2020-2025年一级造价师之建设工程造价管理高分通关题库A4可打印版

2020-2025年一级造价师之建设工程造价管理高分通关题库A4可打印版

单选题（共700题）1、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。A.增量投资收益率和增量内部收益率B.增量投资回收期和内部收益率C.年折算费用和综合总费用D.年平均使用成本和年净收益【答案】C2、在工程经济分析中，通常采用（）计算资金的时间价值。A.连续复利B.间断复利C.连续单利D.瞬时单利【答案】B3、根据《招标投标法实施条例》相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】C4、施工承包单位应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.14B.15C.28D.30【答案】C5、其工程施工至2016年12月底，已完工程计划用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。A.0.8B.0.9C.1.11D.1.25【答案】C6、为了适应工程项目大型化，项目为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理呈现的发展趋势是（）。A.集成化、网络化、动态化B.集成化、网络化、信息化C.集成化、国际化、动态化D.集成化、国际化、信息化【答案】D7、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地【答案】A8、限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程，其目标管理的总结阶段是（）。A.目标制定B.目标分解C.目标推进D.成果评价【答案】D9、在工程经济分析中，通常采用（）计算资金的时间价值。A.连续复利B.间断复利C.连续单利D.瞬时单利【答案】B10、某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。A.9.00%B.9.28%C.11.25%D.12%【答案】B11、下列有关工程项目计划体系中，描述正确的是（）。A.承包单位的计划体系包括工程项目建设总进度计划B.投资计划年度分配表属于工程项目年度计划的内容C.年度计划项目表是用来阐明各单位工程的建设总规模及本年计划完成情况的文件D.年度计划项目是用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件的落实情况的文件【答案】D12、某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，静态投资为（）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290【答案】B13、（2017年真题）根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行【答案】A14、某项借款，年名义利率10％，按季计息，则年有效利率为()。A.10.38％B.10.35％C.10.25％D.10.12％【答案】A15、（）是分析投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和现金流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】D16、评标委员会成员中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.4/5【答案】B17、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（）。A.通信建设项目B.企业管理机关的办公楼C.广播电视大楼D.咨询服务建设项目【答案】A18、在某工程双代号网络计划中，已知工作E有一个紧后工作G。工作G的最迟完成时间为第14天，持续时间为3天，总时差为2天。工作E的最早开始时间为第6天，持续时间为1天，则工作E的自由时差为()天。A.1B.2C.3D.4【答案】B19、资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C20、采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.反映项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况【答案】B21、要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才的组织机构形式是（）。A.直线制B.矩阵式C.职能制D.直线职能制【答案】A22、与净现值相比，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是能够（）。A.考虑资金的时间价值B.反映项目投资中单位投资的盈利能力C.反映投资过程的收益程度D.考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】C23、根据《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师初始注册和续期注册的有效期限（）。A.分别为4年和2年B.分别为4年和1年C.均为2年D.均为4年【答案】D24、（2020年真题）假设年名义利率为5%，计息周期为季度，则年有效利率为（）。A.5.00%B.5.06%C.5.09%D.5.12%【答案】C25、已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）。A.8天B.7天C.4天D.1天【答案】D26、偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。A.息税前利润与当期应付息金额B.税后利润与上期应还本付息金额C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额【答案】D27、用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。A.项目资本金B.投资者经营成本C.项目投资额D.投资者出资额【答案】D28、（2015年考题）通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。A.功能不变的情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本【答案】D29、对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出：①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金，正常的收入补偿顺序是（）。A.①②③④B.①③②④C.③①②④D.①③④②【答案】B30、（2014年考题）根据《注册造价师工程管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）年以上。A.8B.10C.12D.15【答案】D31、用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。A.项目资本金B.投资者经营成本C.项目投资额D.投资者出资额【答案】D32、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】B33、根据《建筑施工组织设计规范》，重点、难点分部或专项工程的施工方案应有（）批准。A.施工项目负责人B.总承包单位法定代表人C.