2025年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识提升训练试卷B卷及答案

2025年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识提升训练试卷B卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的（）。A.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用答案：C解析：从投资者（业主）的角度来看，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者为了获得投资项目的预期效益，就需要进行项目策划、决策及实施，直至竣工验收等一系列投资管理活动。在上述活动中所花费的全部费用，就构成了工程造价。2.建设项目静态投资包括（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.资金的时间价值答案：A解析：静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。选项B、C、D属于动态投资的组成部分。3.下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件答案：C解析：工程结算文件一般由施工承包单位编制，由建设单位审查。工程概算文件由设计单位编制；施工图预算文件可以由施工单位、建设单位或委托有资质的造价咨询机构编制；竣工决算文件由建设单位编制。4.下列关于工程造价咨询企业业务承接的说法，正确的是（）。A.乙级工程造价咨询企业只能从事工程造价3000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务B.工程造价咨询企业分支机构不得以自己名义承接工程造价咨询业务C.工程造价咨询企业可同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务D.工程造价咨询企业可以在建筑企业内设立分支机构从事工程造价咨询业务答案：B解析：选项A，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务；选项C，工程造价咨询企业不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；选项D，工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持相关材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。分支机构不得以自己名义承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。5.按照我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。A.执行工程造价计价标准和计价方法B.发起设立工程造价咨询企业C.签订工程施工合同D.审批工程变更文件答案：B解析：造价工程师的权利包括：使用注册造价工程师名称；依法独立执行工程造价业务；在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；发起设立工程造价咨询企业；保管和使用本人的注册证书和执业印章；参加继续教育。选项A属于造价工程师的义务；选项C、D不属于造价工程师的权利。6.下列工程中，属于分部工程的是（）。A.土方开挖工程B.电梯工程C.玻璃幕墙工程D.模板工程答案：B解析：分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。选项A、C、D属于分项工程。7.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告答案：C解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。8.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（）。A.施工组织设计B.监理规划C.中标通知书D.施工图预算E.项目建议书答案：ABC解析：办理质量监督注册手续时需提供下列资料：（1）施工图设计文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同；（3）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。9.建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。A.业主与分包商以简单的成本加酬金B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金答案：A解析：代理型CM模式下，CM单位是业主的咨询单位，业主与CM单位签订咨询服务合同，CM合同价就是CM费，其表现形式可以是百分率（以今后陆续确定的工程费用总额为基数）或固定数额的费用；业主分别与多个分包商签订所有的工程分包合同。代理型CM模式采用简单的成本加酬金的计价方式。10.下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制答案：A解析：矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定性差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。11.工程项目目标控制的方法中，用来寻找影响工程质量主要因素的一种工具是（）。A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法答案：A解析：排列图法又叫主次因素分析图或帕累托图，是用来寻找影响工程（产品）质量主要因素的一种有效工具。因果分析图法是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具；直方图法是用以描述质量分布状态的一种分析方法；控制图法是一种典型的动态分析方法。12.下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。A.流水节拍B.流水步距C.施工段D.流水强度E.流水施工工期答案：ABE解析：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。施工段属于空间参数；流水强度属于工艺参数。13.某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4、4、3、4天和3、4、2、3天，则其流水施工工期为（）天。A.19B.20C.21D.23答案：D解析：本题可采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：3，8，12，16施工过程Ⅱ：4，8，11，15施工过程Ⅲ：3，7，9，12（2）错位相减求得差数列：Ⅰ与Ⅱ：3，8，12，16-）4，8，11，153，4，4，5，-15则KⅠ，Ⅱ=5（天）Ⅱ与Ⅲ：4，8，11，15-）3，7，9，124，5，4，6，-12则KⅡ，Ⅲ=6（天）（3）计算流水施工工期：T=∑K+∑tn=（5+6）+（3+4+2+3）=23（天）14.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。（此处应给出双代号网络计划图，但因格式限制无法呈现，假设通过计算得出关键线路）-A.1-B.2-C.3-D.4答案：B解析：关键线路是指总持续时间最长的线路。通过计算各线路的持续时间，找出持续时间最长的线路即为关键线路。假设计算得出关键线路为①→③→⑤→⑥和①→②→④→⑤→⑥，共2条。15.在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线答案：AC解析：在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，即最迟完成时间与最早完成时间之差。自由时差为零的工作不一定是关键工作；持续时间最长的工作不一定是关键工作；时标网络计划中没有波形线的工作是自由时差为零的工作，不一定是关键工作。16.