完整版2025监理师合同管理考试试题及答案解析

完整版!2025监理师《合同管理》考试试题及答案解析一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.以下关于合同法律关系的说法，正确的是（）A.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织B.合同法律关系客体只有物和行为C.合同法律关系的内容不包括权利D.合同法律关系是由国家强制力保障实施的道德关系答案：A解析：合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织，A选项正确。合同法律关系客体包括物、行为、智力成果等，B选项错误。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务，C选项错误。合同法律关系是由国家强制力保障实施的社会关系，并非道德关系，D选项错误。2.某施工企业授权项目经理王某签订某工程项目的材料采购合同，王某在采购过程中，与供应商恶意串通，使企业遭受损失。则该损失应由（）承担。A.施工企业B.项目经理王某C.供应商D.项目经理王某和供应商连带答案：D解析：代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。本题中项目经理王某与供应商恶意串通使企业遭受损失，所以应由王某和供应商连带承担，D选项正确。3.下列关于保证方式的说法，正确的是（）A.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任B.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务C.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任D.一般保证的保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，连带责任保证没有保证期间的规定答案：A解析：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任，A选项正确。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任，B选项错误。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，C选项错误。一般保证和连带责任保证都有保证期间的规定，一般保证和连带责任保证的保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，D选项错误。4.某建设工程采用抵押方式进行担保，则抵押合同生效的时间为（）A.抵押合同签订之日B.抵押物交付之日C.办理抵押登记之日D.主合同生效之日答案：A解析：当事人以建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权、正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立；当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。本题未明确抵押物类型，一般抵押合同自签订之日起生效，A选项正确。5.在建设工程合同中，属于承包人义务的是（）A.提供施工场地B.办理施工许可证C.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作D.组织设计交底答案：C解析：提供施工场地、办理施工许可证、组织设计交底均属于发包人的义务，A、B、D选项错误。负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作属于承包人的义务，C选项正确。6.根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知B.承包人应按监理人指示的日期开工C.合同进度计划应经发包人批准后实施D.监理人应在收到承包人进度计划后的28天内完成审查答案：B解析：监理人应在开工日期5天前向承包人发出开工通知，A选项错误。承包人应按监理人指示的日期开工，B选项正确。合同进度计划应经监理人批准后实施，C选项错误。监理人应在收到承包人进度计划后的14天内完成审查，D选项错误。7.某工程施工过程中，因不可抗力事件导致下列损失，应由承包人承担的是（）A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需清理、修复费用D.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失答案：B解析：因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。所以承包人的施工机械损坏应由承包人承担，B选项正确。8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）A.设计施工总承包合同的合同文件包括发包人要求、承包人建议书等B.设计施工总承包合同的价格清单是指承包人完成所承包项目的人工费、材料费、机械使用费等费用的明细清单C.设计施工总承包合同的承包人可以将设计和施工任务全部转包给第三人D.设计施工总承包合同的发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书答案：A解析：设计施工总承包合同的合同文件包括发包人要求、承包人建议书等，A选项正确。设计施工总承包合同的价格清单是指承包人完成所承包项目的估算总价格，并非仅指人工费、材料费、机械使用费等费用的明细清单，B选项错误。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人，C选项错误。发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书，D选项错误。