专业承包单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】D34、借款1000万，四年，年利率6%，复利计息，年末结息。第四年末需要支付多少（）万元。A.1030B.1060C.1240D.1262【答案】D35、在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【答案】C36、（2018年考题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】A37、（2015年真题）项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低【答案】A38、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理【答案】B39、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】C40、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。A.有完整的技术档案B.有完整的施工管理资料C.设计单位签署的质量合格文件D.监理单位签署的工程质量保修书【答案】D41、在选择合同计价方式时，如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入，应优先选择（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.成本加固定酬金合同【答案】B42、根据《民法典》的相关规定，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A.逾期付款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格下降时D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时【答案】A43、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A.6.12%B.6.00%C.8.02%D.8.20%【答案】A44、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析【答案】B45、采用强制确定法选择价值工程对象时，如果分析对象的功能与成本不相符，应选择（）的分析对象作为价值工程研究对象。A.成本高B.功能重要C.价值低D.技术复杂【答案】C46、为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要（）。A.同时施工、同时验收、同时投入运行B.同时审批、同时设计、同时施工C.同时设计、同时施工、同时投入运行D.同时施工、同时移交、同时使用【答案】C47、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案的选择B.明确造价控制人员及其任务C.严格审查施工组织设计D.严格审核各项费用支出【答案】B48、采用ABS方式融资，组建SPV作用是（）。A.由SPV公司直接在资金市场上发行债券B.由SPV公司与商业银行签订贷款协议C.SPV公司作为项目法人D.由SPV公司运营项目【答案】A49、投资估算是进行（）的主要依据。A.项目决策、编制工程概算文件和合理控制造价B.项目决策、筹集资金和合理控制造价C.初步设计、可行性分析和合理控制造价D.初步设计、筹集资金和项目决策【答案】B50、（2019年真题）根某工程合同约定以银行保函替代预留工程质量保证金，签约合同价为800万元。工程价款结算总额为780万元，依据《建设工程质量保证金管理办法》，该保函金额最大为（）万元。A.15.6B.16.0C.23.4D.24.0【答案】C51、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权不包括（）。A.提出项目开工报告B.组织项目后评价C.审核、上报项目初步设计和概算文件D.负责按时偿还债务【答案】B52、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，区别不同情况实行（）。A.专家评议制或政府审批制B.核准制或登记备案制C.政府审核制或核准制D.政府审批制或登记备案制【答案】B53、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃使用资金所得的补偿【答案】D54、根据《标准施工招标文件》，在缺陷责任期终止后（）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.7B.14C.28D.42【答案】B55、某项目的施工合同成本为1000万元，项目实际施工成本为950万元，项目竣工结算成本为940万元，则项目施工成本降低率为（）。A.5.00％B.5.26％C.6.00％D.6.38％【答案】A56、采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度【答案】D57、（2021年真题）工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划【答案】A58、为扶持不发达地区的经济发展，我国主要通过在投资项目资本金中适当（）。A.减少项目资本金的比例B.增加国家投资的比重C.减少政策性贷款的利率D.增加非政策性贷款比重【答案】B59、根据我国《招标投标法》及《招标投标实施条例》，下列说法中，正确的是（）。A.资格预审文件或招标文件的发售期不得少于3日B.联合体投标时，其共同投标协议应在确定中标单位前提交给招标人C.开标时间就是提交投标文件的截止时间D.招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少20日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。【答案】C60、（2020年真题）企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】B61、（2018年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3.3.4天，5.2.1天和4.1.5天，则流水施工工期为（）天。A.6B.17C.18D.19【答案】C62、进行寿命周期成本分析时，设置费中各项费用的权衡分析的有效措施是（）。A.采用整体结构，减少安装费B.进行节能设计，节省运行所需的动力费用C.采用计划预修，减少停机损失D.进行维修性设计【答案】A63、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典的相关规定，应在（）履行。A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地【答案】B64、某分部工程划分为4个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，流水步距为（）天。A.1B.2C.4D.6【答案】B65、（2017年考题）为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建模（BIM）技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4D.3D【答案】B66、对于非经营性项目,其财务收益应包括（）。A.项目运营中追加的投资B.可获得的各种补贴收入C.可获得的增值税返还D.社会捐赠的各种设备收益【答案】B67、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选【答案】A68、下列选项中必须编制专项施工方案，但是不需要专家论证、审查的分部分项工程是（）。