电工免责合同范本

电工免责合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX科技有限公司”，注册地址位于中国北京市海淀区XX路XX号XX大厦X层，法定代表人为张三，联系电话甲方主要从事电子信息技术研发与产品销售业务，具备合法的经营资质和稳定的资金来源。鉴于甲方在日常经营活动中需要临时租赁办公场所及设备，并委托专业电工进行电力系统维护与安装服务，为明确双方权利义务，保障合作顺利进行，甲方与乙方经友好协商，达成如下协议。

甲方在本次合作中作为租赁方或委托方，其主要需求为获取符合国家电气安全标准的临时用电解决方案及电力设施维护服务。根据甲方业务发展需要，需在XX市XX区XX工业园区租赁XX平方米的办公场地，并要求乙方提供相应的电力系统设计、安装及后期维护服务。同时，甲方需按照约定支付租赁费用及服务费用，并确保所有用电行为符合消防安全及电气安全法规要求。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX电气工程服务有限公司”，注册地址位于中国上海市浦东新区XX路XX号XX产业园X栋X层，法定代表人为李四，联系电话乙方是一家专业从事电气工程设计、安装、调试及维护服务的公司，持有国家颁发的电力工程施工总承包叁级资质，具备丰富的项目经验和专业的技术团队。

乙方在本次合作中作为服务提供方，主要义务是为甲方提供符合国家GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》要求的电力系统服务，包括但不限于临时用电线路铺设、配电箱安装、电气设备调试及日常维护。乙方承诺所有服务人员均持有有效的电工操作证，并严格遵守安全生产规范，确保施工质量及用电安全。此外，乙方还需根据甲方需求提供应急抢修服务，并在服务过程中遵守甲方现场管理规定，配合甲方完成相关验收及报检工作。

双方合作的背景为：甲方因业务扩张需临时使用XX市XX区XX工业园区的办公场地，该场地现有电力设施无法满足甲方用电需求。经双方实地勘察及技术评估，乙方具备为甲方提供电力系统改造及维护服务的资质和能力。甲方认可乙方的专业服务能力，并愿意根据本合同约定支付相应费用；乙方则承诺以专业、高效、安全的服务保障甲方用电需求。基于此，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同，以规范合作行为，防范潜在风险。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方提供临时电力系统安装、维护及相关技术服务的权利义务，确保甲方租赁的办公场所能够获得安全、稳定、合规的电力供应。合同范围包括但不限于：

1.乙方根据甲方需求，完成XX市XX区XX工业园区XX平方米办公场地的电力系统设计方案制定；

2.乙方负责电力线路铺设、配电设备（含空气开关、漏电保护器等）安装、接地系统施工及调试工作，确保所有设施符合GB50303-2015标准；

3.乙方提供为期壹年的日常巡检服务，每月至少2次现场检查，并出具巡检报告；

4.乙方需配合甲方完成电力设施的相关报检手续，并提供竣工纸及设备台账；

5.乙方需在接到甲方用电需求后24小时内响应，对于非紧急故障维修提供48小时到场服务。甲方通过支付相应费用，获得乙方提供的上述电力服务及后续维护保障，乙方通过履行合同义务获取服务报酬。双方权利义务以本合同条款为准，任何超出范围的额外服务需另行协商确认。

第二条定义

1.“临时用电系统”指为本合同项下甲方租赁场所提供的非永久性电力设施，包括但不限于电缆敷设、配电箱、开关设备、插座及接地装置；

2.“日常维护”指乙方对电力系统进行的周期性检查、清洁、紧固及参数校准等预防性工作；

3.“应急抢修”指在电力系统故障时，乙方需立即响应并修复的行为，优先保障甲方核心设备用电；

4.“竣工纸”包括系统布局、设备参数表及安装节点等符合存档要求的文件；

5.“报检手续”指依据国家电网相关规定，为电力设施取得合法使用资格所需的审批流程。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供电力系统服务，并监督服务过程是否符合国家电气安全规范；

（2）甲方需向乙方提供租赁场地的竣工纸及现有设施清单，配合乙方完成技术勘察；

（3）甲方应指定专门联系人（联系方式：XXX），负责协调乙方进场施工及日常服务事宜；

（4）甲方需为乙方施工人员提供必要的工作空间及辅助条件，包括临时堆放材料场地及安全通道；

（5）甲方应按照合同约定按时足额支付服务费用，逾期支付需承担每日0.5%的违约金；

（6）甲方用电设备需符合国家安全标准，因甲方设备故障导致的电力系统损坏，由甲方自行承担责任；

（7）甲方需配合乙方完成电力设施报检，并提供相关消防部门验收所需资料。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供准确的用电负荷数据及场地条件，甲方需保证数据的真实性；

