2026年监理工程师之交通工程目标控制考试题库300道含完整答案【全优】

2026年监理工程师之交通工程目标控制考试题库300道第一部分单选题(300题)1、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。

A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施

B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段

C.及时进行工程计量不属于经济措施

D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施

【答案】：B2、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：B3、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。

A.建设单位技术负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位项目经理

D.安全总监

【答案】：B4、环境影响报告书应当由（）编制。

A.建设单位

B.环境影响评价机构

C.环境保护行政主管部门

D.具有相应资质的环境影响评价机构

【答案】：D5、招标控制价的作用描述错误的是（）

A.招标人有效控制项目投资，防止恶性投标带来的投资风险

B.招标控制价反映的是社会最高水平

C.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据

D.使投标人不必花费人力、财力去套取招标人的标底

【答案】：B6、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

【答案】：B7、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：A8、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】：B9、应采用（）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压，碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。

A.26

B.27

C.28

D.30

【答案】：A10、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。

A.4，3

B.5，2

C.3，4

D.2，5

【答案】：A11、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（）d。

A.35

B.36

C.37

D.38

【答案】：D12、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。

A.三十

B.四十

C.五十

D.六十

【答案】：A13、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料

B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C14、下列不属于施工组织设计的内容是（）。

A.工程概况

B.施工进度计划

C.施工成本计划

D.施工平面布置

【答案】：C15、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。

A.12

B.14

C.16

D.18

【答案】：C16、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。

A.质量数据

B.样本数据

C.总体

D.单元

【答案】：A17、招标控制价应在招标文件中注明（）。

A.可以上调或下浮

B.不应上调或下浮

C.可上调，不可下浮

D.不可上调，可下浮

【答案】：B18、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。

A.建设主管部门

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

【答案】：D19、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。

A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准

B.人工更新的当年成活率应当不低于90%

C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%

D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株

E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%

【答案】：B20、重大危险源防控措施的审查应在（）进行。

A.重大危险源清单收悉后3天内

B.重大危险源清单收悉后5天内

C.重大危险源清单收悉后7天内

D.合同段工程开工之后

【答案】：C21、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第三册）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，在未设最高投标限价的情况下安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】：B22、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.交通行政主管部门

【答案】：A23、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门

【答案】：A24、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：D25、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。

A.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费）×建筑业增值税税率

B.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率

C.税金=（直接费＋设备购置费+措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率

D.税金=（直接费＋设备购置费＋措施费＋企业管理费＋规费+利润）×建筑业增值税税率

【答案】：D26、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。

A.路堤

B.路槽

C.路基

D.路坡

【答案】：C27、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：D28、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.25

C.28

D.42

【答案】：C29、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。

A.中位数

B.极差

C.标准离差

D.变异系数

【答案】：A30、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。

A.应力集中

B.受力不均

C.剪切

D.偏压

【答案】：D31、（）建造悬臂与连续体系梁桥时，不需要在河道（海水）中搭设支架，而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延伸施工，每延伸一段就施加预应力，使其与成桥部分联结成整体。

A.平衡悬臂施工法

B.有支架施工法

C.逐跨顶推施工法

D.活动支架法

【答案】：A32、下列属于工艺参数的有（）。

A.施工过程

B.施工段

C.流水步距

D.工作面

【答案】：A33、“三定一落实”中的“三定”是指（）。

A.定点、定时、定措施

B.定人、定时、定措施

C.定人、定时、定方法

D.定点、定人、定方法

【答案】：B34、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。

A.8

B.9

C.10

D.13

【答案】：A35、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。

A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能

B.路面应具有和保持较好的平整度

C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度

D.即路面表面应较为光滑

【答案】：D36、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m

【答案】：A37、黄土地区路基施工中，路基边坡坡率应符合要求，坡面应顺适平整，防护及支挡工程施工应与路堤填筑和路堑开挖施工合理衔接。排水沟渠铺砌加固时，应对基底采用夯实或掺石灰夯实的方法进行处理，压实度应达到（）以上。

A.85%

B.90%

C.92%

D.95%

【答案】：B38、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.

