2025室内涂料分包合同样本

2025室内涂料分包合同样本室内涂料分包合同合同编号：签订地点：签订时间：发包方（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：电子邮箱：承包方（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：电子邮箱：鉴于甲方将工程的室内涂料分包工程发包给乙方施工，为明确双方的权利义务，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程面积：平方米1.4工程结构：1.5分包范围：室内涂料施工，包括但不限于墙面、天花板、门窗套等部位的涂料施工。第二条工程承包内容和方式2.1承包内容：（1）乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术规范和要求进行室内涂料施工，包括但不限于涂料的基层处理、涂料施工、涂料保护等。（2）乙方负责提供施工所需的人工、材料、设备和工具，但甲方提供的材料除外。（3）乙方负责完成涂料施工后的清理和现场卫生工作。2.2承包方式：本工程采用包工包料的方式进行承包，乙方自行采购所需的材料，并确保材料符合国家相关质量标准和环保要求。第三条工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：天3.4工期顺延的情况：（1）因甲方原因导致的停工、窝工；（2）不可抗力因素导致的停工；（3）甲方未能按合同约定提供施工条件或材料的。3.5乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，若乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第四条质量要求和标准4.1质量标准：（1）涂料施工应符合国家标准《建筑涂料工程施工及验收规范》（GB/T9771-2025）及甲方提供的施工技术要求；（2）涂料施工完成后，表面应光滑、平整、颜色一致，无裂缝、起泡、脱落现象；（3）涂料施工应确保环保性能符合国家相关标准，不得对人体健康造成危害。4.2验收标准：（1）涂料施工完成后，乙方应自检合格后通知甲方进行验收；（2）甲方应在接到乙方通知后个工作日内组织验收，若验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，整改费用由乙方承担；（3）涂料施工质量经双方确认合格后，视为工程竣工。第五条合合同价款和支付方式5.1合同总价款：人民币元（大写：）。合同总价款包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润及相关税费等。5.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元；（2）乙方完成涂料施工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；（3）剩余款项作为质保金，质保期为年，质保期满且无质量问题后，甲方一次性支付乙方。5.3付款时间：每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权推迟付款。第六条双方的责任和义务6.1甲方的责任和义务：（1）甲方应按时支付合同约定的款项；（2）甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水、电等；（3）甲方应配合乙方进行施工管理工作，及时解决乙方提出的合理要求；（4）甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督，并提出整改意见。6.2乙方的责任和义务：（1）乙方应严格遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，确保施工安全和质量；（2）乙方应确保施工材料符合合同约定的质量标准，并提供相应的质量证明文件；（3）乙方应保证施工过程中不损坏甲方的财产和设施，如有损坏，应承担修复或赔偿责任；（4）乙方应按时完成施工任务，并在施工期间做好施工现场的清理和卫生工作。第七条工程变更和签证7.1工程变更：（1）施工过程中，若甲方需要对工程进行变更，应提前以书面形式通知乙方，乙方应积极配合并进行调整；（2）因工程变更导致的增减工作量，双方应协商确定变更后的价款，并签订补充协议；（3）未经甲方书面同意，乙方不得擅自对工程进行变更。7.2签证：（1）施工过程中，若出现设计变更或现场签证，双方应现场确认签证内容，并在签证单上签字盖章；（2）签证内容作为合同的补充，具有同等法律效力。第八条安全文明施工要求8.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。8.2乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品，并对其进行安全教育和培训。8.3施工过程中，乙方应做到文明施工，保持施工现场整洁有序，减少施工噪音和扬尘。8.4因乙方原因导致的安全事故，责任由乙方承担，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。第九条材料设备要求9.1乙方采购的材料应符合合同约定的质量标准，并提供相应的质量证明文件。9.2甲方提供的材料，乙方应妥善保管并合理使用，不得浪费或损坏。9.3施工过程中，若发现材料质量不符，甲方有权要求乙方更换，由此产生的费用由乙方承担。第十条工期延误的处理10.1因乙方原因导致的工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。10.2因乙方原因导致的工期延误超过合同约定的总工期，甲方有权要求乙方承担由此造成的损失，包括但不限于误工费、赶工费等。第十一条竣工验收和保修11.1竣工验收：（1）乙方应在合同约定的竣工日期前向甲方提交竣工报告；（2）甲方应在收到竣工报告后个工作日内组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》；（3）若验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。11.2保修：（1）涂料施工的保修期为年，保修期内因涂料施工质量问题导致的损坏，由乙方负责修复，修复费用由乙方承担；（2）乙方应在接到甲方保修通知后小时内到达现场进行修复。第十二条合同的解除12.1在施工过程中，若乙方未能按合同约定履行义务，且在收到甲方书面通知后日内仍未改正，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。12.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，已完工部分按实际完成工作量结算。第十三条违约责任13.1乙方违约责任：（1）乙方未能按合同约定完成施工任务，应按合同总价款的%向甲方支付违约金；（2）乙方提供的材料不符合质量标准，应承担更换或退货的责任，并赔偿由此造成的损失。13.2甲方违约责任：（1）甲方未能按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金人民币元；（2）甲方未能按合同约定提供施工条件，导致乙方停工，乙方有权要求顺延工期或解除合同。第十四条争议解决方式14.1双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条补充条款15.115.2第十六条合同的生效、补充和终止16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。16.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3本合同一式份，甲乙双方各执