2025建筑拆除工程安全施工合同

2025建筑拆除工程安全施工合同鉴于甲方（发包方）因城市建设、规划或项目需要，需对位于的建筑物进行拆除，乙方（承包方）具备相应的资质和能力，能够按照国家相关法律法规和标准完成该拆除工程，并确保施工过程中的安全性和合法性，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同双方基本信息甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：资质证书编号：联系人：联系电话：第二条合同范围与内容工程名称：工程地点：工程范围：拆除面积：拆除方式：（包括但不限于机械拆除、人工拆除、爆破拆除等）第三条工期与进度开工日期：竣工日期：总工期：（具体天数）工期顺延情况：因天气、政策调整、不可抗力等因素导致工期延误，双方协商顺延。第四条安全施工责任发包方责任：提供施工现场的市政设施、地下管网等相关资料，并确保资料的真实性和完整性。负责施工现场的清场工作，确保施工范围内无人员滞留、无物品遗留。定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时督促乙方整改。承包方责任：严格遵守国家《建筑拆除工程安全技术规范》及相关法律法规，确保施工安全。制定完善的施工方案，包括但不限于拆除顺序、安全措施、应急处置方案等，并报甲方备案。设立专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员，负责施工现场的安全监督与管理。对施工人员进行安全教育培训，确保所有施工人员持证上岗。在施工过程中发现地下管网、电缆、文物等地下设施或物品时，应立即停止施工，并及时报告甲方，待确认无误后方可继续施工。安全防护措施：施工现场设置安全围挡、警示标志及隔离设施，确保周边行人、车辆的安全。对可能产生扬尘、噪声、震动的拆除作业采取有效措施，减少对周边环境的影响。高空拆除作业时，采取可靠的防护措施，防止物料坠落造成人员伤亡或财产损失。应急预案：制定详细的应急预案，包括火灾、坍塌、机械事故等突发事件的应对措施。定期组织应急演练，确保施工人员熟悉应急程序和处置方法。第五条工程款支付合同总价款：（大写：）付款方式：（包括但不限于银行转账、支票等）付款进度：第一期付款：，付款时间：第二期付款：，付款时间：第三期付款：，付款时间：第六条双方权利与义务甲方权利与义务：有权对乙方的施工进度、安全措施进行监督和检查。有权要求乙方停止违反安全规范或合同约定的施工行为，并限期整改。按时支付工程款，不得无故拖延或拒付。乙方权利与义务：有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。有权拒绝甲方提出的违反安全规范或合同约定的施工指令。按时完成拆除工程，并确保工程质量符合国家相关标准。第七条违约责任甲方违约责任：未能按时支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金。因甲方原因导致乙方停工或窝工，甲方需赔偿乙方造成的直接经济损失。乙方违约责任：未能按合同约定的时间完成拆除工程，每逾期一日，按合同总价款的‰支付违约金。因乙方施工过程中发生安全事故或违规行为，导致甲方或第三方遭受损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。第八条争议解决因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（工程所在地有管辖权的人民法院）提起诉讼。第九条合同的变更与解除本合同的任何变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方协商分担。第十条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：