店面拆墙写合同范本

店面拆墙写合同范本店面拆墙合同协议甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拥有一处店面，需要对店面内部进行拆墙改造，乙方具备相关拆墙施工资质及经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方店面拆墙事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.拆墙范围甲方店面位于[店面具体地址]，本次拆墙范围为店面内[详细说明需要拆除的墙体位置、尺寸等，例如：从店面进门左侧起，至第[X]根立柱处，长度为[X]米，高度为[X]米的非承重墙体；以及位于店面后部，连接两个区域的隔断墙，高度为[X]米，宽度为[X]米]。2.拆墙要求乙方应按照甲方提供的设计图纸或现场指示进行拆墙施工，确保拆除后的墙体断面平整，不得损坏周边的地面、天花板、门窗等其他建筑结构及设施。拆除过程中产生的建筑垃圾应及时清理，并运输至甲方指定的地点。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方拆墙施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方整改或采取补救措施，如乙方仍未改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供准确的店面拆墙设计图纸或现场指示，协助乙方做好施工前的准备工作。按照合同约定向乙方支付拆墙费用。为乙方施工提供必要的便利条件，如协调其他施工单位的施工顺序等。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付拆墙费用。在施工过程中，如因甲方提供的信息不准确或其他甲方原因导致施工困难或延误，乙方有权要求甲方给予合理的补偿或延长工期。2.义务严格按照国家相关法律法规及行业规范进行拆墙施工，确保施工安全，承担施工过程中的安全责任。组织具备相应资质和经验的施工人员进行施工，施工人员应遵守施工现场的各项规章制度。按照合同约定的拆墙范围、要求及工期完成施工任务，保证施工质量。在施工过程中，如发现可能影响建筑结构安全或其他异常情况，应及时通知甲方，并采取相应的措施。负责施工现场的环境卫生管理，做到文明施工。施工结束后，负责清理施工现场，将建筑垃圾运至甲方指定地点，并经甲方验收合格。三、费用及支付方式1.拆墙费用经双方协商，本次店面拆墙工程费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用包含拆墙施工费、建筑垃圾清理运输费、施工管理费等所有与拆墙工程相关的费用。2.支付方式合同签订后，甲方支付乙方定金人民币[X]元（大写：[大写定金金额]）。拆墙工程完成[X]%时，甲方支付乙方工程款人民币[X]元（大写：[大写工程款金额]）。拆墙工程全部完成，经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币[X]元（大写：[大写剩余工程款金额]）。乙方应在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本合同工期自合同签订之日起计算，共计[X]天。乙方应在[开工日期]开始施工，并在[竣工日期]前完成全部拆墙工程。2.如遇下列情况，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等。甲方提出变更设计图纸或增加拆墙范围等要求，导致工程量增加或施工难度加大。因甲方未按照合同约定提供必要的施工条件或支付工程款等原因，影响乙方正常施工。乙方应在上述情况发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。五、质量标准及验收1.质量标准乙方拆墙施工应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求，拆除后的墙体应达到平整、牢固，无安全隐患。2.验收拆墙工程完成后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]天内组织验收。验收内容包括拆墙范围、拆墙要求的执行情况、施工质量、建筑垃圾清理等。如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，则乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成拆墙工程，每逾期一天，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方拆墙施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求。如因返工造成工期延误，乙方应承担违约责任。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照合同约定清理施工现场或运输建筑垃圾，甲方有权自行清理，费用由乙方承担，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，