A.深基坑B.脚手架工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】B69、下列各项中属于静态投资的是（）。A.投资方向调节税B.建设期贷款利息C.涨价预备费D.因工程量误差而引起的造价的变化【答案】D70、下列关于工程造价咨询单位业务范围的说法，正确的是（）。A.超越资质承揽业务B.转包工程造价咨询业务C.同一项目同时接受投标人和招标人的咨询D.同时接受三个投标人对不同项目的咨询【答案】D71、基于互联网的工程项目信息平台基本功能和拓展功能分别是（）。A.日历和任务管理和日历和任务管理B.日历和任务管理和多媒体的信息交互C.多媒体的信息交互和项目通信与协同工作D.项目通信与协同工作和项目通信与协同工作【答案】B72、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率【答案】C73、采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同【答案】A74、有关利率和利息的说法，正确的是()。A.利息作为衡量资金时间价值的相对尺度B.利息常被视为是资金的一种机会成本C.社会平均利润率是利率的最低界限D.在平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求，利率上升【答案】B75、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告【答案】A76、在项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是（）。A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求B.拥有较大的财务收益C.合理安排还本付息期D.各年累计盈余资金不出现负值【答案】D77、（2015年考题）根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。A.投标截止时间B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书【答案】A78、下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是（）。A.投资计划年度分配表B.年度建设资金平衡表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】C79、（2020年真题）应用建筑信息建模（BIM）技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（）。A.BIM技术可用来构建可视化模型B.BIM技术可用来模拟施工方案C.BIM技术可用来检查管线碰撞D.BIM技术可用来自动计算工程量【答案】D80、（2018年考题）下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。A.处理工程变更B.审核工程概算C.进行工程计量D.编制工程量清单【答案】D81、下列工程项目策划内容中，描述正确的是（）。A.工程项目融资方案属于构思策划B.工程项目建设水准属于实施策划C.描述项目系统的总体功能属于构思策划D.项目合同结构策划属于目标策划【答案】C82、下面关于工程施工合同法律解释正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持【答案】D83、根据《中华人民共和国合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是()。A.因格式条款的特殊性，《合同法》规定的合同无效的情形，不能适用于格式合同条款B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释【答案】D84、（）是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用民营资金购买某个项目资产的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后再将项目无偿移交给原产权所有人。A.TOTB.ABSC.PPPD.BOT【答案】A85、（2020年真题）建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（）A.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价C.分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价【答案】C86、（2014年考题）采用净现值指标评价投资方法经济效果的优点是（）A.能够全面反映投资方案中单位投资的使用效果B.能够全面反映投资方案在整个计划期内的经济状况C.能够直接反映投资方案运营期各年的经营成果D.能够直接反映投资方案中的资本调整速度【答案】B87、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案的选择B.明确造价控制人员及其任务C.严格审查施工组织设计D.严格审核各项费用支出【答案】B88、下列关于资源优化的说法中，正确的是（）。A.资源优化的目的是尽量减少资源用量B.在通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“资源有限，工期最短”的策略C.资源优化过程中，不可以改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系D.通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“工期固定，资源优化”的策略【答案】C89、某房地产开发企业与设计企业订立一份工程设计合同，约定设计费用为100万元，房地产开发企业支付定金10万元，同时，约定任何一方不履行合同应支付违约金15万元。合同到期时，设计企业无法交付设计成果，该房地产开发企业为最大限度保护自己的利益，有权请求（）。A.设计企业双倍返还定金20万元B.设计企业支付违约金15万元C.设计企业双倍返还定金20万元，同时要求支付违约金15万元D.设计企业支付违约金15万元，同时要求返还支付的定金10万元【答案】D90、（2020年真题）建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（）A.流水强度和施工过程B.流水节拍和施工段C.工作面和施工过程D.流水步距和施工段【答案】A91、（2021年真题）根据项目融资程序，分析项目所在行业状况、技术水平和市场情况，应在（）阶段完成。A.投资决策分析B.融资结构设计C.融资决策分析D.融资谈判【答案】A92、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A.1个月B.6个月C.3个月D.12个月【答案】C93、（2019年真题）建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.20D.30【答案】B94、（2018年考题）企业从银行借入资金500万元，年利率6%期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。A.6.00%B.6.09%C.6.121%D.6.136%【答案】D95、根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是（）。A.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书B.施工单位在建设工程竣工验收后，需及时向建设行政主管部门移交项目档案C.