9.在建设工程勘察合同中，属于勘察人违约情形的是（）A.发包人未按合同约定支付勘察费用B.勘察人未按合同计划完成勘察工作C.发包人未及时向勘察人提供有关资料D.不可抗力导致勘察工作无法正常进行答案：B解析：发包人未按合同约定支付勘察费用、未及时向勘察人提供有关资料属于发包人违约情形，A、C选项错误。不可抗力导致勘察工作无法正常进行不属于违约情形，D选项错误。勘察人未按合同计划完成勘察工作属于勘察人违约情形，B选项正确。10.某建设工程设计合同中约定设计费为50万元，定金为10万元。若设计人已完成设计工作的60%，发包人要求解除合同，则发包人应支付给设计人的费用为（）万元。A.50B.30C.40D.10答案：C解析：在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。本题设计人已完成设计工作的60%，超过一半，所以发包人应支付全部设计费50万元，但定金10万元应抵作设计费，所以发包人还需支付50-10=40万元，C选项正确。11.下列关于工程保险的说法，正确的是（）A.工程保险的被保险人只能是发包人B.工程保险的保险期限自保险合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止C.工程保险的保险金额不得超过保险价值D.工程保险的保险费由发包人承担答案：C解析：工程保险的被保险人可以是发包人、承包人等与工程有利益关系的各方，A选项错误。工程保险的保险期限是从工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准，B选项错误。保险金额不得超过保险价值，超过保险价值的，超过部分无效，C选项正确。工程保险的保险费由双方在合同中约定承担方，并非一定由发包人承担，D选项错误。12.在建设工程施工合同履行过程中，承包人未经发包人同意，擅自将部分工程分包给第三人，则（）A.发包人可以解除合同B.分包合同有效C.发包人应继续履行合同D.承包人不承担违约责任答案：A解析：承包人未经发包人同意，擅自将部分工程分包给第三人，属于承包人违约行为，发包人可以解除合同，A选项正确。未经发包人同意的分包合同无效，B选项错误。承包人违约，发包人有权解除合同，并非应继续履行合同，C选项错误。承包人擅自分包应承担违约责任，D选项错误。13.某建设工程合同约定，工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的5%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款20万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。A.28.5B.23.75C.52.25D.55答案：C解析：第一个月完成工程款20万元，未达到监理工程师每月签发付款凭证的最低限额25万元，所以第一个月不签发付款凭证。第二个月完成工程款30万元，应扣保留金30×5%=1.5万元，第二个月应签发的付款金额为第一个月工程款20万元加上第二个月扣除保留金后的工程款30-1.5=28.5万元，即20+28.5=52.25万元，C选项正确。14.下列关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过80万元B.投标保证金只能以现金形式提交C.投标保证金的有效期与投标有效期不一致D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人应在5日内退还投标保证金答案：A解析：投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过80万元，A选项正确。投标保证金可以以现金、银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式提交，B选项错误。投标保证金的有效期应当与投标有效期一致，C选项错误。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金，D选项错误。15.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会的说法，正确的是（）A.评标委员会成员人数应为5人以上单数B.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的1/3C.评标委员会成员可以与投标人有利害关系D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前可以公开答案：A解析：评标委员会成员人数应为5人以上单数，A选项正确。评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，B选项错误。评标委员会成员不得与投标人有利害关系，C选项错误。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，D选项错误。16.在建设工程招标中，属于招标人与投标人串通投标的情形是（）A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间约定中标人C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容答案：C解析：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制、投标人之间约定中标人、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容均属于投标人相互串通投标的情形，A、B、D选项错误。招标人授意投标人撤换、修改投标文件属于招标人与投标人串通投标的情形，C选项正确。17.某建设工程招标，评标委员会推荐了三名中标候选人。