下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的方法是（）。A.回归分析法B.横道图法C.计划评审技术法D.流程图法答案：C解析：常用的风险分析与评价的方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。回归分析法是一种预测方法；横道图法是一种进度计划表示方法；流程图法是一种风险识别方法。17.下列融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。A.BOTB.PPPC.ABSD.TOT答案：C解析：ABS融资方式的运作过程包括进行信用增级。利用信用增级手段使该项目资产获得预期的信用等级。这样，就能通过证券市场发行债券募集资金，从而实现项目的融资目标。BOT是建设-运营-移交；PPP是政府和社会资本合作；TOT是移交-运营-移交。18.下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI答案：A解析：TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，这种方式可以盘活存量资产，为新项目筹集资金。BT是建设-移交；BOT是建设-运营-移交；PFI是私人主动融资。19.某企业发行普通股正常市价为58元，估计年增长率为15%，第一年预计发放股利2元，筹资费用率为股票市价的10%，则新发行普通股的成本率为（）。A.12.62%B.17.57%C.18.83%D.20.72%答案：C解析：根据普通股成本率的计算公式：[K_{c}=D1P0(1−f)+g]式中，(K_{c})为普通股成本率；(D_{1})为第一年预计股利；(P_{0})为普通股市价；(f)为筹资费用率；(g)为股利年增长率。20.项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是（）。A.提高总的融资成本B.增强项目公司的财务流动性C.提升项目的财务稳定性D.增加项目公司的财务风险答案：D解析：增加短期债务资本比重会降低总的融资成本，但会增加项目公司的财务风险。因为短期债务需要在较短时间内偿还，如果项目公司资金周转不畅，可能无法按时偿还债务，导致财务困境。同时，短期债务比重的增加会降低项目公司的财务稳定性和财务流动性。21.企业发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润弥补，下一年度所得不足弥补的，可延续弥补的年限是（）。A.2年B.3年C.4年D.5年答案：D解析：企业发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润弥补；下一年度利润不足弥补的，可以在5年内延续弥补；5年内不足弥补的，用税后利润弥补。22.某施工企业年度工程结算收入为3000万元，营业成本和营业税金及附加为2300万元，管理费用为200万元，财务费用为100万元，其他业务收入为200万元，投资收益为150万元，营业外收入为100万元，营业外支出为80万元，所得税为100万元，则企业营业利润为（）万元。A.500B.520C.670D.750答案：D解析：营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益（-公允价值变动损失）+投资收益（-投资损失）其中，营业收入=主营业务收入+其他业务收入本题中，主营业务收入为3000万元，其他业务收入为200万元，营业成本和营业税金及附加为2300万元，管理费用为200万元，财务费用为100万元，投资收益为150万元。则营业利润=（3000+200）-2300-200-100+150=750（万元）23.下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中，正确的是（）。A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年B.保险人的赔偿必须采用现金支付方式C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少D.被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用，保险人应予赔偿答案：C解析：选项A，被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过2年；选项B，保险人的赔偿方式可以采用现金支付、修复或重置等方式；选项D，被保险人为减少损失而采取必要措施所产生的合理费用，保险人可予以赔偿，但本项费用与物质损失赔偿金额之和以受损的被保险财产的保险金额为限。保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少。24.根据《价格法》，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务不包括（）。A.自然垄断经营的商品B.重要的公用事业C.资源稀缺的少数商品D.价格昂贵的高档商品答案：D解析：根据《价格法》，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括：（1）与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；（2）资源稀缺的少数商品价格；（3）自然垄断经营的商品价格；（4）重要的公用事业价格；（5）重要的公益性服务价格。25.根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（）。A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释答案：D解析：选项A，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款，并非由政府主管部门拟定；选项B，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释；选项C，格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。26.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。可变更、可撤销合同的情形包括：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选项A、B、D属于无效合同的情形。27.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。28.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。29.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法中，正确的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设单位不得向勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求C.建设单位应当在领取施工许可证或者开工报告后，按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理E.建设单位对必须实行监理的建设工程，应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理答案：ABDE解析：选项C，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。建设单位不得将建设工程肢解发包；不得向有关单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理；对必须实行监理的建设工程，应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。30.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。31.下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.固定资产投资方向调节税答案：A解析：静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。