竣工验收不需要勘察单位签署的质量合格文件D.竣工验收应有施工单位签署的工程保修书【答案】D96、采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】D97、2016年1月15日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（）。A.2016年1月10日B.2016年1月15日C.2016年1月30日D.2016年1月25日【答案】C98、在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天【答案】B99、根据《招标投标法》及其实施条例的相关规定，行政监督部门应当自收到投诉之日起（）个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起（）个工作日内作出书面处理决定。A.5；20B.3；30C.5；30D.3；20【答案】B100、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C.招标人不得修改已发出的招标文件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应【答案】D101、价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.价值C.功能D.寿命【答案】C102、关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D.Partnering协议不是法律意义上的合同【答案】D103、招标人在评标步骤中需要完成的工作是（）。A.初步评审投标文件B.确定中标人C.发出中标通知书D.进行合同谈判【答案】A104、有关利率和利息的说法，正确的是()。A.利息作为衡量资金时间价值的相对尺度B.利息常被视为是资金的一种机会成本C.社会平均利润率是利率的最低界限D.在平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求，利率上升【答案】B105、某施工企业计划3年后启动一研发项目，预计需要资金570万元，若年基准收益率为8%，则在今年年末一次存人银行资金（）万元，才能在3年后满足该项目的资金需求。A.190.00B.500.50C.488.68D.452.48【答案】C106、根据《招标投标法》，下列关于投标的描述中，正确的是（）。A.开标应由公证机构主持，在招标文件预先确定的地点公开进行B.开标时间为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间C.必须由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况D.可以由投标人委托的工作机构对密封情况进行检查并公证【答案】B107、工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）A.材料价格B.投资估算指标C.概算指标D.概算定额【答案】A108、根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件，给排水管道工程的最低保修期限（）年A.1B.2C.3D.5【答案】B109、下列选项中，属于非生产性建设项目的总投资构成的是（）。A.建设投资和存货B.固定资产投资和流动资产投资C.有形资产投资和无形资产投资D.建筑安装工程投资和设备工器具购置投资【答案】D110、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。A.12B.10C.8D.6【答案】D111、关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出B.投标报价应在第一阶段提出C.编制招标文件应在第一阶段进行D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】B112、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为4天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.28【答案】D113、已知甲、乙、丙工作紧后工作为丁，丁的紧前工作为甲、乙、丙工作，甲、乙、丙、丁四项工作的持续时间分别为５天、７天、６天、９天。甲、乙、丙工作最早开始时间分别为１２天、１１天、１３天。丁工作最迟完成时间为３０天，则甲工作的自由时差应为（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】C114、（2014年考题）从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用【答案】C115、强调管理业务部门的专门化，注意发挥各类专家在项目管理工作中的作用，易于提高工作质量，但没有处理好管理层次和管理部门的关系的组织机构形式是（）。A.矩阵制B.职能制C.直线职能制D.直线制【答案】B116、某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费50万元，摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.2090【答案】D117、下列属于矩阵式组织机构特点的是（）。A.结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确B.管理人员工作单一，易于提高工作质量C.组织机构中各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾D.每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导【答案】D118、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（）人。A.12和6B.20和10C.12和8D.10和6【答案】A119、甲公司贷款1000万元，年利率为8％，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则公司第4年末一次偿还的本利和为（）万元。A.1360B.1324C.1320D.1160【答案】C120、根据《建筑施工组织设计规范》，重点、难点分部或专项工程的施工方案应有（）批准。A.施工项目负责人B.总承包单位法定代表人C.专业承包单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】D121、因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用8万元，根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（）万元。A.11B.15C.20D.26【答案】B122、下列关于工程监理单位的安全责任表述不正确的是（）。A.如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工C.情况严重的，应当及时报告建设单位D.施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向建设单位报告【答案】D123、（2016年考题）下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制【答案】B124、同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额数和用单利计算出的利息金额数比较（）。A.前者比后者小B.前者比后者大C.两者相等D.