2024年全国监理工程师之合同管理考试压轴试题附答案1

全国监理工程师考试重点试题精编

!注意事项：

；11.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范：考试时间为120分钟。

5:2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

〜i题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笆书写，字体

工整，笔迹清楚。

14.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域

j书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

密

封一、选择题

窣

i1、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两

侧标注（）o

A.此端朝上，请勿倒置

•*iB.重心、起吊点

N，C.尺寸，重量

瑕1D.危险标识

2、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止

C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束

D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

3、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。

A.勘察设计估算费用的3%

B.勘察设计估算费用的2%

C.不超过10万元人民币

D.勘察设计估算费用的2%,且不超过10万元人民币

凶密

封

线4、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承

包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的

应付款项，则不应扣发。

A.7

B.14

C.24

D.28

5、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知

道或者应当知道之日起。日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的

恬

证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

6、（2018年真题）某工程施工项H招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以

内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，

仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（

A.1800万元，1800万元

B.1800万元,1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

7、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划

和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人

8、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

9、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行

业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）o

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款"

专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与"通用合同条款〃相抵触

C.对“通用合同条款〃和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款〃的修改，须征得行业主管部门的同意

10、下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A.10周岁以上的未成年人

B.8周岁以上的未成年人

C.16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

D.不能辨认自己行为的成年人

11、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（

A.分包人

B.发包人

c.施工项H部

D.承包人

12、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆

13、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）.

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格预审申请文件

D.资格预审文件澄清

14、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支

付合理利润的情形是（）。

A.不可抗力不能按期竣工

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

15、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

16、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检脸合格日前已经过的时间归于无效，

重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

17、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以

书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投

标活动。

A.14日，7日

B.10日，5日

C.10日，3日

D.14日，5日

18、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）

之日起生效。

D.设备运抵现场的保管

25、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、

细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

26、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

27、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程

时，可按照（）来确定招标类型。

A.设备生产周期

B.安装工程实施周期

C.设备安装条件

D.各部分所占费用比例

28、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判，（新

教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

29、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，

但无利润补偿的情形是（）。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质量合格

D.监理人指示错误

30、关于承诺的说法，正确的是（）

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销

31、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设

备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

32、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

33、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之R起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21

34、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务足（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中在留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

35、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，•般保证比连带责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带贡任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

36、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报

价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价

5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙,5950万元

D.丙,6050万元

37、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见〃，指一个有经验的承包商（）前不能合

理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

38、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

39、以下（）专项施工方案需要5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程

40、下列合同中，属于可撤销合同的是0

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同

41、组织资格审查的第一步是

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会

42、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

43、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问

时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复

44、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，

监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质

量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

45、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率

46、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作

范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给（）审核。

A.发包人

B.设计文件的审批机构

C.监理工程师

D.承担工程初步设计的设计院

47、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

48、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.违约责任

49、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

50、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正

确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

二、多选题

51、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

52、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

53、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与（）签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

54、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

55、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包

人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设

备损失及合同工期的处理应为（）

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

56、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手

续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应

当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

57、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）o

A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

58、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押

59、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.冰雹导致临时建筑坍塌

B.雷电引起火灾

C.盘点时发现的短缺

D.暴雨引起的沉降

60、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

61、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。

A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单

C.承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用

D.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

62、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格,称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价

63、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试

验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

64、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最

高限额为签约合同价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

65、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但

无利润补偿的情形是（）。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质曷合格

D.监理人指示错误

66、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定

价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月

67、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》，合同文件的优

先解释顺序是（）.