涨价预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税属于动态投资。32.下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是（）。A.设备及工器具购置费是固定资产投资中的积极部分，由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.设备原价是指国产设备的出厂价或进口设备的抵岸价C.国产标准设备原价一般采用带有备件的原价D.工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照规定的费率计算E.进口设备的抵岸价是指设备抵达买方边境港口或边境车站所形成的价格答案：ABCD解析：选项E，进口设备的抵岸价是指抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税等税费后形成的价格。设备及工器具购置费是固定资产投资中的积极部分，由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成；设备原价是指国产设备的出厂价或进口设备的抵岸价；国产标准设备原价一般采用带有备件的原价；工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照规定的费率计算。33.下列费用中，属于安装工程费的是（）。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.设备基础、支柱、工作台等设施的工程费用答案：B解析：安装工程费用内容包括：（1）生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用，以及被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费。（2）为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。选项A、C、D属于建筑工程费。34.下列费用中，属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（）。A.建设管理费B.生产准备费C.办公和生活家具购置费D.联合试运转费答案：A解析：与项目建设有关的其他费用包括：建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和进口设备其他费、工程保险费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费。生产准备费、办公和生活家具购置费、联合试运转费属于与未来生产经营有关的其他费用。35.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475答案：C解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率工程费用=建筑安装工程费+设备购置费=6000+1000=7000（万元）则基本预备费=（7000+2000）×5%=450（万元）36.某建设项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A.143.06B.235.22C.253.48D.345.94答案：B解析：建设期各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率第一年利息：(q_{1}=12×300×12%=18)（万元）第二年利息：(q_{2}=(300+18+12×600)×12%=74.16)（万元）第三年利息：(q_{3}=(300+18+600+74.16+12×40037.下列关于工程量清单计价的说法中，正确的是（）。A.工程量清单计价模式下，招标人提供工程量清单，投标人按照工程量清单自主报价B.工程量清单计价模式下，分部分项工程费是由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润组成C.工程量清单计价模式下，措施项目费可以根据拟建工程的实际情况进行调整D.工程量清单计价模式下，其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费E.工程量清单计价模式下，规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算答案：ABCDE解析：工程量清单计价模式下，招标人提供工程量清单，投标人按照工程量清单自主报价；分部分项工程费是由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润组成；措施项目费可以根据拟建工程的实际情况进行调整；其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费；规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。38.下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是（）。A.分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量B.分部分项工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示C.分部分项工程量清单的项目名称应按专业工程计量规范附录的项目名称确定D.分部分项工程量清单的项目特征应按专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述E.分部分项工程量清单的计量单位应按专业工程计量规范附录中规定的计量单位确定答案：ABCDE解析：分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示；项目名称应按专业工程计量规范附录的项目名称确定；项目特征应按专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述；计量单位应按专业工程计量规范附录中规定的计量单位确定。39.下列关于措施项目清单的说法中，正确的是（）。A.措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项B.措施项目清单的编制应考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安全等因素C.措施项目清单可分为单价措施项目和总价措施项目D.单价措施项目是指可以计算工程量的措施项目，其应采用综合单价计价E.总价措施项目是指不可以计算工程量的措施项目，其应采用“项”为计量单位，以综合单价计价答案：ABCD解析：选项E，总价措施项目是指不可以计算工程量的措施项目，其应采用“项”为计量单位，以“项”计价，包括除规费、税金外的全部费用。措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项；编制时应考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安全等因素；可分为单价措施项目和总价措施项目；单价措施项目是指可以计算工程量的措施项目，其应采用综合单价计价。40.下列关于其他项目清单的说法中，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用B.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额C.计日工是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用D.总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用E.