不能确定【答案】B125、每项工程造价都必须单独计算是建筑产品的（）特征。A.单件性B.多次性C.组合性D.多样性【答案】A126、（2019年考题）某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）。A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和【答案】C127、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值【答案】B128、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目【答案】C129、某企业在年初向银行借贷一笔资金，月利率为1%，则在6月底偿还时，按单利和复利计算的利息应分别是本金的（）。A.5%和5.10%B.6%和5.10%C.5%和6.15%D.6%和6.15%【答案】D130、根据民法典合同编，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（）。A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释【答案】D131、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。A.预提、折旧或摊销B.预提或摊销C.折旧或摊销D.折旧或预提【答案】B132、根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在做出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42【答案】C133、项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低【答案】A134、（2018年真题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要研究对象。A.成本和数量占比均高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高【答案】B135、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方均不交土地增值税【答案】B136、根据标准设计施工总承包招标文件，发包人应在监理人收到承包人提交的每期进度付款申请单后的（）天内审查并支付。A.14B.21C.25D.28【答案】D137、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【答案】C138、ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险与（）有关。A.项目的原始权益人B.项目资产现金收入和项目的原始权益人C.项目资产未来现金收入D.项目资产未来现金收入和项目的原始权益人【答案】C139、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号），下列关于评标委员会的说法争取的是（）。A.评标委员会由建设主管部门负责组建B.评标委员会由招标单位负责组建C.评标委员会成员名单一般应于投标截止日前确定D.评标委员会成员名单应在投标有效期前保密【答案】B140、城镇市政基础设施工程开工前，建设单位向（）申请领取施工许可证。A.国务院建设主管部门B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门【答案】D141、对于灾后恢复工程项目，应选择的合同类型是（）。A.单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.单价总价混合合同【答案】B142、（2018年考题）根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立（）制度，征求消费者.经营者和有关方面的意见。A.听证会B.专家咨询C.评估会D.社会公示【答案】A143、设计方案评价方法中，关于单指标相关方法中，阐述不正确的有（）A.采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑资金的时间价值B.工程设计中运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.工程设计中运用价值工程的目标是增强建设工程功能D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行功能分析【答案】C144、根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。A.3B.4C.5D.6【答案】A145、（2021年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目政府主管部门只审批（）。A.资金申请报告B.项目申请报告C.项目备案表D.开工报告【答案】A146、按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首先要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.编制资金使用时间进度计划的S曲线D.计算规定时间内的累计资金支出额【答案】B147、生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】C148、某企业2015年1月1日的房产原值为3000万元，4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店，月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20％后的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为（）万元。A.21.6B.19.2C.28.8D.27【答案】D149、根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按原价格执行的情形是（）。A.逾期付款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格上涨时D.逾期交付标的物的，遇价格下降时【答案】B150、（2017年考题）美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列【答案】C151、关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是（）。A.项目经营权与决策权属特殊目的机构（SPV）B.债券存续期内资产所有权归特殊目的机构（SPV）C.项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款D.复杂的项目融资过程增加了融资成本【答案】B152、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。A.项目负责人和安全生产管理机构B.项目负责人和技术负责人C.技术负责人和安全生产管理机构D.建设单位和安全生产管理机构【答案】A153、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。A.提供工艺或组织间歇时间B.可增加更多的专业工作队C.满足施工工艺的要求D.组织流水施工【答案】D154、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAAB）及其裁决的说法，错误的是（）。A.DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由B.