A.通用合同条件.专用合同条件-投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件一专用合同条件一业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

68、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向

有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日,3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日

69、（201/年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同

履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出一一监理人与发包人协商一一监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出一一监理人向发包人报告一一发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出一一发包人与监理人协商一一监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出一一发包人通知监理人一一监理人向承包人发出变更指示

70、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（）的一项款额。

A.不计入合同价格之内

B.用于不可预见项目使用

C.由工程师或承包商代表控制使用

D.专门用于承包商施工范围内工程使用

71、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。

A.买卖双方应签署合同材料验收证书

B.卖方可签署进度款支付函

C.进度款支付函自签署之日起生效

D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务

72、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为（），作用是划分该日后由于政策法规的变

化或市场物价浮动对合同价格影响的货任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生FI

73、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

74、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业

标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.”专用合同条款〃对“通用合同条款〃的补充、细化，不得与“通用合同条款〃相抵触

C.对“通用合同条款〃和“专用合同条款〃应不加修改地引用

D.对“通用合同条款〃的修改，须征得行业主管部门的同意

75、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确

的是（）。

A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

76、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人

仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

77、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的

日期前不少于O天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72

78、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正

确的是（

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

79、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书3中标通知书3发包人要求-专用合同条款玲通用合同条款

B.发包人要求-合同协议书中标通知书T专用合同条款3通用合同条款

C.合同协议书T中标通知书今专用合同条款T通用合同条款T发包人要求

D.中标通知书今合同协议书今通用合同条款分专用合同条款少发包人要求

80、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

81、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工

程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检套和试验，结果表明工程质量符合合

同约定的质量标准。该事件的合同责任应为0

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延，费用也不予补偿

C.工期不予顺延，费用应当补偿

D.工期应予顺延，费用不予补偿

82、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。

A.合同条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款

83、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成

本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每

高一个百分点，投标报价漕加2%,每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被

否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人

B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为

5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。见最终评标价由低到高的顺序为（）。

A.投标人A,投标人B,投标人C

B.投标人C,投标人B,投标人A

C.投标人A,投标人C,反标人B

D.投标人C,投标人A,投标人B

84、建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

85、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行

政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地

86、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人

其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

87、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

88、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（）招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

89、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权

90、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。

A.浓盐酸

B.甲苯

C.氯仿

D.碳酸钠

91、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害

92、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

93、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

94、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为

95、关于透水地面的做法，错误的是（）

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层

96、无权代理的情况不包括

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为

97、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验

98、不是数据库的特点的是（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制

99、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发

包人应（）

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费

100,建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同

有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点

为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

参考答案与解析

1、答案：B

本题解析：

知识点:材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包

装箱两侧标注"重心"和"起吊点”以便装卸和搬运。教材P147。

2、答案：A

本题解析：

知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限刍发包人和承包人签订合同之口起,

至签发工程移交证书日止，教材P90。

3、答案：D

本题解析：

本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员

会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保

证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。

4、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P158-161

业主应在收到有关报表和证明文件后的28天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付

的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。

5、答案：A

本题解析：

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或

者应当知道之日起10口内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明

材料。

6、答案：B

本题解析：

2021教材P57

知识点：经评审的最低评标价法的规定。合同价格是投标人报价1800万元，评标价

=1800-30=1770（万元）。

7、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P97-98

本题考核的是承包人的义务。施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施T进度

计划和施工方案说明报送监理人审批。

8、答案：D

本题解析：

2021教材P8

知识点：合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。

如买卖建筑物，客体是建筑物，而施工合同，客体是施工行为。

9、答案：A

本题解析：

2021教材P89

知识点：施工合同标准文本概述。选项C,各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标

准施工招标文件》中的“通用合同条款”，即标准施工合同和简明施工合同的通用条款广泛适

用于各类建设工程；选项BD,各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款〃可结合

施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款"明确"专

用合同条款〃可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款〃的规定相抵触，

否则抵触内容无效。

10、答案：B

本题解析：

（1）18周岁以上的自然人

完全民事

（2）周岁以卜..以白（2的劳

行为能力16可以独立实施民巾法律行为

动收入为上要生活来源的未成

人

年人

<1）可以独、上实施纯可利益的或g与其

限制民事年龄、智力相适应的艮本法律行为。

行为能力8周岁以上的表成年人（2）实施其他民事法律行为由其法定代

人理人代理或者经其法定代理人同意、追

认.

