工程木材供货合同范本

工程木材供货合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层XX室

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX木材供应链有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋XX单元

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订，旨在明确双方在工程木材采购过程中的权利义务，确保工程项目的顺利进行。甲方作为XX建设工程有限公司，承接XX市XX区XX项目（项目名称：XX商业综合体建设项目），项目总建筑面积XX万平方米，需采购一批工程木材用于项目施工。乙方作为XX木材供应链有限公司，具备专业的木材采购、仓储及物流能力，能够稳定供应符合甲方要求的工程木材。基于双方的长期合作关系及市场供需情况，经友好协商，双方达成如下协议，以兹共同遵守。本合同范本涉及当事人信息、合作背景及合同目的，为后续条款的制定奠定基础，确保合同条款的针对性和可操作性。双方合作的前提条件为：甲方需提供详细的项目木材需求清单及质量标准，乙方需按照合同约定保证木材质量、数量及交付时间，双方需严格遵守合同约定，确保工程项目的顺利推进。本合同范本的制定充分考虑了双方的商业需求及行业惯例，旨在通过法律手段规范双方行为，降低交易风险，保障双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方（XX建设工程有限公司）为实施XX市XX区XX项目（项目名称：XX商业综合体建设项目）所需工程木材的采购事宜，由乙方（XX木材供应链有限公司）按照甲方要求提供符合约定的木材产品，确保项目施工的顺利进行。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的采购清单，供应XX种类的工程木材，具体包括XX材质、XX规格、XX数量，并按照约定时间及地点交付给甲方。木材的质量需符合国家相关标准及甲方提出的特定要求，如抗弯强度、耐久性等。双方需围绕木材的采购、质量检验、交付、运输及付款等环节展开合作，确保合同项下各事项得到有效履行。

第二条定义

1.**工程木材**：指用于XX市XX区XX项目（项目名称：XX商业综合体建设项目）施工的各类木材，包括但不限于实木、胶合板、工程木方等，具体种类及规格以甲方提供的采购清单为准。

2.**采购清单**：指甲方根据项目需求制定的详细木材种类、规格、数量及质量标准的文件，作为乙方供货的依据。

3.**质量标准**：指国家及行业对工程木材的质量要求，以及甲方提出的特殊质量标准，如木材的含水率、尺寸公差等。

4.**交付时间**：指乙方按照合同约定将木材送达甲方指定地点的时间节点。

5.**运输费用**：指木材从乙方仓库运至甲方指定地点所产生的费用，由双方根据合同约定分担。

6.**验收合格**：指甲方对乙方交付的木材按照合同约定的标准进行检验，确认合格并办理验收手续的行为。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照采购清单提供符合质量标准的工程木材，并有权对乙方提供的木材进行检验，确认合格后方可接收。

（2）甲方应向乙方提供详细、准确的采购清单，包括木材种类、规格、数量及质量标准等信息，并确保清单内容的真实性。

（3）甲方应按照合同约定的支付条件及时支付货款，逾期支付的需承担相应的违约责任。

（4）甲方应指定专人负责木材的验收工作，并在验收合格后及时办理相关手续，不得无理拖延。

（5）甲方应积极配合乙方处理木材交付过程中可能出现的争议或问题，确保合同项下的各事项得到顺利推进。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方提供清晰、准确的采购清单，并有权根据清单内容安排木材的生产或采购工作。

