外架施工协议书模板

外架施工协议书模板甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的建设工程，需要乙方提供外架施工服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方提供外架施工服务事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.外架施工范围：包括但不限于建筑物[具体楼层范围]的外脚手架搭建、拆除及相关安全防护设施的设置与拆除。外脚手架应采用符合国家标准的[具体型号及材质要求]钢管，脚手板应使用[具体材质及规格]，连墙件、剪刀撑等安全设施应按照规范要求设置，确保外架施工的安全性和稳定性。4.施工要求：乙方应严格按照国家现行的建筑施工安全技术规范、标准以及甲方提供的施工图纸和相关要求进行施工。外架搭建应保证横平竖直，立杆间距、横杆步距应符合设计要求，连墙件应牢固可靠，与建筑物主体结构连接紧密。在施工过程中，乙方应采取有效的防尘、降噪措施，减少施工对周边环境的影响。5.施工期限：本工程外架施工预计开工日期为[预计开工日期]，预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]天。具体开工日期以甲方书面通知为准。乙方应根据工程进度合理安排施工人员和施工设备，确保按时完成外架施工任务。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方应积极配合调整施工计划；如因乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的部分。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。2.义务：向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料和施工场地，并保证场地具备施工条件。按照合同约定及时支付工程款。协调施工现场各方关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，如遇到甲方提供的图纸、技术资料存在错误或不合理之处，有权要求甲方及时更正。2.义务：具备相应的建筑施工资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。组织具有相应资格证书的熟练工人进行施工，施工人员应遵守施工现场的各项规章制度。负责施工所需材料、设备的采购、运输、保管和使用，并确保材料、设备符合质量要求。按照国家相关法律法规和安全技术规范进行施工，制定安全施工方案，采取有效的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。在施工过程中，妥善保护施工现场周边的建筑物、地下管线等设施，如有损坏，应负责修复或赔偿。定期向甲方汇报施工进度，接受甲方的监督检查，按照甲方要求及时整改存在的问题。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、工程款及支付方式1.工程款总额：本合同外架施工工程款总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、甲方要求增加或减少施工内容等原因导致的工程款变化除外。2.支付方式：合同签订后，甲方支付工程款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。外架施工进度达到[具体进度节点]后，甲方支付工程款的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。外架施工全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付至工程款总额的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工验收合格后[X]个月内，甲方支付剩余工程款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方应在每次申请工程款支付前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。因甲方原因导致乙方无法正常施工或工期延误的，甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准和施工要求进行施工，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合同要求。如因乙方返工整改导致工期延误或给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿甲方的损失。乙方擅自将本合同项下的外架施工任务转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份