（1）不满8周岁的未成年人

无民事行

<2）不能辨认自己行为的成年由其法定代理人代理实施民事法律行为。

为能力人

人

11、答案：B

本题解析：

本题考查的是施工合同标桂文本。由于简明施工合同适月于工期在12个月内的中小工程施

工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施

工义务，因此合同条款较少。参见教材P90.

12、答案：D

本题解析：

玉米、面粉、小米、大米蛋白质中赖氨酸含量较低，蛋氨酸相对较高；而大豆中的蛋白质恰

恰相反，混合食用时赖氨酸和蛋氨酸两者可相互补充。

13、答案：A

本题解析：

考核标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人

资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒

介和联系方式等公告内容，参见教材P50。

14>答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P110-112

本题考查的是索赔管理。标准施工合同中应给承包人补偿的条款表6-2中监理人的指示延

误或错误指示：工期、费用、利润均可补偿。（教材111页）

15、答案：D

本题解析：

考核工程款支付管理。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程

进度款同时支付。参见教材P107。

16、答案：B

本题解析：

本题考查的是缺陷责任期，承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目

标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责

任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,

重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

17.答案：C

本题解析：

2021教材P34

本题考查招标文件异议的处理。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投

标截止时间10日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出

答复前，将暂停招标投标活动。

18、答案：B

本题解析：

教材P16

本题考查的是担保方式。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金

合同从实际交付定金之日生效。

19、答案：C

小题解析：

【发包人与承包人的义务］

发包人的义务承包人的义务

提供施工场地现场m,核对发包人提供的资料

提供地下管线、设施资料编制施工实施计划（质量、环保）

办理喇出入施工场地的专用和临时道路的通行权承包人应负买帆、维修、养护和管理施工所需的临时道路

组织设计交底测切球L控制网

约定开工时间提出开工申请

20、答案：B

本题解析：

本题考查的是监理人职责，总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包

人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理

工程师发出的指示具有同等效力。

21、答案：C

本题解析：

2021教材P128

知识点：设计工作的合同管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之口

起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。

22、答案：A

木题解析：

2021教材P2

本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。单价合同在工程施工中“量〃与"价”方面的风

险分配对合同双方均显公平的。

23、答案：C

本题解析：

2021教材P142

知识点：材料设备采购合同文件的效力。合同协议书；中标通知书；投标函；商务和技术偏

差表；专用合同条款；通用合同条款；供货要求；分项报价表；中标设备技术性能指标的详

细描述：技术服务和质保期服务计划；其他合同文件

24、答案：C

本题解析：

考点:大型工程设备采购招标概述。伴随服务的内容一般包括：（1）实施所供货物的现场组装

和试运行;（2）提供货物组装和维修所需的专用工具，（3）为所供货物的每一适当的单台设备提

供详细的操作和维护手册X4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或

修理，但前提条件是该服务并不免除卖方在合同保证期间所承担的义务，（5）在卖方厂房和/

或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理，（b）对买方的运行、管理和

维修人员进行培训。参见教材P54。

25、答案：B

本题解析：

本题考查的是施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的"专用合同条款“可结

合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除"通用合同条款“明确

"专用合同条款〃可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触,

否则抵触内容无效。参见教材P89。

26、答案：D

本题解析：

不可抗为是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专

用合同条款约定的其他情形。

27、答案：D

本题解析：

2021教材P63

本题考查的是材料设备采购招标特点。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例

来确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，

则可按安装工程招标。

28、答案：A

本题解析：

本题考查的是评标、决标阶段的工作。招标人依据评标报告的推荐投标人名单排序第一的候

选中标人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,

通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格、

投标方案、质量、履行期限等实质性内容进行谈判。

29、答案：B

本题解析：

2021教材P111-112

知识点：索赔管理。选项ACD不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。

30、答案：D

本题解析：

承诺必须由受要约人作出，承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同数量的变更是对要

约内容的实质性变更，视为新要约。承诺不得撤销，只能撤回。撤回承诺的通知应当在承诺

通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人.