（2）乙方应按照采购清单约定的种类、规格、数量及质量标准提供工程木材，并确保木材的质量符合国家及行业要求，以及甲方提出的特殊质量标准。

（3）乙方应按照合同约定的交付时间将木材送达甲方指定地点，并承担相应的运输费用，确保木材的及时交付。

（4）乙方应提供木材的质量检验报告等相关证明文件，并配合甲方进行木材的验收工作。

（5）乙方应保证所提供的木材来源合法、质量可靠，并承担因木材质量问题导致的全部责任。

（6）乙方应指定专人负责与甲方的沟通协调，及时解决合同履行过程中出现的问题，确保合同的顺利执行。

（7）乙方应遵守国家及地方的法律法规，确保木材的采购、生产和运输过程符合环保要求，并承担因违反环保规定而产生的全部责任。

（8）乙方应妥善保管木材，确保在交付给甲方之前不受损坏或污染，如因乙方原因导致木材损坏或污染，乙方应承担全部责任并负责修复或赔偿。

（9）乙方应配合甲方进行木材的验收工作，并在验收合格后及时办理相关手续，不得无理拖延。

（10）乙方应遵守合同约定的保密条款，不得将甲方的项目信息泄露给任何第三方，并承担因违反保密条款而产生的全部责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下工程木材的单价及总价以甲方提供的采购清单及乙方报价为准，该价格已包含乙方为完成本合同项下义务所发生的相关成本及利润。具体价格条款如下：乙方根据甲方提供的采购清单，按清单约定的种类、规格、数量及质量标准供应工程木材，单价为人民币XX元/立方米（或吨/根，根据实际选择），总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含税金（具体税种及税率以双方约定或国家相关规定为准）。支付方式采用分期付款方式：甲方在合同签订后XX日内，向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元；乙方完成XX%的供货量后（以甲方验收合格并收到相关单据为准），甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；剩余XX%作为尾款，即人民币XX元，在乙方完成全部供货、甲方验收合格并收到乙方提供的全部发票及验收单等结算资料后XX日内支付。甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户：开户行：XX银行XX支行；账户名称：XX木材供应链有限公司；账号：XX。甲方逾期支付任何一期款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。乙方有权在甲方支付前一期款项前，要求甲方提供相应的担保，否则乙方有权拒绝发货或暂停合同履行。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。双方同意，本合同在有效期内持续有效，直至合同项下的全部义务履行完毕。关键时间节点如下：乙方应于XXXX年XX月XX日前完成全部工程木材的采购及准备工作；自XXXX年XX月XX日起，乙方开始按照采购清单约定的时间节点分批向甲方交付木材，具体交付计划如下：第一批发货时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日；第二批发货时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日；最后一批发货时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。甲方应在每批木材交付后XX日内完成验收工作。甲方应在本合同约定的付款时间节点内，按照第四条约定的方式支付货款。如遇不可抗力事件，根据不可抗力事件的影响，双方可协商调整履行期限，直至不可抗力事件消除。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付预付款的，每逾期一日，应按未付金额的XX‰向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货，直至甲方付清预付款。若甲方在合同签订后XX日内未支付预付款，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失，损失金额不超过合同总价款的XX%。

（2）甲方未按合同约定按时支付货款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX‰向乙方支付违约金。逾期支付超过XX日的，乙方有权暂停后续货物的交付，直至甲方付清全部款项。若甲方因无故拖欠货款导致乙方产生额外费用（如催收费用、诉讼费用等），由甲方承担。逾期付款违约金累计达到合同总价款XX%的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

（3）甲方提供的采购清单内容错误或变更未及时通知乙方的，由此造成的损失由甲方承担。若甲方因清单错误导致乙方已采购或生产的木材无法使用，甲方应赔偿乙方因此造成的直接损失，包括但不限于采购成本、生产成本、仓储费用等。

（4）甲方无正当理由拒绝或拖延验收合格木材的，每逾期一日，应按该批木材总价款的XX‰向乙方支付违约金，且乙方保留要求甲方承担逾期期间该批木材实际发生的仓储、保管、损耗等费用的权利。逾期超过XX日，视为甲方认可该批木材质量合格，甲方不得再提出任何异议。

**二、乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定的时间、数量、规格、质量交付木材的，每逾期一日，应按逾期交付部分总价款的XX‰向甲方支付违约金。逾期交付超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，损失金额包括但不限于甲方因木材延误导致的工程窝工费、增加的采购成本等，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

（2）乙方交付的木材质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求乙方在XX日内更换或修复，并承担由此产生的全部费用。若乙方拒绝更换或修复，或更换、修复后的木材仍不合格，甲方有权拒收该部分或全部木材，并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括但不限于甲方已发生的采购成本、工程延误损失等。乙方还应按该不合格木材总价款的XX%向甲方支付违约金。

