2025【建筑工程施工合同书】建筑工程合同书

2025【建筑工程施工合同书】建筑工程合同书建设工程施工合同书合同编号：2025-签订地点：发包方（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：电子邮箱：承包方（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：电子邮箱：鉴于甲乙双方就工程的施工建设达成一致意向，为明确双方的权利义务关系，保障工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：（包括但不限于基础工程、主体工程、装饰工程等）1.5总投资：元（人民币），金额大写：第二条施工工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延情形：因不可抗力、设计变更、工程量增加、甲方原因等导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确认顺延天数。第三条工程质量3.1质量标准：执行国家及地方现行施工验收规范及质量标准，具体包括但不限于。3.2材料设备要求：乙方使用的材料、设备必须符合设计要求和相关标准，并提供合格证及检测报告。3.3质量验收：工程完工后，双方依据国家规范进行验收，不合格部分乙方需限期整改，费用自理。3.4质量保修：乙方承诺自工程竣工验收合格之日起，对工程实行质量保修，保修范围及期限执行国家规定。第四条合同价款与支付4.1合同总价：元（人民币），金额大写：，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，金额为元。（2）进度款：按月支付，每月日前结算上月已完成工程量的%，支付金额为元。（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%，剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3发票要求：乙方每次收款前需提供合法有效的增值税发票。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1负责提供施工场地，协调处理施工现场周边关系。5.2负责设计图纸的提供及审查，及时解决施工过程中出现的设计问题。5.3按时支付合同款项，不得无故拖延。5.4监督乙方施工进度及质量，提出合理建议。乙方权利与义务：5.5负责工程施工，严格按设计图纸、施工规范及安全操作规程施工，确保工程质量和工期。5.6负责施工期间的安全管理，遵守甲方及施工现场的规章制度。5.7有权要求甲方按时支付合同款项，不得无故拖延。5.8有权拒绝甲方提出的违反安全操作规程或质量要求的指令。第六条安全施工与责任6.1乙方应建立健全安全管理制度，配备专职安全员，确保施工安全。6.2施工期间发生的安全事故，由乙方负责处理，并承担相应责任及费用。6.3甲方有权对乙方的施工安全进行检查，乙方应积极配合整改。第七条工程变更7.1工程变更需由甲方书面通知乙方，乙方应在接到通知后日内确认并书面回复。7.2因工程变更导致的增减工程量，双方应协商确定相应的价格，并签订补充协议。7.3因工程变更导致的工期延误，双方协商确定顺延时间。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金。（2）无故变更或解除合同，需赔偿乙方造成的损失。8.2乙方违约责任：（1）未按合同工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金。（2）施工质量未达到约定标准，需无条件返工至合格，并承担返工费用。（3）无故变更或解除合同，需赔偿甲方造成的损失。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同一式份，双方各执份，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：