合同双方共同确定DAAB主席C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAAB的裁决【答案】A155、（2018年考题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】A156、（2021年真题）已知某工作的最早开始时间为15，最早完成的时间为19，最迟完成时间为22，紧后工作的最早开始时间为20，该工作的最迟开始时间和自由时差分别为（）。A.18；1B.18；3C.19；1D.19；3【答案】A157、评标委员会的组成中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1/2【答案】B158、在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（）审批的。A.施工项目负责人B.总承包单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B159、项目管理实施规划应在开工之前由（）主持编制。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理部技术负责人C.施工单位法定代表人D.施工项目经理【答案】D160、某工程采用合作体承包模式，当合作体中的某一家公司倒闭，则其他成员单位（）。A.不承担项目合同的经济责任B.按份承担项目合同的经济责任C.任何一家均承担项目合同的所有经济责任D.承担连带责任【答案】A161、（2017年真题）根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准费率的（）。A.120%B.150%C.180%D.200%【答案】B162、（2013年考题）根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过（）。A.招标项目估算价的2%B.招标项目估算价的3%C.投标报价的2%D.投标报价的3%【答案】A163、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】B164、分析和研究创新方案能否使价值工程活动对象的功能和价值有所提高，属于对方案进行概略评价中()的内容。A.技术可行性方面B.经济可行性方面C.社会评价方面D.综合评价方面【答案】D165、项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低【答案】A166、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（）。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位可以任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案【答案】B167、用经验判断法进行工程项目技术方案比选的优点是（）。A.能够定量判断方案的优劣B.能够通过指标的大小来到断方案的优劣C.比其他方法更为细致D.适用性强，决策灵活【答案】D168、公开招标方式的优点是（）。A.招标准备时间短B.对投标申请者进行资格预审和评标的工作量小C.招标费用高D.投标竞争激烈，择优率更高【答案】D169、（2020年真题）下列项目融资方式中，通过证券市场发行债券进行筹集资金的是（）。A.BOTB.TOTC.ABSD.PFI【答案】C170、（2015年考题）固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A171、限额设计的实施是建设工程造价目标的（）过程。A.目标制定和目标分解B.动态反馈和管理过程C.目标推进和成果评价D.静态反馈和管理过程【答案】B172、（2017年真题）美国建筑师学会（AIA）合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列【答案】C173、我国政策性银行包括（）。A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国建设银行D.中国工商银行【答案】B174、下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制【答案】A175、（2013年考题）下列流水施工多数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和流水节拍【答案】A176、对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.单价合同B.固定总价合同C.可变总价合同D.成本加酬金合同【答案】D177、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第一年借款700万元，第二年借款600万元，借款在各年内均衡使用，年化率为6%，建设期每年计息，但不还本付息，则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】B178、监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.10D.14【答案】D179、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期【答案】B180、采用盈亏平衡分析进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变化情况【答案】B181、在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。利息支出的估算不包括（）。A.长期借款利息B.流动资金借款利息C.相关手续费D.短期借款利息【答案】C182、出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金的租赁方式为（）。A.融资租赁B.经营租赁C.服务租赁D.人才租赁【答案】B183、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】D184、在控制工程项目目标的措施中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施【答案】D185、（2019年考题）某公司发行优先股股票，票面额按正常市场价计算为400万元，筹资费率为5%，每年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%【答案】D186、投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.组合【答案】A187、英国有关工程造价的工程量测算方法和标准都是由（）负责。A.政府建设主管部门B.专业学会或协会C.政府财政主管部门D.大型工程咨询公司【答案】B188、下列财务数据中，可以列入项目资本金现金流量表中，而不出现在项目投资现金流量表中的是（）A.经营收入B.经营成本C.销售税金及附加D.借款本金偿还【答案】D189、下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。A.流水节奏与流水工期B.施工过程与施工段C.流水步距与流水节拍D.流水强度与流水步距【答案】C190、（2013年考题）根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《民法典》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】B191、根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。