（3）乙方交付的木材数量不足合同约定的数量，甲方有权要求乙方在XX日内补足，并承担补足部分的运费。若乙方拒绝补足，或补足后的数量仍不足，甲方有权拒收差额部分，并要求乙方赔偿因此造成的损失。乙方还应按差额部分总价款的XX%向甲方支付违约金。

（4）乙方未按合同约定的时间交付木材，导致甲方工程延误，每逾期一日，应按合同总价款的XX‰向甲方支付违约金。甲方有权根据工程实际损失情况，要求乙方赔偿全部或部分损失。若乙方逾期交付导致甲方无法继续施工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

（5）乙方未按合同约定提供木材的质量检验报告等相关证明文件，或提供的文件虚假，甲方有权拒收该批木材，并要求乙方赔偿因此造成的损失。乙方还应按该批木材总价款的XX%向甲方支付违约金。

（6）乙方在合同履行过程中泄露甲方商业秘密或其他confidentialinformation的，应立即停止违约行为，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，损失金额可能包括但不限于直接经济损失、商誉损失、费用等。若违约行为对甲方造成严重后果，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

**三、通用违约责任条款**

（1）任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但已产生的费用应按实际情况结算。

（2）除本合同另有约定外，任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应赔偿对方的全部直接损失和可预见的间接损失。损失赔偿应以实际发生或可合理预见的损失为限，赔偿金额不得超过违约方在合同中预期获得的利益。

（3）本合同项下的违约金、赔偿金等责任，任何一方违约时，守约方有权选择要求违约方支付违约金或赔偿金，但两者不得同时主张。若违约行为同时构成其他法律责任，违约方还应承担相应的法律责任。

（4）双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行合同中未受影响的条款。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）地震、台风、洪水、海啸、干旱、暴雪、冰雹等自然灾害；

（2）战争、动乱、恐怖袭击、暴乱、武装冲突等社会事件；

（3）政府行为，如法律法规的变更、政策调整、征收、征用等；

（4）疫情、传染病爆发及其防控措施；

（5）火灾、爆炸、爆炸物泄漏等意外事故；

（6）网络攻击、系统故障等信息技术故障；

（7）其他不能归因于任何一方当事人的、无法预见或控制的突发事件。

2.**不可抗力的影响及责任**

发生不可抗力事件时，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、新闻报道、事故报告等），说明不可抗力事件的发生、性质及其可能对合同履行造成的影响。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失，并及时通知对方。若遭遇不可抗力的一方未采取合理措施导致损失扩大的，仍需承担扩大部分的损失责任。不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行，或根据实际情况协商调整合同内容。若不可抗力事件持续超过XX日，双方均可协商解除合同，并互不承担违约责任，已产生的费用应按实际情况结算。

第八条争议解决

1.**协商与调解**

本合同履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可请求第三方进行调解，调解达成协议的，双方应签订调解协议书并依约履行。

2.**仲裁**

若协商或调解无法解决争议，任何一方均有权向XX仲裁委员会（或其他双方约定的仲裁机构）提起仲裁。仲裁适用该仲裁委员会的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。双方应遵守仲裁裁决，并承担因仲裁产生的全部费用（包括仲裁费、律师费等）。

3.**诉讼**

若双方未约定仲裁，或仲裁协议无效，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中未受争议影响的条款。甲方所在地人民法院对本案享有专属管辖权。

4.**证据与法律适用**

双方在争议解决过程中提供的证据应真实、合法、有效，并足以证明其主张。本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。双方应遵守相关法律法规，确保争议解决过程的合法性。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方在本合同中提供的联系方式及地址均视为有效联系方式。任何一方发出的通知，应通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、即时通讯工具等）发送至本合同载明的地址或联系方式。通过电子邮件或即时通讯工具发送的，发出时视为送达；通过信函发送的，寄出后XX日视为送达；通过传真发送的，发送成功后视为送达。若一方变更联系方式或地址，应提前XX日书面通知对方，否则按原联系方式或地址发送的通知视为有效送达。

2.**合同变更**

本合同的任何变更或补充，均须由双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方变更或解除本合同。若补充协议的内容与本合同相关条款冲突，以补充协议为准。

3.**保密条款**

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息、价格信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、转让或使用该等商业秘密。保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效期限为本合同终止后XX年。

4.**完整协议**

本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书