31、答案：A

本题解析：

2021教材P71

知识点：伴随服务。伴随服务一般包括：（1）实施或监督所供货物的现场组装和试运行；（2）

提供货物组装和维修所需的工具：（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和

维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服

务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务：（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供

货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

32、答案：B

本题解析：

2021教材P41〜44

知识点：招标准备阶段的工作。选项A,标底可有可无，是否有由招标人确定，招标人可以

自行决定是否编制标底。选项C,标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底

作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。选项

D,一个招标项目只能有一个标底。

33、答案：B

本题解析：

本题考查的是建设工程设计合同履行管理。发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日

起不应超过14天。参见教材P86。

34、答案：B

本题解析：

2021教材P45

知识点：评标阶段的工作。《招标投标法》第46条规定，招标文件要求中标人提交履约保证

金的，中标人应当提供。选项A,预付款担保，是承包人与发包人签订合同后，发包人向承

包人支付预付款，承包人向发包人提交预付款担保；选项D,工程款支付担保，是发包人向

承包人提交的。

35、答案：C

本题解析：

保证法律关系至少必须有保证人、被保证人（债务人）和债权人三方参加。连带责任保证的

债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的债权人既可以要求债务人履行债务，

也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任；一般保证的债权人只有在主合同纠纷经审

判或者仲裁，且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务时，才能要求保证人承担保证责任。

连带责任保证更能保护债权人利益。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在

其保证范围内承担保证责任。

36、答案：B

本题解析：

2021教材P54

本题考查的是最低评标价法。乙单位评标价5950元为最低，乙中标，签约合同价为6200

兀。

37、答案：B

本题解析：

本题考查的是《施工合问条件》典型条款分析。所谓“不可预见"，指一个有经验的承包商在

提交投标书日期前不能合理预见的风险。

38、答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P165-166

风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定

的酬金。CM承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈判，

业主按分包合同约定的价格支付，CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。CM承

包商在工程设计阶段就应介入，为设计者提供建议；CM承包商对业主委托范围的工作，可

以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。

39、答案：B

本题解析：

2021教材P97

知识点：承包人的义务。

哪些分部分项工程需编制哪些专项施工方案需组织

专项施工方案5人以上专家进行论证

•深基坑工程

•地下暗挖工程•深基坑工程

•高大模板工程

•地下暗挖工程

•高空作业工程・高大模板工程

•深水作业工程

•大爆破工程

40、答案：D

本题解析：

可变更或可撤销合同包括：①因重大误解而订立的合同；②在订立合同时显失公平的合同；

③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

41、答案：A

本题解析：

考核工程施工招标程序。组织资格审行的第一步是编制资格预审文件。参见教材P41

42、答案：C

本题解析：

无论当地有何惯例，在计量上，永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法,

若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定。

43、答案：D

本题解析：

承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内

向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤

销。

44、答案：D

本题解析：

本题考查的是施工质量管理。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试

验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，日监理人与承包人共同进行。新版习

题，考前押题，，更多考生做题笔记分享，重新试验和校验的结果证明该项材料、工程设备

或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担;重新试验

和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承

包人合理利润。

45、答案：C

本题解析：

制定运动处方：（1）确定运动目标；（2）选择运动方式；⑶确定运动强度；（4）确定运动时间：

⑸确定运动频率。

46、答案：C

本题解析：

本题考查的是施工准备阶段的合同管理。承包人负责设计的图纸应在合同约定的时间内将按

规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。（本知识

点新教材已经删除）

47,答案：D

本题解析：

本题考查重点是“担保方式一一保证"。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与

债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满

没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担

保证责任。因此，本题的正确答案为D。

48、答案：A

本题解析：

本题考查的足设备采购合同的主要内容。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同

的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。

49、答案：B

本题解析：

知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工

通知。教材P98。

50、答案：B

小题解析：

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用

合同条款中约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民

法院提起诉讼。在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，

发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

51、答案：A

本题解析：

本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为•般等价物也是法律意义上的物，可以作为合

同法律关系的客体，如借款合同等。参见教材P6。

52、答案：A

本题解析：

2021教材P145

本题考查的是违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟

交付违约金=延迟交付材料金额x0.08%x延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价

格的10%。

53、答案：C

本题解析：

本题考查的是指定分包商，指定分包商是由业主选定的，但他的法律地位还是分包商和承包

商签订合同。

54、答案：D

本题解析：

教材P8〜9

木题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，法律事实包括行为和事件：选项

B,罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C,发生法律效力的法院判决属于法律

事实。

55、答案：C

本题解析：

开工前，合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场

具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影

响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日

期。发包人压当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。

56、答案：A

本题解析：

如果约定的开工日期已届至且发包人开工前的配合工作已完成，应委托监理人按专用条款约

定的时间向承包人发出开工通知：即使此时承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍

应按时发出开工通知，合同工期不予顺延。

57、答案：B

小题解析：

监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成核查。监理

人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

发包人应在监理人收到进度付款申请单后28天内向承包人支付进度应付款。

58、答案：D

本题解析：

抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以

担保债务履行的担保方式，

59、答案：C

本题解析：

考核工程建设涉及的主要险种。选项ABD属于责任范围。选项C属于除外责任。

60、答案：C

本题解析：

知识点:工程设计招标概述。工程设计招标，开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并

按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他

实质性内容，而且不按报价高低排定次序。教材P26。

61、答案：D

本题解析：

2021教材P123

知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同的"价格清单"，指承包人按投

标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸

的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设

计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、

竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

62、答案：A

本题解析：

考核工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但智时不

能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔

款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务

等的金额。参见教材P104。

63、答案：C

本题解析：

承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监

理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。联动试车、投料试车在工程竣工试验的第二阶段

进行。

64、答案：C

本题解析：

本题考查的是施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合问价的

3%。参见教材P86。

65、答案：B

本题解析：

2021教材P111

知识点：索赔管理。选项ACD不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。

不能补偿费用不能补偿利润的项

不能补偿工期的，

的“目“

文物、化石J

不利的物质条件，

发包人提供的材料发包人提供的材料

和工程设备提前交和工程设备提前交

货，异常恶劣的气货，

物价浮动引起的价候条件，异常恶劣的气候条

格调整J不可抗力不能件J

法规变化引起的价按期竣工°J物价浮动引起的价

格调整，（两个，可顺延格调柩

发包人原因试运行工期，但不补费法规变化引起的价

失败，承包人修复，川）“格调整$

不可抗力停工期间不可抗力停工期间

的照管和后续清理“的照管和后续清理,

不可抗力不能按期

竣工“

66、答案：A

本题解析：

2022/2U21版教材P142-U3

除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供货周期

超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照

专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

67、答案：B

本题解析：

P158-161

FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》（银皮书）合同文件的组成及其优先次

序是：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条件；

（3）通用合同条件；

（4）业主要求；

（5）明细表;

（6）投标书；

（7）联合体保证（如投标人为联合体）；

（8）其他组成合同的文件。

68、答案：D

本题解析：

厂房属于不动产，抵押权登记时设立，设备属于动产，抵押权自合同生效时设立

69、答案：A

本题解析：

承包人对发包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人与发包人协商是否

采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向承包人发出变更指示。

70、答案：B

本题解析：暂无解析

71、答案：B

本题解析：

买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函提交

买方。如买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。进度

款支付函的生败不免除卖方继续配合买方进行检验和验收的义务。

72、答案：A

本题解析：

2020/2021版教材P93-95

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准R期指投标截止FI前第28

天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响

的责任。

/3、答案：B

本题解析：

代理的特征（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。（2）代理人以被代理人的名

义实施代理行为。（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，具体表现为

代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示。（4）

被代理人对代理行为承担民事责任，既包括对代理人在执行代理任务中的合法行为承担民事

责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

74、答案：A

本题解析：

2021教材P89

本题考查的是施工合同标准文本概述。选项C,各行业编制的标准施工合同应不