2025年一级建造师《实务》冲刺押题卷

2025年一级建造师《实务》冲刺押题卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.施工现场临时用电线路的接头处，严禁使用（）连接。A.铜线压接B.套管连接C.焊接D.绑扎2.某工程基坑开挖深度6m，地质条件复杂，根据《建筑基坑支护技术规程》，该基坑侧壁安全等级应定为（）。A.一级B.二级C.三级D.四级3.钢筋混凝土结构中，用于提高构件抗裂性能的钢筋是（）。A.受力主筋B.构造箍筋C.分布筋D.温度筋4.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第5天，最迟开始时间为第8天，持续时间2天，则工作M的总时差为（）天。A.1B.3C.5D.75.某土方工程合同约定工期为30天，实际施工过程中因非承包商原因导致工期延误5天，承包商可以索赔的工期为（）天。A.0B.5C.10D.156.采用平行流水作业组织施工时，其特点是（）。A.所有工作按顺序依次完成B.不同施工过程的工人和设备同时在不同空间工作C.某一施工过程完成后，下一过程才能开始D.工作面不能充分利用7.建设工程项目质量管理的PDCA循环中，“C”代表（）。A.计划（Plan）B.实施（Do）C.检查（Check）D.处理（Act）8.涉及结构安全、重要使用功能的重要材料，进场时必须进行（）复验。A.查验产品合格证B.外观检查C.见证取样检测D.现场简单测试9.施工单位项目经理部编制的施工组织设计，应报（）审核。A.企业技术负责人B.项目总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人10.某工程发生质量事故，经调查确因设计错误引起，则事故责任方主要是（）。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位11.建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要是（）。A.工期延误风险B.工程量增减风险C.成本超支风险D.政策变化风险12.根据《安全生产法》，生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。A.安全生产管理人员B.分包单位负责人C.主要负责人D.特种作业人员13.施工现场动火作业前，必须办理动火许可证，其主要目的是（）。A.确保施工进度B.规范施工行为C.防止火灾发生D.加强现场管理14.混凝土结构出现裂缝，可能的原因不包括（）。A.混凝土收缩B.温度应力C.钢筋锈蚀D.模板支撑刚度足够15.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。A.15B.30C.60D.9016.招标投标活动中，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，应承担的法律责任包括（）。A.中标无效B.罚款C.赔偿损失D.以上都是17.施工单位应当建立健全施工质量控制体系，其核心是（）。A.质量目标责任制B.质量检查制度C.质量奖惩制度D.质量记录制度18.采用流水施工组织方式，当施工段数目大于专业工作队数目时，会出现（）现象。A.工作队窝工B.工作面闲置C.工期延长D.资源利用率降低19.对施工中出现的安全事故，应当及时向（）报告。A.企业上级管理部门B.事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门C.公安部门D.以上都是20.建筑工程发生质量事故，需要进行抢修的，抢修方案应当由（）组织论证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、少选、多选均不得分）21.建设工程施工平面图规划布置时，应考虑的因素包括（）。A.施工场地限制B.材料、构件、加工品运输路线C.临时设施布置D.施工进度计划E.现场自然条件22.施工单位进行深基坑支护施工前，应编制专项施工方案，并按规定进行（）。A.技术交底B.专家论证C.安全验算D.现场监测E.验收合格23.影响建设工程项目质量的因素主要有（）。A.人的因素B.材料因素C.机械设备因素D.方法因素E.环境因素24.建设工程合同履行过程中，发生不可抗力事件的，合同双方应（）。A.终止合同B.采取减损措施C.通知对方D.变更合同E.互相追责25.施工现场安全管理的目标包括（）。A.预防和减少伤亡事故B.保障员工生命安全C.降低事故损失D.确保工程进度E.维护企业声誉26.混凝土浇筑过程中，为保证混凝土质量，应控制的主要事项包括（）。A.搅拌时间B.下料速度C.振捣密实D.掺加外加剂E.浇筑顺序27.建设工程进度控制措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.信息管理措施28.根据《招标投标法》，招标方式分为（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价采购E.直接委托29.施工单位进行安全技术交底时，应明确的内容包括（）。A.工程概况及施工条件B.可能存在的危险源C.安全技术措施D.应急救援预案E.安全奖惩规定30.建设工程项目管理中，风险管理的主要工作包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险规避三、案例分析题（共4题，共60分）案例一（15分）某市政工程公司承接了一项城市道路改造工程，合同工期为180天。施工过程中，遇到以下情况：（1）工程开工后第30天，因业主方提供的施工图纸部分错误，导致工作A（持续时间20天）实际延长了10天。（2）在第60天，因连续一周强降雨，导致工作B（持续时间15天）实际延长了5天。