A.投资决策分析B.融资谈判C.融资决策分析D.融资结构设计【答案】D192、某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为1年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。A.0B.0.16C.0.32D.0.64【答案】A193、根据《民法典（合同编）》，依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，则（）。A.不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力B.影响合同的生效时间C.合同不成立D.视为合同生效【答案】A194、下列关于价值工程的说法中，正确的是（）。A.针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将成本和数量占比较高的零部件作为价值工程主要研究对象B.价值工程应用对象的功能评价值是指价值工程应用对象的功能重要性系数C.按功能的重要程度不同，产品的功能可分为必要功能和不必要功能D.通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是功能评价【答案】D195、根据《标准施工招标文件》（2007年版）规定，施工合同条款由（）组成。A.合同协议书、履约担保和预付款担保B.合同协议书、通用合同条款和专用合同条款C.通用合同条款和专用合同条款D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约担保【答案】C196、（2017年考题）下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】A197、下面工程项目策划的内容中，属于实施策划内容的是（）。A.项目系统构成策划B.项目定位策划C.项目的定义D.工程项目融资策划【答案】D198、下列有关工程造价的基本概念的说明中，正确的是()。A.建设项目工程造价就是建设项目总投资B.静态投资就是建设项目的设备工器具购置费C.动态投资包括静态投资D.非生产性工程项目的工程造价包括流动资产投资【答案】C199、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。A.工程总成本最低时的最优工期安排B.工期固定条件下的工程费用的均衡安排C.工程总成本固定条件下的最短工期安排D.工期最短条件下的最低工程总成本安排【答案】A200、要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才的组织机构形式是（）。A.直线制B.矩阵式C.职能制D.直线职能制【答案】A201、根据标准施工招标文件，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内协商成立争议评审组。A.７B.14C.28D.56【答案】C202、采用ABS融资方式，进行项目融资的物质基础是（）。A.债券发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债券承销机构的担保财产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】D203、下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。A.施工进度计划B.施工方法C.施工现场平面布置D.施工部署【答案】D204、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.213.80万元和7.33年B.213.80万元和6.33年C.109.77万元和7.33年D.109.77万元和6.33年【答案】C205、主治虚热肺痿的方剂是()A.杏苏散B.百合固金汤C.麦门冬汤D.桑杏汤E.补中益气汤【答案】C206、（2013年考题）代理型CM合同由建设单位与分包单位直接签订，一般采用（）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP加酬金D.简单的成本加酬金【答案】D207、对于一般工业项目的办公楼而言，下列工程中属于分部工程的是（）。A.土方开挖与回填工程B.通风与空调工程C.钢结构基础D.门窗制作与安装工程【答案】B208、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析【答案】B209、根据《民法典》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前【答案】C210、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程【答案】B211、某公司从银行借款1000万元，年利息80万元，筹资费费率为30％，企业所得税率25％，该项借款的资金成本率为（）。A.8.00％B.8.57％C.11.42％D.12.00％【答案】B212、下列财务数据中，可以列入项目资本金现金流量表中，而不出现在项目投资现金流量表中的是（）A.经营收入B.经营成本C.销售税金及附加D.借款本金偿还【答案】D213、下列属于邀请招标的缺点的是（）。A.招标时间长B.投标竞争的激烈程度较差C.招标费用高D.准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大【答案】B214、全要素造价管理的核心是按照（）的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。A.优先性B.最小费用C.最大效用D.最优化【答案】A215、（2019年考题）应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）。A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重【答案】A216、（2021年真题）如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。A.109.27B.309.09C.318.36D.327.62【答案】C217、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中正确的是（）。A.静态投资中包括价差预备费B.静态投资中包括流动资金C.动态投资中包括建设期贷款利息D.动态投资是静态投资的计算基础【答案】C218、融资租赁的租金构成不包括()。A.租赁资产的成本B.租赁资产的折旧C.租赁资产的利息D.租赁手续费【答案】B219、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限【答案】C220、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位【答案】D221、补阳还五汤重用生黄芪为君，意在()A.补气利水B.补气行血C.补气生血D.补气升阳E.补气固表【答案】B222、下列选项中，属于分项工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.屋面工程D.基础工程【答案】B223、施工项目成本分析的基本方法是（）。A.双倍余额法B.平均年限法C.比较法D.指数平滑法【答案】C224、不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【答案】B225、《标准设计招标文件》中合同文件的组成:1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（）。