在中标通知书发出前，招标人收到投标人对中标候选人的异议，经调查发现其中一名中标候选人的投标文件存在重大偏差。则招标人应（）A.继续向原中标候选人发出中标通知书B.重新招标C.向排名第二的中标候选人发出中标通知书D.宣布本次招标无效答案：C解析：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。经审查确认中标候选人不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。本题中一名中标候选人的投标文件存在重大偏差，可向排名第二的中标候选人发出中标通知书，C选项正确。18.下列关于建设工程施工合同文件优先解释顺序的说法，正确的是（）A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函及其附录优先于专用合同条款C.通用合同条款优先于技术标准和要求D.图纸优先于已标价工程量清单答案：B解析：建设工程施工合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书等。所以投标函及其附录优先于专用合同条款，B选项正确。19.在建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求（）A.延长工期、增加费用，但不包括利润B.延长工期、增加费用和利润C.仅延长工期D.仅增加费用答案：B解析：因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期、增加费用和利润，B选项正确。20.某建设工程施工合同约定，工程预付款为合同金额的20%，当工程进度款达到合同金额的60%时，开始从工程进度款中按一定比例扣回预付款。已知合同金额为1000万元，工程预付款为200万元，工程进度款累计达到600万元时开始扣回预付款。则每次扣回预付款的比例为（）A.20%B.30%C.40%D.50%答案：D解析：工程预付款起扣点计算公式为：T=P−MN，其中T为起扣点，P为合同金额，M为工程预付款数额，N为主要材料及构件所占比重（即每次扣回预付款的比例）。已知P=1000万元，M=20021.下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）A.合同变更必须经双方当事人协商一致B.合同变更可以由一方当事人自行决定C.合同变更的内容必须明确，否则推定为未变更D.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利答案：D解析：合同变更一般须经双方当事人协商一致，但在某些情况下，如不可抗力等法定情形，也可能导致合同变更，并非必须经双方协商一致，A选项错误。合同变更不能由一方当事人自行决定，B选项错误。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，但如果有其他证据能证明变更内容的除外，C选项错误。合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利，D选项正确。22.在建设工程合同履行过程中，因承包人原因导致工程质量不符合标准的，发包人有权要求（）A.承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建B.承包人承担违约责任，但不包括修理、返工、改建费用C.直接解除合同D.承包人赔偿全部损失，不考虑工程是否可以修复答案：A解析：因承包人原因导致工程质量不符合标准的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任，A选项正确。承包人应承担修理、返工、改建费用，B选项错误。发包人不能直接解除合同，应先要求承包人整改，C选项错误。如果工程可以修复，应先要求承包人修复，并非直接要求赔偿全部损失，D选项错误。23.某建设工程合同约定，工程质量保证金为合同金额的3%，工程竣工结算后一次性扣留。工程竣工结算金额为800万元，则应扣留的工程质量保证金为（）万元。A.24B.16C.8D.4答案：A解析：工程质量保证金=工程竣工结算金额×质量保证金比例，即800×3%24.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）A.索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求B.索赔只能由承包人向发包人提出C.索赔事件发生后，承包人应在28天内提出索赔意向通知D.索赔意向通知发出后，承包人应在14天内提交索赔报告答案：A解析：索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求，A选项正确。索赔可以由承包人向发包人提出，也可以由发包人向承包人提出，B选项错误。索赔事件发生后，承包人应在28天内发出索赔意向通知，C选项中“提出”表述不准确。承包人应在发出索赔意向通知后28天内，向监理人正式递交索赔报告，D选项错误。25.在建设工程设计合同中，设计人对设计文件出现的遗漏或错误应（）A.承担全部责任B.及时修改完善，但不承担责任C.负责修改完善，并承担由此造成的损失D.只负责修改完善，不承担任何费用答案：C解析：设计人对设计文件出现的遗漏或错误应负责修改完善，并承担由此造成的损失，C选项正确。26.某建设工程施工招标，评标采用经评审的最低投标价法。招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元和4000万元。若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价应为（）万元。A.3700B.3800C.4000D.4200答案：B解析：投标人甲在1#标段已中标，其在2#标段的评标价=4000×(1-5%)=3800万元，B选项正确。27.下列关于建设工程监理合同的说法，正确的是（）A.监理合同是委托合同B.监理合同的标的是服务C.监理合同的委托人可以是建设单位或施工单位D.