A.居住用地70年

B.工业用地50年

C.教育用地40年

D.旅游用地40年

E.综合用地50年

【答案】：A39、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。

A.5000

B.10000

C.15000

D.20000

【答案】：B40、隐患分为重大隐患和（）两个等级。

A.局部隐患

B.一般隐患

C.轻度隐患

D.潜在隐患

【答案】：B41、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。

A.工程变更支付月报表

B.支付证书签署确认表

C.支付证书

D.支付申请表

【答案】：B42、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。

A.2mm

B.3mm

C.5mm

D.10mm

【答案】：B43、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门

【答案】：A44、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

【答案】：B45、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。

A.猫道

B.水深11m的围堰

C.高度10m的支架

D.15m的沉井

【答案】：D46、工程保修期终止后（）天内，监理人应向承包人签发保修期终止证书。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D47、根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018），机械台班定额费用组成中，属于不变费用的是（）。

A.动力燃料费

B.机上人员人工费

C.检修费

D.车船税

【答案】：C48、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（）

A.低水位指在枯水季节的最低水位

B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位

C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位

D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。

【答案】：C49、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B50、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。

A.林权流转合同，可以书面，可以口头

B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意

C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同

D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案

E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质

【答案】：B51、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。

A.9.548

B.9.652

C.10.692

D.19.668

【答案】：A52、作业面与水平安全网之间的高差不得超过（）。

A.1.0m

B.2.0m

C.3.0m

D.4.0m

【答案】：C53、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。

A.计划—处理—实施—检查

B.计划—实施—检查—处理

C.检查—计划—处理—实施

D.实施—计划—检查—处理

【答案】：B54、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。

A.主要承重结构所用的材料

B.使用性质

C.承重构件受力体系

D.跨越障碍的性质

【答案】：A55、根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。

A.室内照明

B.景观照明

C.装饰照明

D.大面积照明

【答案】：B56、（）的功能是改善土基的湿度和温度状况，以保证面层及基层的强度、刚度和稳定性不受土基水文状况变化所造成的不良影响。

A.面层

B.基层

C.联结层

D.功能层

【答案】：D57、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：B58、（）是在不考虑工程费用的情况下进行的。

A.工期优化

B.时间优化

C.费用优化

D.资源优化

【答案】：A59、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。

A.相同

B.不同

C.类似

D.部分相同

【答案】：A60、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。

A.1～2

B.2～3

C.3～4

D.3～5

【答案】：A61、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。

A.8、10

B.10、15

C.15、20

D.20、30

【答案】：C62、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（）。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.不高于Ⅲ级

D.不高于Ⅲ级

【答案】：B63、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。

A.小于2m

B.小于等于2m

C.大于2m

D.大于等于2m

【答案】：C64、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。

A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上

B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上

C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上

D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上

【答案】：D65、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。

A.40

B.50

C.60

D.70

【答案】：C66、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

A.14天

B.24天

C.7天

D.10天

【答案】：A67、（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。

A.基层

B.面层

C.垫层

D.路基

【答案】：A68、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。

A.超挖

B.振动碾压

C.掺粉煤灰拌和

D.整平

【答案】：A69、交工验收的组织者是（）。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D70、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。

A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间

B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源

C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间

D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间

【答案】：D71、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任

C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任

【答案】：D72、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.监理工程师

B.项目经理

C.项目总工程师

D.总监理工程师

【答案】：D73、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。

A.400；150；30

B.400；100；40

C.500；150；30

D.400；100；40

【答案】：A74、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。

A.21

B.28

C.35

D.42

【答案】：B75、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。

A.100m

B.120m

C.150m

D.200m

【答案】：D76、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。

A.项目划分，复核工程数量

B.选择施工方法，确定施工方案

C.编制工程进度计划

D.确定施工组织管理机构，制定管理制度

【答案】：A77、下列关于混凝土拌合物坍落度性能的说法错误的是（）。

A.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果截锥试体逐渐下沉，表示黏聚性不好

B.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果出现离析现象，表示黏聚性不好

C.坍落度筒提起后无稀浆，则表示其保水性能良好

D.坍落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出，则表示其保水性能良好

【答案】：A78、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。

A.30min

B.45min

C.1h

D.1.5h

【答案】：A79、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

【答案】：C80、采伐林木的单位和个人，应当按照（）的原则，在采伐后的当年或者次年内必须完成更新造林任务。

A.优先发展人工更新

B.人工更新.人工促进天然更新

C.天然更新相结合

D.公平公正

E.合理利用

【答案】：A81、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。

A.滑塌开裂

B.剥落

C.碎落

D.坍塌

【答案】：A82、在施工阶段，监理机构应派专人对施工现场安全情况巡视检查，对发现的各类安全隐患，应（）通知施工单位，并督促其立即整改;情况严重的，监理机构应及时下达工程停工令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。

A.口头

B.书面

C.邮件

D.现场

【答案】：B83、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。

A.开工前

B.开工前和水源有变化时

C.开工后和水源有变化时

D.水源有变化时

【答案】：B84、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（）。

A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量

B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量

C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量

D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。

【答案】：C85、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。

A.检测合格后使用

B.根据经验判断后使用

C.作为废料处理

D.直接使用

【答案】：C86、某工程项目2018年开工，工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为101、109、116。则2021年的定基指数为（）。

