2025年农业综合体建设项目施工合同

2025年农业综合体建设项目施工合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就2025年农业综合体建设项目施工事宜，达成如下协议：第一条合同概况1.1项目名称：2025年农业综合体建设项目。1.2项目地点：。1.3建设规模：平方米。1.4工程内容：包括但不限于农业大棚建设、仓储设施、办公用房、附属设施等，具体以设计图纸及工程量清单为准。1.5承包方式：乙方采取方式承包本工程。1.6合同有效期：本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并完成结算之日终止。第二条工期2.1开工日期：年月日。2.2竣工日期：年月日。2.3总工期：日历天。2.4延期开工：如因不可抗力或甲方原因导致延期开工，乙方须在事件发生后日内书面通知甲方并协商调整工期。2.5工期顺延：因甲方原因导致的停工、窝工，或重大设计变更，工期相应顺延，具体顺延时间以双方书面确认为准。第三条工程质量3.1质量标准：执行国家现行施工质量验收规范及地方标准，达到等级。3.2质量保证措施：乙方须建立完善的质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，并接受甲方及监理单位的监督检查。3.3不合格工程处理：因乙方原因导致工程质量不合格，乙方须在甲方限定期限内返工并承担相关费用。第四条合同价款与支付4.1合同总价：人民币元（大写：）。4.2支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%，即人民币元。进度款：按月支付，每月支付当月完成工程量的%。竣工验收款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的%。质量保证金：剩余%，作为工程质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息退还。4.3工程量签证：工程量签证由甲方或监理单位签认，作为结算依据。4.4结算方式：工程竣工后，乙方提交完整结算资料，经甲方审核后日内完成结算。第五条甲乙双方权利与义务甲方权利与义务：5.1.1按时提供施工场地、设计图纸及相关文件；5.1.2按时支付工程款，履行合同约定的其他义务；5.1.3对施工过程进行监督，有权建议调整不符合要求的施工。乙方权利与义务：5.2.1严格按设计图纸和规范施工，确保工程质量和安全；5.2.2及时向甲方提交施工组织设计、进度计划及统计报表；5.2.3负责施工现场的文明施工、环境保护及安全管理工作。第六条工程变更与签证6.1变更程序：甲方提出工程变更，乙方在收到变更指令后须在日内提出相应实施方案；6.2签证管理：现场签证应及时办理，签证单须经双方签字确认，否则视为无效。第七条工程质量与验收7.1隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，乙方须通知甲方或监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序；7.2竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工验收报告，甲方组织竣工验收，验收合格后办理移交手续。第八条安全生产与文明施工8.1安全责任：乙方对施工现场的安全负责，必须遵守国家及地方安全生产规定；8.2安全措施：乙方须制定安全操作规程，配备必要的安全防护设施，确保施工人员安全；8.3文明施工：施工现场应做到整洁有序，合理控制噪音、扬尘，减少对周边环境的影响。第九条工程保修9.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年；9.2保修范围：包括建筑主体、保温、防水等，具体以国家规定为准；9.3保修责任：保修期内甲方或使用方发现质量问题，乙方应在接到通知后小时内到达现场维修。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：需经双方协商一致，并签订补充协议；10.2合同解除：因不可抗力或一方严重违约导致合同无法履行，双方可协商解除。第十一条违约责任11.1乙方违约：因乙方原因导致工期延误，每延误一天支付违约金人民币元；11.2甲方违约：因甲方原因导致停工，每停工一天支付乙方损失费人民币元；11.3质量违约：因乙方原因导致工程质量问题，须返工并赔偿甲方损失。第十二条争议解决12.1协商解决：发生争议时，双方应协商解决；12.2诉讼解决：协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；13.2本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：