2025工程承包合同协议书模板

2025最新工程承包合同协议书模板工程承包合同协议书本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要进行工程项目（以下简称“本工程”），乙方具有相应的资质和能力承接本工程，双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就本工程承包事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程规模：第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4工期顺延情况：因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，具体顺延天数由双方协商确定。第三条合同价款与支付3.1合同总价：人民币元（大写：）3.2付款方式：a.预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；b.工程进度款：乙方按照工程进度提交付款申请，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完工程部分的%工程款；c.竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元；d.质量保证金：合同总价的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题，甲方一次性无息返还乙方。第四条工程质量与验收4.1工程质量标准：符合《中华人民共和国工程建设标准》及相关行业标准，达到（如：合格/优良）标准。4.2材料与设备：乙方提供的材料、设备必须符合国家规定及合同要求，并提供相关质量证明文件。4.3隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程实施前，应通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工。4.4竣工验收：工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，甲方应在日内组织验收，验收合格后双方签订《工程竣工验收报告》。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务a.按时提供施工场地及相关资料，协助乙方办理施工手续；b.按合同约定支付工程款；c.及时处理施工中出现的问题，确保工程顺利进行；d.有权监督乙方的施工质量及进度，提出合理建议。5.2乙方权利与义务a.按照合同约定工期、质量标准完成工程，并确保施工安全；b.严格执行国家及地方的建筑规范和安全操作规程，做好施工现场管理；c.按时提交工程进度报告及竣工资料；d.有权要求甲方按时支付工程款，若甲方逾期支付，乙方有权暂停施工或顺延工期，并要求赔偿损失。第六条安全施工与责任6.1施工期间，乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要安全措施，确保施工安全。6.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任。6.3安全施工保险：乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并将保单复印件交甲方备案。第七条变更与签证7.1工程变更：施工过程中，若需变更设计或施工内容，双方应协商一致，并签订书面补充协议，明确变更内容、价款及工期调整。7.2现场签证：乙方在施工过程中因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应签证确认，并给予相应补偿。第八条违约责任8.1甲方违约责任a.甲方未按约定支付工程款，导致乙方停工，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付工程款的‰作为违约金；b.甲方擅自使用未竣工验收的工程，出现质量问题，由甲方承担相应责任。8.2乙方违约责任a.乙方未按合同工期完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；b.乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合质量要求，由此产生的费用由乙方承担。第九条争议解决9.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字：日期：