监理合同的酬金支付方式只能是固定酬金答案：B解析：监理合同是委托合同的一种特殊形式，A选项表述不准确。监理合同的标的是服务，B选项正确。监理合同的委托人是建设单位，C选项错误。监理合同的酬金支付方式可以是固定酬金、计时酬金等多种方式，D选项错误。28.在建设工程施工合同履行过程中，发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以采取的措施是（）A.直接停工B.与发包人协商支付进度款，协商不成则停工C.催告发包人支付进度款，发包人在合理期限内仍未支付的，承包人可以停工D.立即解除合同答案：C解析：发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人应催告发包人支付进度款，发包人在合理期限内仍未支付的，承包人可以停工，C选项正确。不能直接停工或立即解除合同，A、D选项错误。协商不是必经程序，B选项错误。29.某建设工程合同约定，工程竣工日期为2025年6月30日。承包人实际于2025年7月15日完成工程竣工，并于7月20日向发包人提交了竣工验收报告。发包人于8月10日组织竣工验收，8月15日验收合格。则该工程的实际竣工日期为（）A.2025年6月30日B.2025年7月15日C.2025年7月20日D.2025年8月15日答案：C解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题中承包人于7月20日提交竣工验收报告，发包人拖延验收，所以实际竣工日期为7月20日，C选项正确。30.下列关于建设工程风险的说法，正确的是（）A.建设工程风险仅包括自然灾害风险B.建设工程风险具有单一性C.建设工程风险是客观存在的，但可以通过一定的措施进行预防和控制D.建设工程风险的发生是不可预测的答案：C解析：建设工程风险包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险等多种类型，并非仅包括自然灾害风险，A选项错误。建设工程风险具有多样性，B选项错误。建设工程风险是客观存在的，但可以通过风险识别、风险评估、风险应对等措施进行预防和控制，C选项正确。建设工程风险的发生虽然具有不确定性，但并非完全不可预测，可以通过一定的方法进行分析和预测，D选项错误。31.在建设工程风险管理中，风险转移的方式不包括（）A.保险转移B.非保险转移C.风险回避D.担保答案：C解析：风险转移的方式包括保险转移和非保险转移，担保也属于非保险转移的一种方式。风险回避是一种风险应对策略，但不属于风险转移的方式，C选项符合题意。32.某建设工程采用固定总价合同，在施工过程中，因不可抗力导致部分工程损坏，修复费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.保险公司答案：A解析：因不可抗力导致工程损坏，修复费用由发包人承担，A选项正确。33.在建设工程合同谈判中，关于合同价格的谈判，承包人应重点关注（）A.合同价格的构成B.价格调整的方式C.付款方式D.以上都是答案：D解析：在建设工程合同谈判中，关于合同价格的谈判，承包人应重点关注合同价格的构成、价格调整的方式以及付款方式等方面，D选项正确。34.下列关于建设工程合同备案的说法，正确的是（）A.建设工程合同必须进行备案B.合同备案的时间为合同签订后7天内C.合同备案的机关为建设行政主管部门D.未进行合同备案的合同无效答案：C解析：并非所有建设工程合同都必须进行备案，A选项错误。合同备案时间各地规定不同，并非统一为合同签订后7天内，B选项错误。合同备案的机关为建设行政主管部门，C选项正确。未进行合同备案不影响合同的效力，D选项错误。35.在建设工程施工过程中，监理人发现承包人使用的材料不符合要求，监理人可以采取的措施是（）A.要求承包人立即停止使用该材料B.要求承包人更换材料C.对该材料进行检验，若不合格，要求承包人承担检验费用D.以上都是答案：D解析：监理人发现承包人使用的材料不符合要求，可以要求承包人立即停止使用该材料、更换材料，也可以对该材料进行检验，若不合格，要求承包人承担检验费用，D选项正确。36.某建设工程合同约定，工程质量标准为合格。在工程竣工验收时，经检测部分工程质量达不到合格标准。则（）A.承包人应负责返修，直至达到合格标准B.发包人可以降低工程价款C.承包人应承担违约责任D.以上都是答案：D解析：工程质量达不到合格标准，承包人应负责返修，直至达到合格标准；发包人可以根据情况降低工程价款；承包人应承担违约责任，D选项正确。37.下列关于建设工程合同争议解决方式的说法，正确的是（）A.和解是解决合同争议的首选方式B.调解可以由双方当事人自行进行，也可以由第三方进行C.仲裁裁决具有终局性D.以上都是答案：D解析：和解是解决合同争议的首选方式，成本低、效率高，A选项正确。调解可以由双方当事人自行进行，也可以由第三方进行，如调解机构等，B选项正确。仲裁裁决具有终局性，一旦作出，当事人必须执行，C选项正确。所以D选项正确。38.在建设工程设计合同履行过程中，设计人提交的设计文件不符合合同约定的质量要求，发包人可以（）A.要求设计人返工修改B.减少设计费C.解除合同D.以上都是答案：D解析：设计人提交的设计文件不符合合同约定的质量要求，发包人可以要求设计人返工修改；根据情况减少设计费；若设计人严重违约，发包人可以解除合同，D选项正确。39.某建设工程施工招标，有A、B、C、D四家投标人参与投标。开标后发现，A投标人的投标文件未按招标文件要求密封，B投标人的投标报价明显低于其他投标人，且未作出合理说明，C投标人的投标文件缺少投标保证金，D投标人的投标文件存在细微偏差。则（）A.A投标人的投标文件无效B.B投标人的投标文件无效C.C投标人的投标文件无效D.以上都是答案：D解析：投标文件未按招标文件要求密封、投标报价明显低于其他投标人且未作出合理说明、缺少投标保证金均属于投标文件无效的情形，A、B、C投标人的投标文件均无效，D选项正确。D投标人的投标文件存在细微偏差，可以要求其进行补正。40.