2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷A卷附答案

2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷A卷附答案

单选题（共700题）1、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A2、关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B3、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C4、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D5、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C6、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？()A.建筑安装费B.设备购置费C.生产工具费D.投产期利息【答案】D7、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）签认。A.施工单位技术负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师【答案】B8、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。A.0.9B.1.0C.1.1D.1.2【答案】C9、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期＞行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值＞0，方案可行D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行【答案】B10、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C11、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.24【答案】D12、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D14、某施工机械预算价格为150万元，折旧年限为8年，年平均工作250个台班，残值率为4％，则该机械台班折旧费为()元。A.822.90B.700C.600D.720【答案】D15、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B16、为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为()A.质量改进B.持续改进C.质量策划D.组织行为【答案】B17、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C18、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件【答案】C19、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B.复核工程付款账单，签发付款证书C.定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】A20、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B21、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收【答案】B22、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A23、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值【答案】D24、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【答案】B25、建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆迁许可证D.建设资金已经到位【答案】B26、对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。A.返工处理B.不做处理C.修补处理D.结构处理【答案】C27、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A.工期、成本和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期【答案】B28、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。A.建设主管部门B.招标管理部门C.工商管理部门D.资质管理部门【答案】B29、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制【答案】B30、下列关于法的渊源的效力原则的表述，正确的是：A.自治条例所作的变通规定，其在自治区内优先于法律法规适用B.根据授权制定的法规与法律规定不一致的，法律的效力等级高于法规，应优先适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致的，应提请全国人大常委会裁决D.同一机关制定的新的特殊规定与旧的一般规定不一致的，由制定机关裁决【答案】B31、下列关于分包单位的质量验收的表述中，错误的是（）。A.验收时，总包单位应派人参加B.验收合格后，分包单位应将相关的质量控制资料移交给总包单位C.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不必参加验收D.分包单位应对所承包的工程项目进行自检【答案】C32、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【答案】D33、通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人C.施工项目技术负责人，施工项目负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】A34、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()A.原材料和构配件B.施工机械和设备C.施工作业过程D.分部工程【答案】C35、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最迟开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率D.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率【答案】D36、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.观感质量应符合相应要求【答案】C37、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.60B.62C.66D.68【答案】D38、某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。A.超支3.2万元、超前7万元B.超支3.2万元、拖后7万元C.节约3.2万元、拖后3万元D.节约3.2万元、超前3万元【答案】A39、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B40、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】A41、所采购设备应质量可靠，同时满足（）所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。A.施工合同B.设计文件C.监理合同D.国家标准【答案】B42、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A43、下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。A.23B.24C.25D.27【答案】B44、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A45、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B46、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B47、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决A.与经营者协商和解B.请求消费者协会调解C.向有关行政部门投诉D.向人民法院起诉【答案】A48、关于鉴定意见的审查判断和运用，下列哪些说法是不正确的？A.鉴定人违反回避规定作出的鉴定意见，经审查，可以作为定案根据B.鉴定人忘记在鉴定文书签名，事后作出说明的，该鉴定意见可以作为定案根据C.经法院通知，鉴定人拒不出庭作证，该鉴定意见不得作为定案的根据D.鉴定人由于不能抗拒的原因无法出庭的，法院应当决定重新鉴定【答案】A49、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。A.影响因素多B.质量波动大C.检验特殊性D.终检局限性【答案】D50、（2018年真题）工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。A.停工整改并封存不合格材料B.征求设计单位对不合格材料的使用意见C.限期将不合格材料撤出施工现场D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】C51、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.系统随机抽样D.多级抽样【答案】D52、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】B53、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】D54、如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。A.拟采用单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C55、轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。A.所有单位工程验收后，试运营之前B.所有单位工程验收后，试运行之前C.所有专项验收后，试运营之前D.所有专项验收后，试运行之前【答案】B56、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D57、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。A.主要车间的建筑安装工程投资B.设备投资C.建筑工程投资D.主要设备的安装费用【答案】B58、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点【答案】A59、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B60、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C61、在组织施工的方式中，占用工期最长的组织方式是（）施工。A.依次B.平行C.流水D.搭接【答案】A62、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D63、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A64、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B65、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C66、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（）相等。A.总时差与自由时差B.最早开始时间与最迟开始时间C.最早完成时间与最迟完成时间D.时间间隔与自由时差【答案】A67、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。A.0.5mB.1.0mC.1.2mD.1.5m【答案】A68、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表【答案】C69、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A70、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C71、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工【答案】B72、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B73、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A74、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行【答案】C75、项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。A.将质量认证材料报质检部门审批B.将质量认证材料报建设单位确认C.组织专题技术论证D.组织设计人员复核【答案】C76、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A77、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B78、分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B79、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C80、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C81、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。A.-36B.36C.