其他项目清单应根据工程特点和相关规定列项，一般包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费等答案：ABCDE解析：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购等；暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；计日工是施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用；总承包服务费是总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包等服务所需的费用；其他项目清单应根据工程特点和相关规定列项，一般包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费等。41.下列关于规费和税金的说法中，正确的是（）。A.规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费C.社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费D.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额E.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用答案：ACDE解析：选项B，根据《住房城乡建设部财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》（建标〔2013〕44号），工程排污费已经并入环境保护税，不再作为规费项目。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金；社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费；税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额；规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。42.下列关于工程造价信息的说法中，正确的是（）。A.工程造价信息是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合B.工程造价信息的分类应遵循稳定性、兼容性、可扩展性和综合实用性的原则C.工程造价信息的具体形式包括文件、报告、数据、图表等D.工程造价信息的管理应遵循标准化原则、有效性原则、定量化原则、时效性原则和高效处理原则E.工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标答案：ABCDE解析：工程造价信息是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合；其分类应遵循稳定性、兼容性、可扩展性和综合实用性的原则；具体形式包括文件、报告、数据、图表等；管理应遵循标准化原则、有效性原则、定量化原则、时效性原则和高效处理原则；工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标。43.下列关于工程造价指数的说法中，正确的是（）。A.工程造价指数按其所反映的现象范围不同，分为个体指数和总指数B.工程造价指数按其所反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数C.工程造价指数按其编制的方法不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数属于质量指标指数E.建筑安装工程造价指数属于总指数答案：ABCDE解析：工程造价指数按其所反映的现象范围不同，分为个体指数和总指数；按其所反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数；按其编制的方法不同，分为综合指数和平均数指数；设备、工器具价格指数属于质量指标指数；建筑安装工程造价指数属于总指数。44.下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（）。A.投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额B.投资估算指标往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象C.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则D.投资估算指标的内容包括建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标E.投资估算指标是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据答案：ABCDE解析：投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额；往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象；编制要贯彻静态和动态相结合的原则；内容包括建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标；是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。45.下列关于设计概算的说法中，正确的是（）。A.设计概算是在初步设计或扩大初步设计阶段，由设计单位按照设计要求概略地计算拟建工程从立项开始到交付使用全过程所发生的建设费用的文件B.设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级C.单位工程概算包括建筑单位工程概算和设备及安装单位工程概算D.建筑单位工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等E.设计概算的作用包括是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据等答案：ABCDE解析：设计概算是在初步设计或扩大初步设计阶段，由设计单位概略计算拟建工程从立项到交付使用全过程建设费用的文件；分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级；单位工程概算包括建筑单位工程概算和设备及安装单位工程概算；建筑单位工程概算编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等；设计概算的作用包括是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据等。46.下列关于施工图预算的说法中，正确的是（）。A.施工图预算是在施工图设计完成后，工程开工前，根据已批准的施工图纸、现行的预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格，在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程序计算工程建设费用的经济文件B.施工图预算分为单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目施工图预算三级C.单位工程施工图预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算D.施工图预算的编制方法有单价法和实物法E.施工图预算的作用包括是确定工程招标控制价、投标报价的依据等答案：ABCDE解析：施工图预算是在施工图设计完成后、工程开工前，依据相关资料计算工程建设费用的经济文件；分为单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目施工图预算三级；单位工程施工图预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算；编制方法有单价法和实物法；作用包括是确定工程招标控制价、投标报价的依据等。47.下列关于招标控制价的说法中，正确的是（）。A.招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价B.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人必须编制招标控制价C.招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝E.