在建设工程合同中，关于隐蔽工程验收的说法，正确的是（）A.承包人应在隐蔽工程隐蔽前48小时以书面形式通知监理人验收B.监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程验收合格D.以上都是答案：D解析：承包人应在隐蔽工程隐蔽前48小时以书面形式通知监理人验收，A选项正确。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，B选项正确。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程验收合格，C选项正确。所以D选项正确。41.下列关于建设工程合同履行中的抗辩权的说法，正确的是（）A.同时履行抗辩权是指在双务合同中，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行B.先履行抗辩权是指在双务合同中，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求C.不安抗辩权是指在双务合同中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形时，可以中止履行D.以上都是答案：D解析：同时履行抗辩权是指在双务合同中，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，A选项正确。先履行抗辩权是指在双务合同中，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求，B选项正确。不安抗辩权是指在双务合同中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形时，可以中止履行，C选项正确。所以D选项正确。42.在建设工程施工过程中，因发包人原因导致工期延误，承包人可以索赔的费用不包括（）A.人工费B.材料费C.机械费D.利润答案：无正确选项解析：因发包人原因导致工期延误，承包人可以索赔的费用包括人工费、材料费、机械费、利润等，本题没有符合题意的选项。43.某建设工程合同约定，工程预付款在工程进度款达到合同金额的30%时开始扣回。已知合同金额为1200万元，工程预付款为240万元。当工程进度款累计达到（）万元时，开始扣回预付款。A.360B.400C.720D.960答案：A解析：开始扣回预付款时工程进度款=合同金额×30%=1200×30%=360万元，A选项正确。44.下列关于建设工程合同担保的说法，正确的是（）A.定金和预付款都具有担保作用B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用C.抵押担保中，抵押物的所有权在抵押期间转移给抵押权人D.质押担保中，质物的占有权在质押期间不转移给质权人答案：B解析：定金具有担保作用，预付款不具有担保作用，A选项错误。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，B选项正确。抵押担保中，抵押物的所有权不转移，仍归抵押人所有，C选项错误。质押担保中，质物的占有权在质押期间转移给质权人，D选项错误。45.在建设工程招标中，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.15B.20C.7D.3答案：A解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，A选项正确。46.某建设工程施工合同约定，工程质量保证金为合同金额的5%，在工程竣工结算后2年内返还。工程竣工结算金额为1500万元。则工程质量保证金为（）万元。A.75B.30C.45D.60答案：A解析：工程质量保证金=工程竣工结算金额×质量保证金比例=1500×5%=75万元，A选项正确。47.在建设工程合同履行过程中，承包人将部分工程分包给第三人，分包人就分包工程对（）负责。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人答案：B解析：承包人将部分工程分包给第三人，分包人就分包工程对承包人负责，承包人就分包工程向发包人承担连带责任，B选项正确。48.下列关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）A.合同解除后，尚未履行的，终止履行B.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失C.合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力D.以上都是答案：D解析：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失；合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力，D选项正确。49.在建设工程施工过程中，因不可抗力导致工程停工，停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.保险公司答案：A解析：因不可抗力导致工程停工，停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，A选项正确。50.某建设工程合同约定，工程竣工日期为2025年10月1日。因承包人原因，工程实际于2025年11月15日竣工。则承包人应承担的违约责任不包括（）A.支付逾期竣工违约金B.赔偿发包人因逾期竣工造成的损失C.继续履行合同义务D.返还已支付的工程预付款答案：D解析：因承包人原因逾期竣工，承包人应支付逾期竣工违约金、赔偿发包人因逾期竣工造成的损失，也需要继续履行合同义务完成工程。工程预付款是在工程建设前期用于工程准备等的款项，与逾期竣工违约责任无关，不需要返还已支付的工程预付款，D选项符合题意。