建设工程委托监理合同（通信工程版）

建设工程委托监理合同（通信工程版）合同编号：_________签订日期：____年__月__日签订地点：_________委托人（甲方）：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________传真：_________电子邮箱：_________监理人（乙方）：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________传真：_________电子邮箱：_________鉴于甲方拟实施_________通信工程项目，需要委托专业监理单位对该工程的施工过程进行监督管理；乙方具备相应的监理资质和能力，愿意接受甲方的委托承担该工程的监理工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程的委托监理事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条总则1.1本合同所称建设工程委托监理，是指乙方根据甲方的委托和国家有关工程建设的法律、法规、技术标准及规范，对_________通信工程项目的施工质量、安全、进度、投资等方面进行全面监督管理的行为。1.2乙方应当具备相应的监理资质，并在其资质等级许可的范围内从事监理活动。1.3本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.4甲乙双方在履行本合同过程中应当遵循诚实信用原则，维护对方的合法权益，确保工程质量和施工安全。第二条双方权利与义务2.1甲方权利与义务：2.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定和国家相关标准规范开展监理工作，对工程质量、安全、进度、投资等进行全面监督管理。2.1.2甲方应当及时向乙方提供工程设计文件、技术资料、施工图纸等相关资料，并保证所提供资料的真实性、完整性和准确性。2.1.3甲方应当按照合同约定及时支付监理费用，为乙方开展监理工作提供必要的条件和便利。2.1.4甲方有权对乙方的监理工作进行监督检查，对发现的问题提出整改要求。2.1.5甲方应当协调解决施工过程中出现的各种问题和矛盾，为监理工作的顺利开展创造良好条件。2.2乙方权利与义务：2.2.1乙方有权按照合同约定收取监理费用，要求甲方提供必要的监理工作条件。2.2.2乙方应当组建专业的监理团队，配备相应的监理人员，确保监理人员具备相应的执业资格和专业能力。2.2.3乙方应当严格按照国家相关法律法规、技术标准和规范要求，认真履行监理职责，对工程质量、安全、进度、投资等进行有效控制。2.2.4乙方应当对施工过程中的关键工序、重要部位进行旁站监理，及时发现和处理施工中存在的质量问题。2.2.5乙方有权对违反施工规范、质量标准的行为提出整改意见，必要时可签发停工令。2.2.6乙方应当定期向甲方提交监理工作报告，及时通报工程进展情况和存在的问题。第三条支付条件3.1本合同监理费用总额为人民币_________元（大写：_________元整）。3.2支付方式：3.2.1合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%作为预付款，即人民币_________元。3.2.2工程完成50%时，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币_________元。3.2.3工程竣工验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即人民币_________元。3.2.4工程保修期满后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余10%的监理费用，即人民币_________元。3.3乙方应当在收到每笔款项后5个工作日内向甲方开具等额的增值税专用发票。3.4如甲方逾期支付监理费用，应当按照逾期金额的每日万分之五向乙方支付违约金。第四条履行期限4.1本合同监理服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止，共计_________日历天。4.2如因甲方原因导致工程延期，乙方监理服务期限相应顺延，双方应当另行签订补充协议。4.3如因不可抗力或其他非乙方原因导致工程延期，监理服务期限相应顺延，监理费用不作调整。第五条工作内容与标准5.1监理工作范围包括但不限于：施工准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理、保修期监理等全过程监理服务。5.2监理工作内容包括：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理、组织协调等。5.3乙方应当按照《建设工程监理规范》（GB/T50319）和相关通信工程技术标准开展监理工作。5.4乙方应当建立健全监理工作制度，包括监理例会制度、监理日志制度、监理报告制度等。第六条违约责任6.1甲方违约责任：6.1.1甲方未按合同约定支付监理费用的，除支付违约金外，还应当承担由此给乙方造成的其他损失。6.1.2甲方未及时提供必要的工作条件导致监理工作无法正常开展的，应当承担相应责任，监理期限相应顺延。6.2乙方违约责任：6.2.1乙方未按照合同约定履行监理职责，造成工程质量问题或安全事故的，应当承担相应的法律责任和经济赔偿责任。6.2.2乙方监理人员未按要求到岗履职的，甲方有权要求乙方更换监理人员，并可扣除相应的监理费用。6.2.3因乙方原因导致监理工作延误的，乙方应当承担相应的违约责任。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2甲方未按约定支付监理费用的，每逾期一日，应按应付未付款项的千分之五向乙方支付违约金。7.3乙方未按约定履行监理职责，造成工程质量问题或工期延误的，应当承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过监理费用总额的30%。7.4因一方违约导致合同无法继续履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第八条争议解决方式8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应当通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期间，除争议事项外，本合同其他条款的履行不受影响。第九条合同变更与终止9.1本合同的任何变更、补充均须由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方授权代表签字盖章后生效。9.2发生下列情形之一的，本合同可以终止：（1）合同约定的监理工作全部完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）一方严重违约，另一方依法解除合同。9.3合同终止后，双方应当办理相应的结算手续，乙方应当在15日内完成监理资料的整理移交工作。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。10.3本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。10.4本合同附件包括：《