-40D.40【答案】C82、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A83、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B84、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C85、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C86、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D87、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】A88、下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（）。A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强【答案】C89、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工【答案】C90、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。A.确定质量方针、质量目标B.加强与顾客的沟通与联络C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】A91、某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。A.10.31%B.12.37%C.14.12%D.15.46%【答案】D92、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C93、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。A.招标工程量清单项目特征B.已标价工程量清单项目特征C.实际施工的项目特征D.发承包双方协商的项目特征【答案】C94、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.监理工程师分析影响进度的风险因素【答案】A95、（2018年真题）关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D96、对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】D97、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.开工报审表【答案】D98、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C99、监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观地处理质量问题的原则为（）。A.坚持质量标准原则B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范C.质量第一的原则D.预防为主的原则【答案】B100、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B101、检验批的质量验收分为主控项目和一般项目，下列属于一般项目包括的主要内容的是（）。A.水泥、钢材的质量B.混凝土、砂浆的强度C.管道的压力试验D.钢筋的接头宜设置在受力较小处【答案】D102、法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】A103、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.工作的持续时间总和最大B.相邻两项工作之间的时距之和最大C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】C104、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.合同环境与管理关系的确定【答案】B105、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C106、某分项工程的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为390元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（）元。A.468000B.504000C.600000D.630000【答案】A107、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B108、关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（）。A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】A109、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A110、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C111、建设工程项目投资的特点是由（）决定的。A.建设工程项目的特点B.建设工程投资的特点C.建设工程设计的特点D.建设工程施工的特点【答案】A112、“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.领导作用B.循证决策C.全员参与D.以顾客为关注焦点【答案】D113、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B114、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D115、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。A.监督工程保修B.颁发移交证书C.监理工程师审核D.监理工程师审批【答案】B116、如果在搭接网络计划中出现EFj>（EFi+FTFi，j）的情况下，说明（）。A.工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi，jB.工作i和工作j之间不存在时间间隔LAGi，jC.相邻两项工作之间不存在搭接关系D.相邻两项工作之间存在两种时距【答案】A117、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D118、（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】A119、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D120、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】A121、地面工程的结合层采用以下哪种材料时施工环境最低温度不应低于5℃？()A.水泥拌和料B.砂料C.石料D.有机胶粘剂【答案】A122、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。A.工伤保险B.劳动保险C.意外伤害保险D.财产保险【答案】A123、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】C124、某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专业人员测算和分析，四个方案功能得分和单方造价如下表所示。按照价值工程原理，应选择实施的方案是()＜br>A.甲方案，因为其价值系数最高B.乙方案，因为其价值系数最低C.丙方案，因为其功能得分最高D.丁方案，因为其功能得分最低【答案】A125、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B126、（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。A.专业工作队能够保持连续施工B.单位时间内投入的资源量较均衡C.能充分利用工作面且工期短D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】C127、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A128、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C129、某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡8人，则该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故D.一般事故【答案】B130、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费【答案】D131、双代号网络计划中，工作A有两项紧前工作B和C，他们的持续时间分别为5d，5d，7d。工作B和C的最早开始时间为第5d和第7d，则工作A的最早完成时间为（）d。A.14B.18C.19D.20【答案】C132、项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量【答案】C133、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.7B.14C.28D.42【答案】B134、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D135、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】D136、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】A137、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1＝3300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日／m3，H2＝0.20工日／m3，H3＝0.40工日／m3。则该工作的综合时间定额是（）工日／m3。A.0.29B.0.28C.0.25D.0.24【答案】D138、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】D139、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B140、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B141、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）A.20tB.30tC.50tD.60t【答案】D142、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C143、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。A.可融资性B.项目规模大小C.运营收入增长潜力D.行业示范性【答案】A144、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。A.经济措施B.技术措施C.组织措施D.合同措施【答案】C145、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重和加固方案【答案】B146、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A147、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5【答案】C148、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.98D.2.01【答案】C149、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案【答案】B150、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C151、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A152、（2017年真题）下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D153、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>A.9B.11C.14D.15【答案】A154、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。A.d=C+1B.d＞C+1C.d＞CD.d≤C【答案】D155、住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400【答案】C156、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D157、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C158、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A159、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D160、某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。A.39.44B.50.96C.52.40D.51.44【答案】D161、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。A.监督工程保修B.颁发移交证书C.监理工程师审核D.监理工程师审批【答案】B162、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时距为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.单代号网络计划中由关键工作组成。D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D163、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D164、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】A165、财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.财务计划现金流量表D.利润和利润分配表【答案】B166、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D167、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需的修复费用D.发包方现场的人员伤亡【答案】B168、项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求不包括（）。A.编制监理规划和安全监理实施细则B.