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.合同法律关系的构成要素包括（）A.主体B.客体C.内容D.形式E.责任答案：ABC解析：合同法律关系由主体、客体和内容三个要素构成，A、B、C选项正确。形式和责任不属于合同法律关系的构成要素，D、E选项错误。2.以下属于担保方式的有（）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金答案：ABCDE解析：我国《民法典》规定的担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金五种，A、B、C、D、E选项均正确。3.建设工程施工合同中，发包人的义务包括（）A.提供施工场地B.办理施工许可证C.组织设计交底D.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作E.提供施工图纸答案：ABCE解析：提供施工场地、办理施工许可证、组织设计交底、提供施工图纸均属于发包人的义务，A、B、C、E选项正确。负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作属于承包人的义务，D选项错误。4.根据《标准施工招标文件》，关于施工进度管理的说法，正确的有（）A.监理人应在开工日期5天前向承包人发出开工通知B.承包人应按监理人指示的日期开工C.承包人应编制施工进度计划并报监理人审批D.监理人应在收到承包人进度计划后的14天内完成审查E.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应按监理人的要求采取措施调整进度答案：ABCDE解析：监理人应在开工日期5天前向承包人发出开工通知，A选项正确。承包人应按监理人指示的日期开工，B选项正确。承包人应编制施工进度计划并报监理人审批，C选项正确。监理人应在收到承包人进度计划后的14天内完成审查，D选项正确。工程实际进度与进度计划不符时，承包人应按监理人的要求采取措施调整进度，E选项正确。5.因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（）A.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担B.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担E.工程所需清理、修复费用，由发包人承担答案：ABCDE解析：因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。A、B、C、D、E选项均正确。6.设计施工总承包合同的特点包括（）A.合同责任单一B.有利于发包人对工程的管理C.可以缩短建设周期D.承包人的风险较小E.合同的不确定性增加答案：ABC解析：设计施工总承包合同的特点包括合同责任单一，有利于发包人对工程的管理，减少了协调工作量；可以缩短建设周期，提高工程建设效率，A、B、C选项正确。承包人承担的风险较大，合同的不确定性相对减少，D、E选项错误。7.在建设工程勘察合同中，勘察人的主要义务有（）A.按照合同约定的时间、进度和质量要求提交勘察成果资料B.对勘察成果资料的质量负责C.保护发包人的知识产权D.提供施工场地E.办理施工许可证答案：ABC解析：勘察人的主要义务包括按照合同约定的时间、进度和质量要求提交勘察成果资料，对勘察成果资料的质量负责，保护发包人的知识产权等，A、B、C选项正确。提供施工场地、办理施工许可证属于发包人的义务，D、E选项错误。8.建设工程设计合同中，设计人的违约责任包括（）A.设计人未按照合同约定的时间提交设计文件B.设计文件不符合合同约定的质量要求C.设计人擅自将设计任务转包给第三人D.因设计人原因导致工程变更增加费用E.设计人拒绝向发包人提供设计文件的详细解释答案：ABCDE解析：设计人未按照合同约定的时间提交设计文件、设计文件不符合合同约定的质量要求、设计人擅自将设计任务转包给第三人、因设计人原因导致工程变更增加费用、设计人拒绝向发包人提供设计文件的详细解释等均属于设计人的违约责任，A、B、C、D、E选项正确。9.工程保险的作用包括（）A.转移工程风险B.保障工程顺利进行C.促进经济稳定发展D.增强投保人的信用E.提高工程质量答案：ABCD解析：工程保险的作用包括转移工程风险，将工程建设过程中的风险转移给保险公司；保障工程顺利进行，在发生保险事故时可以获得经济赔偿，减少损失对工程进度的影响；促进经济稳定发展，降低了工程风险对社会经济的冲击；增强投保人的信用，使投保人在工程建设中更具可靠性。工程保险主要是对风险的管理和保障，不能直接提高工程质量，E选项错误。10.在建设工程施工合同履行过程中，承包人的索赔成立应同时具备的条件有（）A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔金额在合同规定的范围内E.索赔事件是由不可抗力引起的答案：ABC解析：承包人的索赔成立应同时具备以下条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。索赔金额是否在合同规定范围内不是索赔成立的必要条件，索赔事件也不一定由不可抗力引起，D、E选项错误。11.建设工程招标过程中，属于投标人之间串通投标的情形有（）A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异C.投标人之间约定中标人D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件答案：ABCD解析：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异、投标人之间约定中标人、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容均属于投标人之间串通投标的情形，A、B、C、D选项正确。