（2）乙方需组建不少于3人的持证电工团队，项目负责人须具备二级以上电工资质；

（3）电力系统设计需经甲方书面确认，重大变更需双方协商；

（4）乙方施工前需向甲方提交详细的安全施工方案，包括停电计划、风险管控措施及应急预案；

（5）乙方承诺所有材料符合国家标准，并随竣工纸提供合格证及检测报告；

（6）日常维护服务中，乙方需对巡检结果做书面记录，重大隐患需立即报告甲方并制定整改方案；

（7）乙方需对施工区域采取安全防护措施，如围挡、警示标识等，因乙方原因造成第三方损失，乙方承担全部赔偿责任；

（8）应急抢修服务需在接到通知后2小时内到达现场，复杂故障需第三方支持时，乙方需提前告知甲方并共同商定解决方案；

（9）乙方需建立服务档案，保存期限不少于合同履行完毕后3年，并应甲方要求提供查阅；

（10）乙方施工人员需遵守甲方现场管理制度，不得在非工作区域吸烟或违规操作，如发生违纪行为，甲方有权要求乙方进行处理。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下总价款为人民币叁拾伍万元整（¥350,000.00），包含但不限于电力系统设计费、材料费、安装费、调试费及壹年日常维护服务费。该价格为固定价格，不因市场价格波动或工程量增减而调整。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式支付乙方款项，收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXX；户名：XX电气工程服务有限公司。

3.支付节点：

（1）合同签订后7日内，甲方支付总价款的30%，即人民币壹拾伍万元伍仟元整（¥150,500.00），作为预付款；

（2）电力系统安装完毕并经甲方初步验收合格后10日内，甲方支付至总价款的50%，即人民币壹拾柒万伍仟元整（¥175,000.00）；

（3）服务期满壹年后，经双方共同确认结算报告且甲方结清所有费用后10日内，甲方支付剩余20%尾款，即人民币柒万元整（¥70,000.00）。

4.甲方支付款项时，乙方需提供等额发票，甲方在收到发票后60日内完成合规报销流程。若甲方因故延迟支付，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。乙方有权暂停服务直至款项付清。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自乙方完成全部电力系统安装调试之日起计算，为期壹年（自202X年X月X日至202X年X月X日）。

2.关键时间节点：

（1）乙方需在合同生效后15日内完成现场勘察并提交初步设计方案；

（2）正式施工期限为30日，自甲方书面确认方案后启动；

（3）竣工验收应在安装完毕后5个工作日内完成，甲方应在收到乙方验收申请后3日内核查；

（4）日常维护服务自系统投运之日起同步生效，每季度至少开展一次全面检修；

（5）应急抢修服务响应时间：普通故障不超过4小时，重大故障（如主线路中断）不超过2小时。

3.期限顺延：因不可抗力或甲方新增特殊用电需求导致延期，经双方书面确认后，履行期限可相应延长，但最长不超过30日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付款项：每逾期一日，应按应付未付款项的万分之五支付违约金，同时乙方保留暂停服务的权利。逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付已发生服务费及合同总价款30%的违约金；

（2）甲方提供虚假用电数据或阻碍乙方施工：导致乙方返工或延误的，甲方承担全部直接损失，并支付合同总价款10%的违约金；

（3）甲方擅自变更用电负荷或增加高危设备运行：由此引发的事故，甲方承担全部责任及乙方产生的维修费用，乙方同时有权解除合同。

2.乙方违约责任：

（1）工程质量违约：

-系统验收不合格，乙方应在30日内整改，逾期未完成的，甲方有权委托第三方验收并费用由乙方承担，同时按整改次数累计，每次扣除合同总价款5%；

-出现重大安全隐患（如漏电保护失效、短路故障等），乙方需立即停用并赔偿甲方直接损失，违约金上限为合同总价款50%，且乙方需承担甲方全部整改费用；

-材料使用不符合约定标准的，乙方需无条件更换并承担相关费用，甲方同时有权解除合同并要求双倍赔偿。

（2）服务延误违约：

-日常维护未按计划执行，每次延误超过2日，应支付甲方合同总价款千分之五的违约金；

-应急抢修超过约定响应时限，每延误1小时，支付合同总价款千分之十的违约金，但累计不超过合同总价款15%；

-施工人员违反安全规定导致甲方财产损失，乙方需足额赔偿并支付事故发生时合同总价款20%的违约金。

（3）合同解除违约：若因乙方原因被甲方解除合同，乙方需在解除后10日内退还甲方已支付款项的50%，并承担全部善后责任。

3.赔偿责任：

（1）任何一方违约给对方造成直接经济损失的，违约方应全额赔偿；

（2）因违约导致合同目的无法实现的，守约方有权要求解除合同并索赔，违约金不足以弥补损失的，应补足差额；

（3）乙方需对施工人员的人身安全及甲方财产负责，若因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，乙方需承担全部赔偿责任（包括但不限于医疗费、误工费、财产损失及行政罚款），且甲方有权从服务费中直接扣除相应款项。

