2025年咸宁核电厂建设项目 永久进场道路设计与施工合同

2025年咸宁核电厂建设项目永久进场道路设计与施工合同合同编号：签订地点：签订日期：本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方（发包方）为实施年咸宁核电厂建设项目永久进场道路的设计与施工工作，乙方（承包方）具有相应的设计与施工资质，并愿意承担本项目的设计与施工任务，双方依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条总则1.1本合同为固定总价合同，乙方按照本合同约定完成永久进场道路的设计与施工任务，甲方支付合同约定的工程款。1.2本合同自签订之日起生效，至合同履行完毕且双方权利义务终止时终止。1.3本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条工程概况2.1工程名称：2025年咸宁核电厂建设项目永久进场道路设计与施工。2.2工程地点：。2.3工程规模：，具体技术要求详见本合同附件。2.4投资总额：人民币元（大写：）。第三条工程设计要求3.1乙方负责本项目永久进场道路的设计工作，确保设计文件符合国家及行业标准，满足核电厂建设的高标准要求。3.2设计文件包括但不限于以下内容：道路平面图、纵断面图、横断面图、交通设施设计图、排水系统设计图等。3.3乙方须在合同签订后日内完成初步设计，并提交甲方审核；甲方在收到设计文件后日内完成审核并提出修改意见；乙方须在收到修改意见后日内完成设计修改并提交最终设计文件。3.4设计方案需符合《公路工程技术标准》（GBT50941-2025）及其他相关规范要求。第四条工程施工要求4.1乙方负责本项目永久进场道路的施工工作，严格按照设计文件及施工技术规范进行施工。4.2施工内容包括但不限于以下工作：道路土建工程、路面铺设、交通标志标线施工、排水系统施工等。4.3乙方须在开工前向甲方提交详细的施工组织设计和进度计划，并经甲方批准后方可进场施工。4.4施工期间，乙方应遵守国家及地方有关环境保护、安全生产、职业健康等法律法规，做好文明施工工作。4.5施工过程中，乙方应采取有效措施保护施工现场周边环境，避免对已有的设施、设备及生态环境造成损害。第五条工程进度与工期5.1工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日，总计日历天。5.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期顺延情况：遇不可抗力事件（如自然灾害、战争等）导致的停工；甲方未能按合同约定支付工程款导致的停工；甲方变更设计或施工内容导致的停工；其他非乙方原因导致的停工。在上述情况下，乙方应在事件发生后日内书面通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后工期相应顺延。第六条工程费用与支付6.1合同总金额：人民币元（大写：），包含设计费、施工费及相关税费等所有费用。6.2工程款支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的%作为预付款；进度款：乙方按月向甲方提交本月已完成工程量的报告，经甲方审核确认后，按月支付合同总金额的%；结算款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款；保修金：甲方从工程款中扣除合同总金额的%作为质量保修金，质保期满后无质量问题一次性支付。6.3乙方应按照国家税务管理相关规定，向甲方提供合法有效的增值税专用发票。第七条双方权利与义务7.1甲方的权利与义务：按合同约定支付工程款；及时审核乙方提交的设计文件和施工组织设计；监督乙方施工过程，提出整改意见；组织工程验收，并签署验收意见；为乙方提供必要的协助和支持。7.2乙方的权利与义务：按合同约定完成设计与施工任务；服从甲方的监督和管理，及时整改存在的问题；保证施工质量，确保工程通过竣工验收；保护甲方提供的材料、设备及其他财产，因乙方原因导致损坏或丢失的，乙方应承担赔偿责任；保守甲方的商业秘密及技术秘密，未经甲方书面许可，不得向第三方披露。第八条工程质量保证与验收8.1施工质量要求：永久进场道路需符合《公路工程技术标准》（GBT50941-2025）及核电厂建设相关标准；路面平整度、排水系统、交通设施等均需达到设计要求；工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等。8.2验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交书面验收申请；甲方可委托第三方检测机构对工程质量进行检测，费用由乙方承担；验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》；如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，整改期间不计入工期。第九条知识产权9.1本项目的设计文件及施工图纸的知识产权归甲方所有，乙方仅享有署名权。9.2未经甲方书面许可，乙方不得将设计文件或施工图纸用于本项目之外的其他用途。9.3甲方有权在工程竣工验收后，无偿使用乙方的设计文件及施工图纸用于项目后续维护工作。第十条合同的变更、解除与终止10.1合同变更：双方协商一致后可对本合同进行变更；变更内容需以书面形式确认，并经双方签字盖章后生效。10.2合同解除：任何一方因对方违约行为导致无法继续履行合同，可书面通知对方解除合同；合同解除后，双方应协商处理已完工程的结算事宜。10.3合同终止：合同履行完毕后，双方权利义务终止；未履行完毕的部分，双方可协商终止或继续履行。第十一条违约责任11.1乙方违约责任：未按合同约定完成设计或施工任务的，每逾期一日，按合同总金额的‰支付违约金；施工质量不符合设计要求或验收标准的，乙方应无条件返工直至合格，返工期间不计取工程款；乙方擅自将工程转包或分包的，甲方可解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。11.2甲方违约责任：未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按未支付金额的‰支付违约金；甲方无正当理由单方面解除合同的，应向乙方支付已完工程的相应工程款。第十二条争议解决12.1因本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条附则13.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。13.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3本合同的签订地为