招标人授意投标人撤换、修改投标文件属于招标人与投标人串通投标的情形，E选项错误。12.评标委员会在评标过程中，应否决其投标的情形有（）A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价E.投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了响应答案：ABCD解析：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字、投标联合体没有提交共同投标协议、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价等情形，评标委员会应否决其投标，A、B、C、D选项正确。投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了响应是符合要求的，不应否决其投标，E选项错误。13.建设工程合同变更的原因包括（）A.设计变更B.工程变更C.不可抗力D.当事人协商一致E.政府政策调整答案：ABCDE解析：建设工程合同变更的原因包括设计变更、工程变更、不可抗力、当事人协商一致、政府政策调整等，A、B、C、D、E选项均正确。14.在建设工程合同履行过程中，发包人可以解除合同的情形有（）A.承包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复D.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包E.因不可抗力导致合同无法履行答案：ABCD解析：承包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务、承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工、承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复、承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包等情形，发包人可以解除合同，A、B、C、D选项正确。因不可抗力导致合同无法履行，双方可以协商解除合同或根据法律规定处理，并非发包人单方面解除合同的情形，E选项错误。15.建设工程合同争议的解决方式有（）A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政裁决答案：ABCD解析：建设工程合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼，A、B、C、D选项正确。行政裁决一般适用于行政争议，不适用于建设工程合同争议，E选项错误。16.建设工程风险管理的过程包括（）A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险转移答案：ABCD解析：建设工程风险管理的过程包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控，A、B、C、D选项正确。风险转移是风险应对的一种方式，E选项错误。17.建设工程合同的担保方式中，质押可以分为（）A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.留置质押E.定金质押答案：AC解析：质押可以分为动产质押和权利质押，A、C选项正确。不动产不能进行质押，B选项错误。留置和定金不属于质押的分类，D、E选项错误。18.在建设工程施工过程中，监理人的职责包括（）A.审查施工组织设计和专项施工方案B.对工程质量进行监督检查C.对工程进度进行控制D.对工程费用进行审核E.组织工程竣工验收答案：ABCD解析：监理人的职责包括审查施工组织设计和专项施工方案、对工程质量进行监督检查、对工程进度进行控制、对工程费用进行审核等，A、B、C、D选项正确。组织工程竣工验收是发包人或建设单位的职责，E选项错误。19.建设工程合同中，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）A.质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金可以以现金、银行保函等方式提交C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.缺陷责任期届满，承包人向发包人申请返还质量保证金E.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实答案：ABCDE解析：质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，A选项正确。质量保证金可以以现金、银行保函等方式提交，B选项正确。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用，C选项正确。缺陷责任期届满，承包人向发包人申请返还质量保证金，D选项正确。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实，E选项正确。20.建设工程施工招标中，资格预审文件应包括的内容有（）A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.投标文件格式E.评标办法答案：ABC解析：资格预审文件应包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法等内容，A、B、C选项正确。投标文件格式和评标办法是招标文件的内容，D、E选项错误。21.在建设工程合同履行过程中，承包人可以顺延工期的情形有（）A.发包人未按合同约定提供施工场地B.发包人未按合同约定支付工程预付款C.不可抗力D.设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、