审查施工组织设计中的安全技术措施C.审核各相关单位资质、安全生产许可证等并做好记录D.编制危大工程安全专项施工方案【答案】D169、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C170、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A171、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B172、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费，完成业主要求的合同外工程花费3万元，由于业主缘故导致工效降低，使人工费增加2万元，施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元，则承包商可索培的人工费为()万元。A.2.OB.3.OC.5.OD.5.5【答案】C173、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C174、（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D175、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调【答案】A176、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中由关键工作组成C.单代号搭接网络计划中时距之和最大D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D177、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()A.操作人员资格B.操作方法C.施工设备状况D.记录方式【答案】B178、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.施工单位质量负责人D.施工单位项目法人【答案】B179、下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。A.模板工程B.建筑电气C.钢筋工程D.混凝土工程【答案】B180、在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是（）。A.内部收益率小于基准收益率，净现值小于零B.内部收益率小于基准收益率，净现值大于零C.内部收益率大于基准收益率，净现值小于零D.内部收益率大于基准收益率，净现值大于零【答案】A181、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B182、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析【答案】D183、（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B184、工程质量事故处理的基本要求不包括（）。A.安全可靠B.经济合理C.注重结果D.满足建筑物的功能【答案】C185、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D186、管理评审，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】B187、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.实物法【答案】A188、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D189、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B190、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】B191、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C192、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B193、采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同【答案】A194、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】C195、某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.467.30B.482.87C.497.20D.515.46【答案】B196、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（）元/m3。A.300B.200C.150D.100【答案】C197、（2019年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D198、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C199、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商【答案】D200、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C201、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A202、下列关于分包单位的质量验收的表述中，错误的是（）。A.验收时，总包单位应派人参加B.验收合格后，分包单位应将相关的质量控制资料移交给总包单位C.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不必参加验收D.分包单位应对所承包的工程项目进行自检【答案】C203、（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A204、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C205、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D206、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D207、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D208、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B209、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B210、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A211、关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确？A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求【答案】B212、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.发出暂停制造指令【答案】D213、下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。A.流水强度B.流水步距C.流水节拍D.流水工期【答案】A214、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B215、下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》B.《电焊操作规程》C.《混凝土施工操作规程》D.《砌体操作规程》【答案】A216、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要()。A.请专家论证B.进行定期观测C.做必要的试验和鉴定工作D.请工程质量监督机构认可【答案】C217、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B218、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.应急费D.建设成本上升费【答案】A219、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C220、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A.6OOB.1200C.1800D.2200【答案】C221、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B222、项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的【答案】D223、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费【答案】A224、试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要，试验设备应由（）出具符合规定要求的计量检定证明。A.建设单位B.政府主管部门C.法定计量部门D.监理单位【答案】C225、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C226、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】D227、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B228、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】C229、单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）%，并不应少于（）根，工程总桩数50根以下不少于2根。A.1,3B.2,3C.3,4D.4,4【答案】A230、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B231、采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。A.招标人B.投标人C.评标委员会D.项目业主【答案】A232、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C233、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C234、公路工程设计年限一般按等级控制在（）。A.10～20年B.15～30年C.30～40年D.30～50年【答案】A235、根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得()的批准。A.监理工程师B.设计负责人C.安装单位D.建设单位【答案】D236、绘制时间——成本累计曲线的环节包括：①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（）。A.1-2-3-4B.2-1-3-4C.1-3-2-4D.2-3-4-1【答案】B237、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D238、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A239、根据现行规定，人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B.施工现场的所有工作人员C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人【答案】D240、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6【答案】B241、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C242、企业增资扩股属于（）筹措方式。A.新设项目法人资本金B.信贷融资C.既有项目法人资本金D.债券融资【答案】C243、质量事故发生后，由施工单位写出事故调查报告，需提交给()。A.建设行政主管部门和项目监理机构B.监理工程师和项目调查组负责人C.总监理工程师D.项目监理机构和建设单位【答案】D244、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C245、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C246、根据“计价规范”的规定，暂列金额由（）根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由（）掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归（）。A.发包人、发包人、发包人B.发包人、监理人、发包人C.监理人、监理人、发包人D.监理人、监理人、监理人【答案】A247、某分部工程有4个施工过程，分为5个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为8天，该工程工期是（）天。A.36B.38C.40D.48【答案】C248、工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准【答案】B249、甲让国有公司出纳乙挪用公款给自己注册公司，乙以为甲需要5000万，于是挪出5000万打到了甲的个人账户，但甲实际只需要2000万元，甲马上将3000万元打回了乙所在公司的账户。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额5000万元，成立挪用公款罪B.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额2000万元，剩下的3000万元属于挪用公款进行其他活动，均成立挪用公款罪C.乙的行为属于挪用公款进行营利活动,数额2000万元，只有当超过3个月未归还时才成立挪用公款罪D.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额为2000万元，另外的3000万属于挪用公款进行其他活动，由于在三个月内归还，故不成立犯罪【答案】D250、下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。A.挤塑聚苯板B.泡沫玻璃板C.岩棉保温板D.酚醛树脂板【答案】B251、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.10【答案】D252、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.