A.1-7-2-3-4-6-5B.1-7-3-2-4-5-6C.7-1-4-5-6-3-2D.7-1-3-2-4-6-5【答案】D226、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B.20C.30D.60【答案】C227、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6．81%、项目投资额降低幅度为23．78%、经营成本上升幅度为15．26%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B228、在项目建设的全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A.多次性B.组合性C.复杂性D.方法的多样性【答案】A229、某企业拟新建一项目，有两个备选方案技术均可行。甲方案投资5000万元，计算期为15年，财务净现值为200万元；乙方案投资8000万元，计算期为20年，财务净现值为300万元。则关于两方案的比选说法，正确的是（）。A.甲、乙方案必须构造一个相同的分析期限才能比选B.甲方案投资少于乙方案，净现值大于零，故甲方案较优C.乙方案净现值大于甲方案，且都大于零，故乙方案较优D.甲方案计算期短，说明甲方案的投资回收速度快于乙方案【答案】A230、等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【答案】C231、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理【答案】B232、在经济费用与效益货币化过程中，用于估算其经济价值的价格叫作（）。A.机会成本B.影子价格C.影子工资D.影子汇率【答案】B233、（2018年考题）根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】B234、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m，则工程量在月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元【答案】A235、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和生产成本D.功能分析和寿命周期成本【答案】D236、建设工程造价管理的关键阶段是在（）阶段。A.施工阶段B.施工和竣工阶段C.招标和施工阶段D.前期决策和设计阶段【答案】D237、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃近期消费所得的补偿【答案】D238、下列关于房产税的计税依据和税率，正确的是()。A.从价计征，房产税的计税依据是房产的原值B.个人按市场价格出租的住房，税率为12％C.融资租赁房屋的，以房产原值作为计税依据D.新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依据计征房产税【答案】D239、（2017年考题）某公司为新建项目发行总面额为2000万元的十年期债券，票面利率为12%，发行费用率为6%,发行价格为2300万元,公司所得税为25%,则发行债券的成本率为（）。A.7.83%B.8.33%C.9.57%D.11.10%【答案】B240、对于非经营性项目,其财务收益应包括（）。A.项目运营中追加的投资B.可获得的各种补贴收入C.可获得的增值税返还D.社会捐赠的各种设备收益【答案】B241、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，给指定分包商的付款应从（）中开支。A.暂定金额B.暂估价C.分包管理费D.应分摊费用【答案】A242、（2016年考题）工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】D243、关于限额设计目标及分解办法，正确的是（）。A.限额设计目标只包括造价目标B.限额设计的造价总目标是初步设计确定的设计概算额C.在初步设计前将决策阶段确定的投资额分解到各专业设计造价限额D.各专业造价限额在任何情况下均不得修改、突破【答案】C244、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】B245、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系【答案】B246、按照我国政府采购法的规定，应采用竞争性谈判方式采购的是（）.A.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的B.招标后没有供应商投标的C.只能从唯一供应商处采购的D.发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的【答案】B247、施工方案技术准备工作不应包括（）。A.施工所需技术资料的准备B.试验检验及设备调试工作计划C.样板制作计划D.设备准备工作计划【答案】D248、项目融资过程中，在融资决策分析之前应进行的工作是（）。A.融资结构设计B.投资决策分析C.融资执行D.融资谈判【答案】B249、根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用【答案】B250、为扶持不发达地区的经济发展，我国主要通过在投资项目资本金中适当（）。A.减少项目资本金的比例B.增加国家投资的比重C.减少政策性贷款的利率D.增加非政策性贷款比重【答案】B251、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】A252、已知某工作总时差为7天，最迟完成时间为第15天，最早开始时间为第5天，则该工作的持续时间为（）。A.8天B.7天C.4天D.3天【答案】D253、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00【答案】B254、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度【答案】D255、价值工程活动过程中，创新阶段的主要工作有（）。A.方案审核B.功能定义C.功能评价D.方案评价【答案】D256、根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。A.投资决策分析B.融资谈判C.融资决策分析D.融资结构设计【答案】D257、FIDIC《施工合同条件》的附件不包括()。A.合同协议书B.履约保函C.投标函D.争端仲裁协议书【答案】B258、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）A.7.83%B.8.33%C.9.57%D.11.10%【答案】B259、根据《合同法》的相关规定，下列说法中不正确的是（）。A.判断合同是否成立的依据是合同是否产生法律约束力B.要约邀请不是合同成立的必经过程C.承诺生效的地点为合同成立的地点D.判断合同是否成立的依据是承诺是否生效【答案】A260、根据《合同法》，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（）履行。A.给付货币的，在给付货币一方B.交付不动产的，在不动产所在地C.交付动产的，在给付动产所在地D.在订立合同所在地【答案】B261、工程项目多方案比选均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。下列属于技术方案比选的现代方法的是（）。A.总费用现值比较法B.经验判断法C.方案评分法D.目标规划法【答案】D262、企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得