2025建筑工程合同书模板

2025建筑工程合同书模板合同编号：甲方（发包人）：地址：联系电话：法定代表人：身份证号码：乙方（承包人）：地址：联系电话：法定代表人：身份证号码：鉴于甲方（以下简称“发包人”）需要进行工程的建设，乙方（以下简称“承包人”）具备相应的资质和能力，能够按照本合同约定完成本工程的施工任务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程质量标准：1.6工程工期：开工日期为，竣工日期为，总工期为天。第二条合同价款与支付2.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：）。2.2付款方式：（1）本合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；（2）工程进度款按月支付，承包人每月日前向发包人提交经监理工程师签字确认的当月完成工程量报告，发包人审核后于次月日内支付合同总价的%；（3）工程竣工验收合格后，承包人提交完整的竣工资料及结算报告，发包人审核后于日内支付合同总价的%；（4）剩余合同总价的%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付。2.3发包人未按约定支付工程款的，承包人有权停工，由此造成的损失由发包人承担。第三条工程质量3.1工程质量标准：本工程必须符合国家和地方颁发的施工验收规范、质量标准及设计要求。3.2施工要求：承包人必须严格按照施工图纸、设计说明及施工技术规范进行施工，确保材料、设备及施工工艺符合国家相关标准。3.3检查与验收：（1）隐蔽工程验收：承包人在完成隐蔽工程施工后，应通知发包人和监理工程师进行验收，验收合格后方可进行下一道工序；（2）分部工程验收：分部工程完成后，承包人应通知发包人和监理工程师进行验收，验收合格后方可进行整体工程施工；（3）竣工验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并组织竣工验收。发包人应在接到验收通知后日内组织验收，验收合格后签署竣工验收报告。3.4质量保修：本工程的保修期限为自竣工验收合格之日起年，承包人应在保修期内免费修复因施工原因造成的质量问题。第四条工期与进度4.1工期要求：承包人应严格按合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延。若因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应向发包人支付违约金人民币元。4.2工期顺延：如遇不可抗力、设计变更、发包人原因或其他非承包人原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的竣工日期。4.3进度报告：承包人应定期向发包人提交工程进度报告，报告内容应包括已完成工程量、后续施工计划及可能影响工期的因素。第五条双方权利与义务甲方（发包人）：5.1负责提供施工场地及相关资料，确保施工场地具备开工条件；5.2负责办理本工程的所有审批手续及施工许可证；5.3按合同约定支付工程款，不得无故拖欠；5.4负责协调施工现场的用水、用电及安全保卫工作；5.5有权对施工过程进行监督，提出改进建议，但不得干涉承包人的正常施工。乙方（承包人）：5.6负责制定详细的施工组织设计和进度计划，报发包人审核后实施；5.7严格按设计图纸、规范要求施工，确保工程质量和工期；5.8负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，防止施工过程中发生事故；5.9负责施工现场的材料管理，确保材料质量和施工安全；5.10有权要求发包人按时支付工程款，如发包人未按约定支付，承包人有权暂停施工。第六条材料与设备6.1所有用于本工程的材料及设备必须符合国家相关标准，并附有合格证及检测报告。6.2材料进场时，承包人应通知发包人和监理工程师进行验收，验收合格后方可使用。6.3因材料质量问题导致的工程返工或修复费用由承包人承担，发包人有权解除合同并要求赔偿。第七条安全施工7.1承包人应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，制定完善的安全生产措施，确保施工安全。7.2承包人应为施工人员购买意外伤害保险，并承担施工过程中的一切安全事故责任。7.3发包人有权对施工现场的安全情况进行检查，发现问题后有权要求承包人立即整改。第八条验收与结算8.1工程验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并组织竣工验收。验收不合格的，承包人应立即整改并承担相应费用。8.2结算：工程竣工验收合格后，承包人应在日内向发包人提交完整的结算报告及资料。发包人应在收到结算报告后日内完成审核，并按合同约定支付剩余工程款。第九条违约责任9.1承包人违约责任：（1）如承包人未按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向发包人支付违约金人民币元；（2）如承包人施工质量不符合合同约定，发包人有权要求承包人返工，返工费用由承包人承担，并赔偿造成的损失；（3）如承包人未按合同约定履行其他义务，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。9.2发包人违约责任：（1）如发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向承包人支付违约金人民币元；（2）如发包人无正当理由解除合同，应赔偿承包人造成的损失。第十条争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条补充条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式