招标控制价的编制可采用工料单价法、综合单价法等答案：ABCD解析：选项E，招标控制价应采用综合单价法编制。招标控制价是招标人编制的招标工程的最高投标限价；国有资金投资项目必须编制招标控制价；应在招标文件中公布且不得上调或下浮，需报送造价管理机构备查；投标人报价高于招标控制价的投标应被拒绝。48.下列关于投标报价的说法中，正确的是（）。A.投标报价是投标人根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，结合市场竞争情况，计算和确定的投标总价B.投标报价不得低于工程成本C.投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制D.投标报价应依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法进行编制E.投标报价中的暂列金额应按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动答案：ABCDE解析：投标报价是投标人根据相关要求计算确定的投标总价；不得低于工程成本；可由投标人或其委托的造价咨询人编制；应依据相关规范和计价办法编制；暂列金额应按招标人列出的金额填写，不得变动。49.下列关于合同价款调整的说法中，正确的是（）。A.合同价款调整是指在合同履行期间，由于法律、法规、政策变化、物价波动、工程变更、不可抗力、索赔等原因导致合同价款发生变化时，对合同价款进行调整的过程B.法律法规变化引起的合同价款调整，应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定执行C.物价波动引起的合同价款调整，可采用价格指数调整法或造价信息差额调整法D.工程变更引起的合同价款调整，应按照合同约定的方法进行计算E.不可抗力引起的合同价款调整，应按照合同约定的方法进行处理答案：ABCDE解析：合同价款调整是因多种原因导致合同价款变化时的调整过程；法律法规变化按相关规定执行；物价波动可采用价格指数调整法或造价信息差额调整法；工程变更按合同约定方法计算；不可抗力按合同约定方法处理。50.下列关于工程计量的说法中，正确的是（）。A.工程计量是指发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认B.工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算C.工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量D.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量E.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算答案：ABCDE解析：工程计量是对承包人完成合同工程数量的计算和确认；工程量按国家计量规范计算规则计算；可按月或按形象进度分段计量；承包人原因造成的超范围施工或返工工程量，发包人不予计量；清单漏项、计算偏差及工程变更引起的工程量变化，按实际完成量计算。51.下列关于预付款的说法中，正确的是（）。A.预付款是发包人为帮助承包人解决施工前期资金周转问题而提前支付的一笔款项B.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%C.预付款应在开工通知载明的开工日期7天前支付D.发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工E.预付款在进度款中按比例逐次扣回答案：ABCDE解析：预付款是帮助承包人解决前期资金周转的款项；包工包料工程预付款支付比例有规定；应在开工日期7天前支付；发包人未按时支付，承包人可催告，仍未支付则可暂停施工；预付款在进度款中按比例扣回。52.下列关于进度款的说法中，正确的是（）。A.进度款是指在合同工程施工过程中，发包人按照合同约定对承包人完成的合同工程部分的价款进行的支付B.进度款的支付周期应与合同约定的计量周期一致C.已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算；如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整后的综合单价计算进度款D.已标价工程量清单中的总价项目，承包人应按合同中约定的进度款支付分解表，分别列入进度款支付申请中的安全文明施工费和本周期应支付的总价项目金额中E.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书答案：ABCDE解析：进度款是对承包人完成部分工程价款的支付；支付周期与计量周期一致；单价项目按计量工程量和综合单价计算，综合单价调整则按调整后计算；总价项目按进度款支付分解表列入支付申请；发包人应在14天内核实并出具支付证书。53.下列关于竣工结算的说法中，正确的是（）。A.竣工结算是指建设项目完工并经验收合格后，对所完成的项目进行的全面的工程结算B.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总承包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查D.工程竣工结算审查期限应按合同约定办理，合同没有约定或约定不明的，应按国家有关规定执行E.竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地工程造价管理机构备案答案：ABCDE解析：竣工结算是对完工并验收合格项目的全面结算；单位工程竣工结算由承包人编制、发包人审查，总承包工程有相应审查流程；单项工程或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可自行或委托审查；审查期限按合同或国家规定执行；竣工结算办理完毕应报送造价管理机构备案。54.下列关于质量保证金的说法中，正确的是（）。A.质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定C.发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D.在缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用E.缺陷责任期终止后，发包人应按照合同约定及时向承包人返还质量保证金答案：ABCDE解析：质量保证金是预留用于缺陷维修的资金；缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年；预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；承包人原因造成的缺陷由其负责维修并承担费用；缺陷责任期终止后应返还质量保证金。55.下列关于工程造价鉴定的说法中，正确的是（）。A.工程造价鉴定是指鉴定机构接受人民法院、仲裁机构委托，对施工合同纠纷案件中的工程造价争议，运用专门知识进行鉴别、判断并提供鉴定意见的活动B.鉴定机构应在收到鉴定委托之日起30个工作日内完成鉴定工作，特殊情况下可延长，但延长时间最长不得超过30个工作日C.鉴定过程中，鉴定机构可要求委托人或者当事人补充提供鉴定资料D.鉴定意见应在鉴定报告中明确，鉴定报告应包括鉴定依据、鉴定方法、鉴定结果等内容E.当事人对鉴定意见有异议的，可在收到鉴定报告之日起10个工作日内以书面形式提出答案：ABCDE解析：工程造价鉴定是对施工合同纠纷中造价争议的鉴别判断活动；鉴定机构应在规定时间内完成鉴定，特殊情况可延长；鉴定中可要求补充资料；鉴定意见在报告中明确，报告有相关内容；当事人有异议可在规定时间内书面提出。56.下列关于工程造价咨询企业业务承接的说法中，正确的是（）。A.甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务B.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务C.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案D.工程造价咨询企业分支机构不得以自己名义承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件E.