工程项目结算协议书

工程项目结算协议书协议编号：____________________签订地点：____________________签订日期：______年______月______日甲方（建设单位）名称：________________________________________________统一社会信用代码：____________________________________地址：________________________________________________法定代表人/授权代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）名称：________________________________________________统一社会信用代码：____________________________________资质等级：____________________地址：________________________________________________法定代表人/授权代表人：____________________联系电话：____________________第一条工程基本信息1.1工程名称：________________________________________________1.2工程地点：________________________________________________1.3工程内容：________________________________（依据《建设工程施工合同》约定，简述工程范围，如“土建结构施工、机电安装、装饰装修”等）1.4原施工合同编号：________________签订日期：____年______月______日1.5工程开工日期：__年______月______日工程竣工日期：____年______月______日1.6工程竣工验收情况：□已通过竣工验收（验收日期：__年______月______日，验收报告编号：）□已完成初步验收，待最终验收（需注明：____________________________）第二条结算依据甲乙双方同意，本工程结算严格按照以下依据执行：2.1甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（含补充协议、变更协议）；2.2经甲方、监理单位确认的工程变更签证、现场签证单（编号：等，共______份）；2.3经审核通过的施工图纸、竣工图纸及图纸会审纪要；2.4国家及工程所在地现行计价规范（如《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《XX省建设工程计价依据》等）；2.5工程竣工验收报告、质量评定报告及相关验收资料；2.6甲乙双方确认的材料设备认价单、人工单价调整文件（共______份，编号：）；2.7其他结算依据：________________________________________________第三条工程结算金额确认3.1乙方申报结算金额：人民币____________________元（大写：____________________________________________元整），申报日期：__年______月______日。3.2甲方审核情况：甲方依据本协议第二条结算依据，经□自行审核□委托第三方造价咨询机构审核（咨询机构名称：，资质等级：____），确认工程结算金额调整情况如下：原合同金额：人民币____________________元；变更签证增加金额：人民币____________________元；变更签证减少金额：人民币____________________元；材料设备价差调整金额：人民币____________________元；其他调整金额（如工期奖、质量奖、罚款等）：人民币____________________元；3.3最终确认结算金额：经甲乙双方协商一致，本工程最终结算总金额为人民币____________________元（大写：________________________________________________元整，小写：￥______元）。此金额为工程竣工结算的最终总价，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金及合同约定的所有费用，甲乙双方无其他未结算款项。第四条工程款支付约定4.1已支付工程款情况：截至本协议签订之日，甲方已累计向乙方支付工程款人民币____________________元（大写：________________________________________________元整），具体支付明细如下：支付日期支付金额（元）支付用途付款凭证编号______年____月________________工程进度款______________________年____月________________工程进度款______________________年____月________________竣工预付款________________合计________________--4.2剩余工程款金额：最终结算金额扣除已支付工程款后，甲方需向乙方支付剩余工程款人民币____________________元（大写：________________________________________________元整，小写：￥______元）。4.3付款方式及期限：4.3.1第一笔付款：本协议签订生效后______个工作日内，甲方支付剩余工程款的______%（即人民币____________________元）至乙方以下账户；4.3.2第二笔付款（如有质保金）：□本工程质保金为人民币____________________元（大写：______________________________________元整，为最终结算金额的%），待质保期满且乙方完成质保义务后______个工作日内，甲方无息支付质保金（质保期约定：____________________________，自工程竣工验收合格之日起计算）；□无质保金，剩余工程款于本协议签订后______个工作日内一次性付清。4.4乙方收款账户信息（需与原合同一致，变更需出具书面说明）：开户银行：________________________________________________银行账号：________________________________________________账户名称：________________________________________________第五条工程资料与移交5.1乙方需在本协议签订后______个工作日内，向甲方移交完整的工程竣工资料（含竣工图纸、结算资料、验收报告、设备说明书、保修文件等），资料份数为______套（其中原件______套，复印件______套），甲方收到资料后需出具《资料移交确认单》。5.2乙方需确保移交资料的真实性、完整性、合法性，若因资料缺失或错误导致甲方无法办理工程备案、产权登记等手续，乙方需承担相应责任，且甲方有权暂缓支付剩余工程款，直至资料补齐。第六条双方责任与义务6.1甲方责任：6.1.1按本协议第四条约定及时支付工程款，若逾期支付，每逾期一日按未付金额的______‰向乙方支付违约金（违约金总额不超过未付金额的______%）；6.1.2配合乙方办理工程资料移交、备案等相关手续，提供必要的协助；6.1.3若因甲方原因导致工程结算延迟，需承担乙方因此产生的合理费用（如人员误工费、资料保管费等）。6.2乙方责任：6.2.1按本协议第五条约定移交工程资料，确保资料符合工程备案要求；6.2.2履行工程质保义务，在质保期内对工程质量问题及时维修（维修响应时间：□24小时内□48小时内，具体按质保协议执行）；6.2.3若乙方存在虚报工程量、伪造结算资料等行为，需向甲方返还多收的工程款，并按最终结算金额的______%支付违约金；若造成甲方损失的，还需承担赔偿责任。第七条争议解决7.1本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可选择以下方式解决：□向工程所在地人民法院提起诉讼；□向____________________仲裁委员会申请仲裁（仲裁地：____________________，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力）。7.2争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款。第八条其他约定8.1本协议生效后，取代原《建设工程施工合同》中关于工程结算的相关条款，原合同其他条款（如质保、违约责任等）继续有效；若本协议与原合同约定不一致，以本协议为准。8.2本协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。8.3本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，□监理单位执______份，□第三方造价咨询机构执______份，各份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文，为签署页）甲方（建设单位）（盖章）法定代表人/授权代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日乙方（