2025装修合同协议书协议书

2025装修合同协议书协议书合同编号：签订地点：发包人（甲方）：地址：联系方式：承包人（乙方）：地址：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行装修工程相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：详见本合同附件《装修施工图纸》及《工程报价单》。1.4工程面积：平方米。第二条工程内容2.1乙方负责完成甲方委托的装修工程，包括但不限于以下内容：（1）拆除工程：（2）土建工程：（3）水电工程：（4）墙面、地面工程：（5）门窗工程：（6）家具安装工程：（7）灯具、开关、插座安装工程：（8）其他约定：2.2乙方应按照设计图纸、施工规范及甲方确认的工程方案进行施工，确保工程质量和效果符合约定标准。第三条工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：天。3.4工期顺延条款：（1）因甲方原因导致的停工、变更或增加工程量，工期相应顺延。（2）因不可抗力原因导致的停工，工期相应顺延。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价款：人民币元（大写：）4.2价款支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为定金。（2）施工进度达到时，甲方向乙方支付合同总价款的%。（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的%。（4）余款在质保期满后无质量问题付清。4.3乙方收取款项后，应向甲方提供合法有效的收款凭证。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务（1）甲方有权监督乙方施工质量、进度，提出合理建议。（2）甲方应按合同约定支付工程款项。（3）甲方应提供施工所需的水源、电源及材料存放场所。（4）甲方应协调乙方与物业及相关单位的关系。5.2乙方权利与义务（1）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项。（2）乙方应严格按照设计图纸、施工规范及约定标准施工，确保工程质量。（3）乙方应采取有效措施，确保施工安全，避免对甲方或其他人员造成损害。（4）乙方应做好施工现场管理，合理安排施工时间，尽量减少对周边环境的影响。第六条验收标准与质量保修6.1验收标准：（1）施工质量符合国家或地方相关质量验收标准。（2）施工效果符合设计图纸及双方确认的方案。6.2质量保修（1）乙方承诺自工程竣工验收合格之日起，对装修工程提供年的质量保修服务。（2）保修范围包括：因施工质量导致的开裂、变形、脱落等问题，乙方应免费维修。（3）保修期间，甲方应妥善使用并维护工程，避免人为损坏。第七条变更与签证7.1工程变更（1）甲方需要变更设计或施工内容，应提前书面通知乙方。（2）乙方收到变更通知后，应根据变更内容调整施工计划，并提交变更后的工程报价单。（3）变更内容经双方签字确认后，作为合同补充协议，价款按实际工作量结算。7.2工程签证（1）施工过程中，因甲方原因导致的停工、窝工或增加工程量，双方应签证确认。（2）签证单作为工程结算依据。第八条违约责任8.1工期违约（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的%作为违约金。（2）因乙方原因导致工期延误超过天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付款项并赔偿损失。8.2质量违约（1）因乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，相关费用由乙方承担。（2）返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付款项并赔偿损失。8.3价款违约（1）甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应支付乙方合同总价款的%作为违约金。第九条争议解决9.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。9.2协商不成，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，均具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：