿色（RAL6005）2.技术标准符合《建筑护栏通用技术条件》（GB/T39223-2020）不锈钢焊接执行《不锈钢焊接规范》（GB/T12467.3-2009）表面处理：不锈钢抛光Ra≤0.8μm，锌钢涂层厚度≥60μm四、合同价格与支付方式1.合同总价人民币柒拾贰万元整（￥720,000.00），包含材料费、人工费、机械费、管理费、税金及所有风险费用。2.付款节点预付款（20%）：合同签订后7个工作日内支付144,000元，用于材料采购。进度款（50%）：栏杆主体安装完成50%并经甲方验收后10个工作日内支付360,000元。验收款（25%）：工程全部完工并通过竣工验收后15个工作日内支付180,000元。质保金（5%）：36,000元，保修期满无质量问题后30日内无息返还。五、工期安排1.总工期45日历天（自甲方支付预付款到账次日起计算）2.关键节点材料进场及验收：第5日历天前完成旧栏杆拆除及基础施工：第10日历天前完成不锈钢栏杆安装：第25日历天前完成锌钢栏杆安装：第35日历天前完成竣工验收：第45日历天3.工期延误责任因乙方原因每逾期1天，按合同总价的0.3%支付违约金，累计不超过合同总价的5%。因甲方设计变更、未及时付款或不可抗力导致延误，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。六、质量要求与验收1.材料质量乙方须提供材料出厂合格证、第三方检测报告，甲方有权随机抽样送检，费用由乙方承担。不锈钢管材壁厚偏差≤±0.2mm，锌钢基材镀锌层厚度≥85μm。2.施工质量焊接点无虚焊、漏焊，焊渣清除干净，表面平整度误差≤2mm/2m。栏杆垂直度偏差≤3mm/m，间距误差≤5mm，抗水平荷载≥0.5kN/m。3.验收程序隐蔽工程验收：基础钢筋、预埋件施工完成后，乙方提交验收申请，甲方24小时内组织验收。竣工验收：乙方提交竣工资料（含竣工图、检测报告、保修卡）后，甲方7日内组织验收，逾期未验收视为合格。七、施工安全与环境保护1.安全责任乙方须为施工人员购买意外险，配备安全帽、安全带、灭火器等防护设施，设置安全警示标志。施工期间发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用。2.现场管理施工时间限定为8:00-18:00，夜间不得施工；垃圾日产日清，施工噪音≤55分贝。对小区原有绿化、管线采取保护措施，损坏照价赔偿。八、保修条款1.保修期限自竣工验收合格之日起计算，整体工程保修期为2年，其中不锈钢栏杆防腐性能保修期为5年。2.保修范围非人为因素导致的栏杆变形、松动、涂层脱落、锈蚀等质量问题。乙方接到报修通知后2小时内响应，24小时内到场维修，紧急情况（如栏杆断裂）4小时内处理。九、违约责任1.甲方违约逾期付款每超1天，按应付款的0.05%支付违约金。擅自解除合同，应支付合同总价10%的赔偿金。2.乙方违约材料或施工质量不合格，乙方须无条件返工并承担检测费用，工期不予顺延。擅自转包工程，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%的违约金。十、争议解决与合同生效1.争议解决双方协商不成时，提交工程所在地人民法院诉讼解决。2.合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。3.附件附件一：施工图纸及工程量清单附件二：材料样品确认单附件三：安全生产责任书（以下