4.减损义务：发生违约情形时，守约方应采取合理措施防止损失扩大，若未采取措施导致损失增加，不得就扩大部分请求赔偿。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）地震、台风、洪水、雷击等自然灾害；

（2）战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；

（3）政府行为，如法律法规变更、政策性调整或政府征收征用；

（4）疫情或公共卫生事件导致政府实施封锁、隔离等措施；

（5）因电网故障或市政设施停运导致乙方无法正常获取施工电力。

2.不可抗力影响：发生不可抗力事件时，遭遇事件的一方应在事件发生后24小时内书面通知对方，并提供相关证明文件（如气象部门报告、政府部门公告等）。双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度协商决定：

（1）部分履行受阻：若不可抗力仅影响部分合同条款，受影响方可在不可抗力消除后继续履行，且责任免除仅限于受影响部分；

（2）全部履行中止：若不可抗力导致合同无法继续履行，经双方书面确认后，可中止履行直至不可抗力影响消除，中止期限最长不超过90日；

（3）合同解除：若不可抗力导致合同目的无法实现，任何一方均有权书面通知对方解除合同，并无需承担违约责任，但已产生的服务费用按实际履行比例结算。

3.免责条件：

（1）不可抗力发生时，双方应采取合理措施减少损失，因未采取措施导致损失扩大的，仍需承担责任；

（2）因不可抗力导致乙方无法按时完成安装或维护的，乙方应在不可抗力消除后5日内通知甲方，并协商调整履行期限，甲方不得以此为由解除合同或扣减费用；

（3）不可抗力事件持续超过90日，双方可协商变更合同内容或解除合同，具体处理方式以书面协议为准。甲方因不可抗力需暂停用电的，应提前24小时通知乙方并配合采取安全措施。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方应本着友好协商的原则解决争议，任何一方不得单方面采取法律行动。协商不成的，选择以下第（1）种方式解决。

2.争议解决方式：

（1）仲裁：本合同项下所有争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。

（2）诉讼：若双方未选择仲裁，任何一方均有权向合同履行地（XX市XX区人民法院）提起诉讼。诉讼过程中，一方变更诉讼请求或追加当事人时，需书面通知对方，且对方有权在同等条件下提出反诉。

3.证据规则：双方应对争议事项提供书面证据，包括但不限于合同文件、往来函件、验收记录、第三方鉴定意见等。仲裁或法院可根据需要要求一方补充证据，且隐瞒重要证据或提供虚假证据的一方应承担不利后果。

4.争议前置程序：任何一方在仲裁或诉讼前，应先向对方发送争议解决意向书，明确争议事项及拟采取的解决方式，经对方书面回复确认后，方可启动法律程序。意向书期间，双方应暂停实施可能加剧争议的行为。

5.专属管辖：除争议解决条款另有约定外，双方就本合同产生的其他纠纷，均应优先通过协商解决；协商不成的，由合同履行地法院管辖。双方不得就同一争议事项重复提起仲裁或诉讼，但仲裁裁决或法院判决生效后产生的执行异议除外。

第九条其他条款

1.通知方式：双方所有正式通知、文件等均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或双方确认的电子邮箱发送。以专人递送方式发送的，送达时视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发出时视为送达。地址以本合同首部载明为准，任何一方变更地址应及时书面通知对方。

2.合同变更：对本合同任何条款的修改或补充，均需经双方授权代表签字盖章后生效。口头约定或一方单方制作的变更文件均无效，但双方均确认的电子邮件往来可作为变更证据。

3.分包与转包：乙方不得将合同项下核心服务（含电力设计、关键设备安装）转包给第三方，但可分包非技术性辅助工作，且分包方需具备相应资质并接受乙方同等管理。分包前需书面告知甲方并经甲方书面同意。

4.保密条款：双方应对合同履行中知悉的对方商业秘密（包括技术参数、价格信息、客户资料等）承担保密义务，保密期限为本合同有效期内及终止后3年。未经对方