2025年监理工程师之合同管理题库附答案（典型题）

2025年监理工程师之合同管理题库附答案（典型题）

单选题（共700题）1、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()A.开放式B.箱体式C.通道式D.廊道式【答案】A2、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A3、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。A.动植物油B.淀粉C.食用糖D.牛奶E.高度酒【答案】A4、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认【答案】B5、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】B6、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】A7、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】C8、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。A.建设工程设计施工总承包合同B.施工承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【答案】A9、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D10、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C11、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。A.联合体牵头人或联合体授权的代表B.联合体牵头人或联合体的代表C.联合体牵头人D.联合体的代表【答案】A12、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准双方协商D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】D13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】B14、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B15、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.30C.60D.90【答案】D16、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A17、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元【答案】D18、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A19、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A20、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。A.出卖人B.买受人C.承运人D.委托人【答案】B21、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D22、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】A23、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】B24、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B25、居于施工合同履行管理的核心地位的是()。A.设计人B.发包人C.监理人D.项目经理【答案】C26、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D27、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】D28、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。A.借款合同B.勘察设计C.施工安装D.知识产权【答案】D29、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本【答案】D30、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A31、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B32、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B33、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】C34、根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.质押C.保证D.定金【答案】C35、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.一般项目可以由招标人直接确定C.特殊项目可以采取随机抽取的方式D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】A36、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C37、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】A38、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】A39、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】B40、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【答案】A41、以植物性食物为主的膳食结构存在的问题为（）。A.能量过剩B.易发生营养缺乏病C.易发生慢性病D.普通家庭一般不容易做到【答案】B42、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】B43、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C44、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】C45、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A46、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A47、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B48、根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】A49、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】A50、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】B51、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭【答案】C52、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B53、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】D54、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。A.总金额B.部分金额C.暂列金额D.暂时金额【答案】C55、保险决策主要表现在（）。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【答案】A56、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】A57、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方【答案】D58、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C59、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C60、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费【答案】A61、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A62、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D63、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B64、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B65、（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标【答案】B66、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】B67、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】B68、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】D69、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B70、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】D71、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【答案】C72、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】D73、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D74、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】A75、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.工程质量D.交通运输【答案】C76、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A.7B.14C.15D.21【答案】A77、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】C78、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D79、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。A.采用固定价格合同B.采用可变价格合同C.通过补充协议确定合同价格D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整【答案】D80、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】D81、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】D82、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前14天D.招标公告发布之日前28天【答案】B83、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A.7B.14C.24D.28【答案】D84、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A85、施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】A86、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。A.工期和成本B.工期和质量C.质量和成本D.工期和施工安全【答案】B87、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准【答案】D88、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】A89、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D90、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48【答案】D91、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】C92、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】B93、WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。A.0.35B.0.70C.1.05D.3.15【答案】B94、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担【答案】D95、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】C96、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B97、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D98、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.固定工期、固定费用C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D99、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试【答案】A100、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C101、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】A102、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D103、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B104、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。A.招标人的意见B.评标委员会主席的意见C.多数成员的意见D.政府主管部门的意见【答案】C105、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C106、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A107、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】B108、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C109、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C110、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（）A.合同实施的主要风险B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立【答案】A111、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还【答案】C112、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D113、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）A.FOB.FCAC.CIPD.CIP【答案】A114、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整A.口头协议B.书面形式C.口头约定D.评审协议【答案】B115、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】A116、理论换算法的依据是（）A.风俗习惯B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【答案】D117、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】A118、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B119、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。A.九部委设计合同文本B.建设工程设计合同C.建设工程设计合同的内容D.合同文件【答案】B120、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】D121、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效【答案】A122、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度【答案】D123、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C124、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】C125、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A126、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】A127、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B128、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B129、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实只包括行为D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】D130、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B131、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】A132、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】B133、保证合同的担保范围不包括（）。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】D134、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C135、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.14C.28D.56【答案】C136、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担【答案】D137、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。A.FOB价B.FCA价C.EXW价D.CIP价【答案】C138、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C139、与邀请招标相比，公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标工作量小C.招标时间长D.费用低【答案】C140、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】B141、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?A.变更B.价款调整C.索赔D.暂估价【答案】D142、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验【答案】B143、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B144、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D145、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】C146、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】B147、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】C148、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A149、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D150、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.由造价管理部门确定【答案】B151、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】D152、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。A.90%B.95%C.97%D.98%【答案】B153、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D154、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。A.10%B.0.08%C.60%D.0.8%【答案】A155、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D156、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.3-硝基丙酸D.龙葵素【答案】C157、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A158、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】D159、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。A.7B.14C.28D.30【答案】A160、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C161、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】D162、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.澄清要求【答案】C163、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B164、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D165、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C166、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C167、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C168、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】B169、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算【答案】A170、以下关于定金的说法中正确的是（）。A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】B171、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】C172、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D173、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】D174、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】D175、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A.提交工程师决定B.提交争端裁决委员会决定C.诉讼D.仲裁【答案】D176、直接订购方式适用于采购（）的设备。A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源【答案】D177、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】D178、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销【答案】B179、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉A.发包人B.承包人C.总承包单位D.设计单位【答案】A180、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】A181、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B182、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。A.保证B.担保C.抵押D.质押【答案】B183、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】B184、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法【答案】D185、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D186、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.勘察合同通用条款B.投标函C.勘察合同专用条款D.发包人要求【答案】B187、下列属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.灵活规范应对处理合同变更问题C.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式D.细化项目参建各相关方的合同界面管理【答案】B188、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C189、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。A.1B.2C.3D.5【答案】C190、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。A.16至60B.16至65C.18至60D.18至65【答案】B191、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A192、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A193、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】D194、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D195、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】C196、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B197、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B198、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D199、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】D200、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【答案】C201、行为调查表设计原则中不正确的是（）。A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以C.调查表问题要针对性强D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】B202、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。A.权威化B.规范化C.系统化D.科学化【答案】A203、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B204、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A205、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】C206、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A.不能调整合同价款B.可以调整合同价款C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】A207、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A208、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】C209、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工分包合同条件》D.《施工合同条件》【答案】C210、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】D211、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】C212、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计【答案】D213、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B214、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A215、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C216、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B217、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A218、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。A.买方应对合同设备进行妥善包装B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】B219、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B220、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D221、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】C222、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B223、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D224、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】D225、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。A.虫草B.植物C.藻类D.动物【答案】D226、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函【答案】B227、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.争议评审组对监理人确定的修改B.为他人提供方便C.发包人提供的材料、设备延误D.异常恶劣的气候条件【答案】C228、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求【答案】D229、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。A.事件包括作为和不作为两种表现形式B.行政行为不属于法律事实中的行为C.自然事件会引起一定的法律后果D.难以预料的重大事件属于自然事件【答案】C230、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B231、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额【答案】A232、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【答案】C233、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验法【答案】A234、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B235、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。A.由发包人自行承担B.从拟支付给承包人的款项中扣除C.由发包人与原承包人按比例承担D.由原承包人与监理人共同承担【答案】B236、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回【答案】A237、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C238、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前以书面形式通知所有招标文件收受人。A.7B.14C.15D.28【答案】C239、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()A.30万元B.70万元C.100万元D.170万元【答案】C240、下列属于安全运动条件的是（）。A.身体不适时要休息B.一开始不要做剧烈的运动C.水分的补给充足D.饿了也要坚持运动E.可以长时间进行室内运动【答案】A241、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D242、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】A243、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包