（3）在第90天，业主方要求增加一项附加工作C（持续时间25天），由于工作C与原有工作存在逻辑关系，导致总工期延长了5天。（4）在第120天，因施工单位自有设备故障，导致工作D（持续时间10天）实际延长了3天。施工方认为以上工期延误并非自身原因造成，应要求业主方顺延工期并赔偿停工损失。业主方则认为合同工期已定，施工单位应自行承担后果。问题：1.请计算工作A、B、C、D的实际工期和总工期延误天数。2.分析施工方可以索赔的工期和费用（简述理由）。3.若业主方不同意顺延工期，施工单位可以采取哪些赶工措施（至少列举三项）？案例二（15分）某高层住宅楼项目，施工单位在主体结构施工期间，发生了以下事件：（1）三层框架结构混凝土浇筑过程中，部分混凝土出现离析现象，经检查发现是搅拌站混凝土配合比错误所致。（2）五层砌体施工时，发现部分墙体出现裂缝，经鉴定为墙体收缩裂缝，但部分裂缝宽度超过规范允许值。（3）项目监理部对六层钢筋绑扎工程进行验收时，发现部分梁柱节点处钢筋保护层厚度不足，且存在多处负误差。（4）项目经理组织相关技术人员对上述质量问题进行分析，认为事件（1）属于材料质量事故，事件（2）属于正常现象，事件（3）属于施工质量问题。问题：1.事件（1）中，施工单位应承担哪些质量责任？2.针对事件（2）中超过规范允许值的墙体裂缝，施工单位应如何处理？3.事件（3）中，钢筋保护层厚度不足属于哪种类型的质量问题？监理方应如何处理？4.项目经理对事件（2）的判断是否正确？说明理由。案例三（15分）某施工单位与业主方签订了某工业厂房施工合同，合同工期为240天。合同中约定，若因业主原因导致工期延误，工期应予以顺延，并可根据延误时间调整合同价款。施工过程中发生如下情况：（1）工程开工后第80天，业主方因前期工作审批延误，未能按时移交部分施工场地，导致工作E（持续时间30天）实际延误15天。（2）在第150天，业主方指令增加一项非关键工作F（持续时间20天），对后续工作G（持续时间25天）产生影响，导致G开始时间推迟5天。（3）在第200天，因业主方变更了部分装饰材料，导致工作H（持续时间15天）所需材料价格大幅上涨，施工单位据此提出了费用索赔。（4）施工单位在索赔报告中，要求业主方不仅顺延了因上述事件导致的工期，还要求赔偿了相应的窝工费和材料差价损失。问题：1.分析业主方是否应批准施工单位的工期索赔？理由是什么？2.分析业主方是否应批准施工单位的费用索赔？理由是什么？3.施工单位在提出索赔时，应注意哪些程序要求？4.若业主方对索赔有异议，双方应如何处理？案例四（15分）某施工单位承接了一项深基坑工程，基坑深度12m，地质条件复杂，周边环境敏感。施工前，施工单位编制了深基坑支护专项施工方案，并按规定进行了安全验算。施工过程中，发生了以下事件：（1）基坑开挖到8m深处时，监测发现坑壁变形量超出预警值，项目部立即停止开挖，并启动应急预案。（2）经专家论证，确认变形原因是地质勘察资料与实际情况存在偏差，导致支护结构荷载过大。需要调整支护参数并加固。（3）在基坑支护结构加固过程中，由于资金到位不及时，导致工期延误10天。同时，现场安全员发现部分施工人员未按规定佩戴安全帽。（4）问题处理完成后，项目部恢复了正常施工，但在后续土方开挖过程中，又出现了轻微渗水现象，项目部采取了临时封堵措施。问题：1.基坑坑壁变形超标时，项目部启动应急预案的主要步骤有哪些？2.针对地质勘察偏差导致的问题，施工单位应履行哪些管理程序？3.在基坑加固期间，项目部应如何落实安全管理制度？施工人员未佩戴安全帽应如何处理？4.对于基坑施工过程中出现的渗水现象，项目部应如何进行管理和记录？试卷答案一、单项选择题1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.C9.A10.C11.C12.C13.C14.D15.B16.D17.A18.B19.D20.A二、多项选择题21.ABCE22.BCD23.ABCDE24.BC25.ABC26.ABCE27.ABCE28.AB29.ABCD30.ABCD三、案例分析题案例一1.工作A实际工期：20+10=30天；工作B实际工期：15+5=20天；工作C实际工期：25天；工作D实际工期：10天；总工期延误：10+5+5+3=23天。2.可以索赔的工期为业主方原因导致的延误：事件（1）10天+事件（2）5天+事件（3）5天=20天。费用索赔需要提供相关证据，理由是上述延误非施工单位自身原因造成。3.赶工措施：增加资源投入（人员、设备）、优化施工组织、增加工作面、采用更快的施工工艺或技术、夜间施工等。案例二1.施工单位应承担因混凝土配合比错误导致的质量责任，包括返工、修复造成的损失以及相应的工期延误责任。2.应对超过规范允许值的墙体裂缝，施工单位应进行结构安全性验算，若不满足要求，需进行修补处理，直至合格。3.属于施工质量问题。监理方应签发整改通知单，要求施工单位限期整改，并跟踪检查整改效果，合格后方可进行下道工序。4.项目经理的判断不完全正确。墙体收缩裂缝属于正常现象，但超过规范允许值则表明混凝土配合比、养护等可能存在问题，或构件尺寸过大，属于需要处理的施工质量问题。案例三1.业主方应批准因业主原因导致的工期索赔。理由是合同约定了因业主原因导致工期延误应予以顺延。2.业主方可能不完全批准费用索赔。事件（1）和（3）的费用索赔理由较充分，但需提供有效证据。事件（2）增加工作F导致G推迟5天，若F为非关键工作，则业主方可能不承担由此产生的费用索赔。3.程序要求：及时通知业主方；在合同约定时间内提交索赔报告及相关证据；与业主方协商；若协商不成，按合同约定或法律法规处理。4.双方应通过友好协商解决。可以请第三方（如监理方、调解机构）进行调解，或按合同约定的争议解决方式（如仲裁、诉讼）处理。案例四1.启动应急预案的主要步骤：立即停止危险区域作业；组织人员疏散至安