武威人防工程开挖合同

武威人防工程开挖合同一、工程概况本工程位于甘肃省武威市凉州区，为城市地下人防工程建设项目的关键分项工程，建设单位为武威市人民防空办公室，施工单位为具备地基与基础工程专业承包一级资质的甘肃地质工程有限公司。工程设计深度为地下12米，总开挖面积8600平方米，土方量约10.2万立方米，采用明挖法施工，计划工期180个日历天。工程地质勘察报告显示，场地土层分布自上而下依次为：素填土（厚0.5-1.2m）、黄土状粉土（厚3.5-5.8m，具湿陷性）、粉质黏土（厚2.2-4.0m）、砂卵石层（厚1.5-3.0m），地下水位埋深9.8-11.2m。二、合同双方权利与义务（一）甲方权利与义务甲方负责提供经审查合格的施工图纸及地质勘察资料，组织设计单位进行图纸会审和技术交底，委派现场代表对工程质量、进度、安全进行监督检查。在施工前完成场地三通一平工作，确保施工用水接入点（管径DN100，水压≥0.3MPa）、施工用电接驳点（容量315KVA）及进场道路满足施工需求。按月审核乙方提交的工程量报表，在收到报表后7个工作日内支付工程进度款，累计支付至合同总价的80%时暂停支付，工程竣工验收合格后30日内支付至结算总价的97%。（二）乙方权利与义务乙方应严格按照施工图纸、国家现行规范及合同约定组织施工，编制详细的施工组织设计并报甲方及监理单位审批。投入不少于3套液压反铲挖掘机（斗容1.2-1.5m³）、20辆自卸汽车（载重15t以上）及配套的降水、支护设备，确保高峰期日开挖能力达到800立方米。设立专职安全员3名、质量检查员2名，对施工全过程实施监控。负责施工现场的安全生产管理，承担因管理不善造成的人员伤亡及财产损失责任，为施工人员办理意外伤害保险，保险费用已包含在合同价款中。三、工程质量标准与验收（一）质量标准工程质量必须达到《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2017、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018的合格标准。基底标高允许偏差±50mm，轴线位移允许偏差±30mm，边坡坡度偏差不大于设计值的5%。基坑支护采用排桩+锚杆支护体系，排桩直径800mm，间距1.2m，混凝土强度等级C30，锚杆采用φ25螺纹钢，抗拔力设计值≥180kN。（二）验收程序分部分项工程验收由乙方自检合格后报监理工程师验收，隐蔽工程验收需提前24小时通知甲方及监理单位。基底验收应具备以下条件：完成设计要求的开挖深度，经钎探（每100㎡不少于5个点）无虚土、空洞；降水系统运行正常，地下水位控制在基底以下500mm；边坡稳定性监测数据在允许范围内（坡顶水平位移≤5mm/天，累计≤30mm）。验收时乙方应提供完整的施工记录、隐蔽工程验收记录、原材料出厂合格证及复试报告等资料。四、工程价款与支付本工程采用固定综合单价合同形式，合同总价暂定为685万元（大写：人民币陆佰捌拾伍万元整），其中土方开挖综合单价62元/立方米（含土方开挖、场内运输、装车），基坑支护综合单价285元/延米，降水工程按实际运行天数计算（7500元/天）。工程量按实际完成的合格工程量计算，其中土方开挖量以甲方、监理及乙方三方共同测量的方格网（20m×20m）实测数据为准。工程预付款为合同总价的15%，在合同签订后10日内支付，预付款从工程进度款中同比例扣回。工程进度款按月支付，乙方每月25日提交已完工程量报告，甲方审核确认后支付已完工程价款的85%。因甲方原因导致工程暂停超过14天，乙方有权提出工期顺延及费用索赔（包括人工窝工费、机械停滞费等）。五、施工组织与管理（一）施工方案基坑采用分层开挖方式，每层开挖深度2.5-3.0m，开挖顺序遵循“先支后挖、分层分段、对称开挖”的原则。第一层（地表至-3.0m）采用1:0.75自然放坡；第二层至第四层（-3.0m至-12.0m）采用排桩+锚杆支护，排桩嵌入基坑底以下3.0m，锚杆长度6-9m，按1.5m×1.5m梅花形布置。降水系统采用管井降水，沿基坑周边布置22口管井（井深15m，管径300mm），配备22台潜水泵（流量50m³/h，扬程25m），确保降水效果满足开挖要求。（二）进度管理施工总进度计划分为五个阶段：施工准备阶段（15天）、第一层土方开挖（25天）、第二层至第四层土方开挖（120天）、基底平整及验收（15天）、竣工清理（5天）。关键线路为：管井施工→第一层开挖→支护施工→第二层开挖→支护施工→...→基底验收。乙方应每周向甲方提交进度报表，当实际进度滞后计划10%以上时，应采取增加设备投入、延长作业时间（每日不超过3班）等赶工措施，由此产生的费用由乙方承担。六、安全生产与文明施工乙方必须严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，建立健全安全生产责任制，配备专职安全员并持证上岗。对所有施工人员进行三级安全教育培训，特种作业人员（挖掘机司机、焊工、电工等）必须持有效证件上岗。基坑周边设置高度1.2m的防护栏杆，悬挂安全警示标志，夜间设置红色警示灯。土方运输车辆必须覆盖篷布，出场前冲洗轮胎，防止扬尘污染。施工现场应设置连续封闭的围挡（高度2.5m），采用装配式彩钢板，沿围挡内侧设置排水沟和洗车平台。施工噪声控制符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），确需夜间施工时应办理夜间施工许可并公告周边居民。七、违约责任（一）甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日按应付款额的万分之三向乙方支付违约金；因甲方原因导致工期延误，除工期顺延外，甲方应赔偿乙方由此造成的实际损失。未履行图纸交底义务导致乙方施工错误的，甲方应承担返工费用及工期损失。（二）乙方违约责任工程质量不符合合同约定标准，乙方应无偿返修，直至达到合格标准，并承担由此造成的工期延误责任；逾期竣工的，每逾期一日按合同总价的万分之二支付违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。未经甲方同意擅自转包工程的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价10%的违约金。八、不可抗力与争议解决因地震、暴雨（日降雨量≥50mm）等不可抗力导致工程无法正常施工，乙方应立即通知甲方并在14日内提交不可抗力详情报告。不可抗力事件持续超过30天，双方可协商调整合同工期或解除合同。合同履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提请武威市建设工程招标投标管理办公室调解，调解不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定事项工程所需土方优先用于场地内回填，多余土方（约4.8万立方米）由乙方负责外运至甲方指定的渣土消纳场（距离施工现场7.5km），运输及弃土费用已包含在综合单价中。施工期间乙方应做好地下管线保护工作，对场地内探明的给水管（DN300）、雨水管（DN600）及通信光缆采用悬吊或改移保护措施，费用