工程造价咨询企业应按照其资质等级承接相应的工程造价咨询业务答案：ABDE解析：选项C，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门办理备案手续。甲级企业可从事各类项目造价咨询业务；乙级企业可从事5000万元以下项目造价咨询业务；分支机构不能以自己名义开展业务；企业应按资质等级承接业务。57.下列关于造价工程师执业的说法中，正确的是（）。A.造价工程师执业范围包括建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结（决）算的编制和审核等B.造价工程师应在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章C.造价工程师不得同时在两个或者两个以上单位执业D.造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续E.造价工程师继续教育分为必修课和选修课，每一注册有效期各为60学时答案：ABCDE解析：造价工程师执业范围广泛，包括投资估算、经济评价、概预算等编制审核；应在成果文件上签字盖章；不得同时在多个单位执业；变更单位需办理解除合同和变更注册手续；继续教育分必修和选修，每注册有效期各60学时。58.下列关于建设工程合同类型的说法中，正确的是（）。A.建设工程合同按照承发包方式不同，可分为勘察、设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同和CM承包合同等B.建设工程合同按照合同计价方式不同，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同C.总价合同适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目D.单价合同适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况E.成本加酬金合同适用于紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程答案：ABCDE解析：建设工程合同按承发包方式有多种类型；按计价方式分为总价、单价和成本加酬金合同；总价合同适用于特定项目；单价合同适用于工程内容和量不明确情况；成本加酬金合同适用于紧急抢险等工程。59.下列关于建设工程索赔的说法中，正确的是（）。A.索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求B.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内，向工程师发出索赔意向通知C.承包人发出索赔意向通知后的28天内，应向工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据E.当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告答案：ABCDE解析：索赔是对对方责任造成损失的补偿要求；索赔事件发生后28天内发意向通知；发意向通知后28天内提交索赔报告及资料；工程师28天内答复或要求补充；索赔事件持续时，应阶段发意向，终了后28天交最终报告。60.下列关于建设工程造价管理的说法中，正确的是（）。A.建设工程造价管理是指运用科学、技术原理和方法，在统一目标、各负其责的原则下，为确保建设工程的经济效益和有关各方面的经济权益而对建设工程造价及建安工程价格所进行的全过程、全方位的符合政策和客观规律的全部业务行为和组织活动B.建设工程造价管理的目标是按照经济规律的要求，根据社会主义市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理地确定造价和有效地控制造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果C.建设工程造价管理的内容包括工程造价的合理确定和有效控制两个方面D.建设工程造价管理应遵循以设计阶段为重点的建设全过程造价控制原则、主动控制原则、技术与经济相结合的原则等E.建设工程造价管理的组织系统包括政府行政管理系统、企事业单位管理系统和行业协会管理系统答案：ABCDE解析：建设工程造价管理是对造价及建安工程价格的全过程、全方位管理活动；目标是合理确定和有效控制造价以提高效益；内容包括合理确定和有效控制；应遵循相关原则；组织系统包括政府、企事业单位和行业协会管理系统。二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.从市场交易的角度分析，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在（）等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。A.土地市场B.设备市场C.人才市场D.技术劳务市场E.承包市场答案：ABDE解析：从市场交易的角度分析，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。人才市场与工程造价的形成并无直接关联。2.下列工程建设其他费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.联合试运转费E.引进技术和进口设备其他费答案：ABCE解析：与项目建设有关的其他费用包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和进口设备其他费、工程保险费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费等。联合试运转费属于与未来生产经营有关的其他费用。3.下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的有（）。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额B.采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%C.小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税E.当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%答案：ABCDE解析：税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。一般计税方法下，建筑业增值税税率为9%；小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税；一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税；简易计税方法下，建筑业增值税征收率为3%。4.下列关于工程量清单计价的说法，正确的有（）。A.工程量清单计价是一种主要由市场定价的计价模式B.工程量清单计价的基本过程可以描述为：在统一的工程量计算规则的基础上，制定工程量清单项目设置规则，根据具体工程的施工图纸计算出各个清单项目的工程量，再根据各种渠道所获得的工程造价信息和经验数据计算得到工程造价C.工程量清单计价包括编制招标控制价、投标报价、合同价款的确定与调整和工程结算等D.工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同管理以及竣工交付全过程E.工程量清单计价的费用构成包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金答案：ABCDE解析：工程量清单计价是一种主要由市场定价的计价模式，其基本过程是在统一规则基础上，计算工程量并结合造价信息和经验数据得到工程造价。它包括编制招标控制价、投标报价等多个环节，涵盖施工招标、合同管理及竣工交付全过程，费用构成包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。5.下列关于招标控制价的说法，正确的有（）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核C.招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标