A.1.253

B.1.277

C.1.326

D.1.451

【答案】：B87、对于（），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。

A.一般事故隐患

B.较大事故隐患

C.重大事故隐患

D.特大事故隐患

【答案】：A88、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.交通行政主管部门

【答案】：A89、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：D90、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。

A.8%

B.12%

C.10%

D.15%

【答案】：C91、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。

A.全部工程项目

B.进度较快的

C.危险性较大的

D.质量要求高的

【答案】：C92、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C93、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A94、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。

A.30min

B.45min

C.60min

D.90min

【答案】：A95、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。

A.公路监控设施

B.公路通信设施

C.公路收费设施

D.公路隧道机电设施

【答案】：A96、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.城建档案馆

D.工程质量监督机构

【答案】：A97、下列不属于特种作业人员的是（）。

A.建筑电工

B.建筑架子工

C.建筑起重机械司机

D.抹灰工

【答案】：D98、关于人工摊铺与碾压的要求说法不正确的是（）。

A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型

B.在初平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍

C.应用平地机再整型一次，应将高处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象

D.反复整型，直至满足技术要求，每次整型都应达到平整

【答案】：D99、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（）个点。

A.2

B.4

C.6

D.8

【答案】：A100、湿黏土路堤施工中，湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉。石灰粒径应不大于（）mm，质量宜符合三级及三级以上标准。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】：B101、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：A102、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。

A.50

B.55

C.57

D.60

【答案】：C103、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.责任人

【答案】：D104、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。

A.面层

B.基层

C.垫层

D.联结层

【答案】：B105、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：A106、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。

A.设计阶段

B.施工准备阶段

C.施工期

D.运营期

【答案】：C107、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（）。

A.公开招标竞争程度低

B.公开招标评标量小

C.公开招标招标时间长

D.公开招标费用低

【答案】：C108、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。

A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日

B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日

C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日

D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日

【答案】：B109、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。

A.二级配电一级保护

B.一级配电一级保护

C.三级配电二级保护

D.三级配电三级保护

【答案】：C110、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。

A.26.5mm

B.31.5mm

C.37.5mm

D.42.5mm

【答案】：A111、净现金流量的表达正确的是（）。

A.CIt=CFt-COt

B.CIt=COt-CFt

C.CFt=CIt-COt

D.CFt=COt-CIt

【答案】：C112、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。

A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始

B.钻孔应连续进行，不得中断

C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔

D.钻孔时需及时填写钻孔记录

【答案】：A113、关于非农业建设经批准占用耕地的，下列说法正确的有（）。

A.实行占用耕地补偿制度

B.按照“占多少.垦多少”的原则

C.由当地土地行政管理部门组织人力负责开垦与占用单位所占用耕地数量和质量相当的耕地

D.单独选址建设项目用地，由建设单位自行补充耕地的，建设单位为补充耕地的责任单位

E.村庄.集镇分批次建设用地，所涉及的农村集体经济组织为补充耕地的责任单位

【答案】：A114、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。

A.决策树法

B.蒙特卡洛法

C.盈亏平衡分析法

D.敏感性分析法

【答案】：A115、下列不属于总价子目分解和计量程序的是（）。

A.总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行

B.监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标

C.除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）

D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核

【答案】：D116、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。

A.建设项目管理费

B.直接费

C.措施费

D.预备费

【答案】：A117、支付证书表是（）使用的一个工程款支付流程表。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.分包单位

【答案】：C118、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。

A.原告举证

B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证

C.适用举证责任倒置

D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

【答案】：B119、实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报安全事故。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

【答案】：B120、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。

A.34

B.40

C.44

D.50

【答案】：B121、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：C122、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。

A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性

B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用

C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格

D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率

【答案】：C123、下列选项中，属于冬季施工的有（）。

A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上

B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上

C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时

D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时

【答案】：A124、下列关于国家对矿产资源的规定的表述中，正确的有（）。

A.鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源

B.探矿权人申请新立探矿权时，应提供相应的资金证明

C.申请人不具备地质勘查资质的，应依法委托具有相应地质勘查资质的勘查单位编制勘查实施方案并开展地质勘查工作

D.申请人的资金能力，不得低于申请项目勘查实施方案安排的总资金的1/2

E.申请人的资金能力，以其企业的资产总额为依据

【答案】：A125、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。

A.3个

B.5个

C.6个

D.9个

【答案】：C126、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。

A.30%

B.35%

C.40%

D.50%

【答案】：C127、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。

A.标准试验

B.平行试验

C.工艺试验

D.验收试验

【答案】：B128、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。

A.产品价格—投资额—经营成本

B.产品价格—经营成本—投资额

C.投资额—经营成本—产品价格

D.经营成本—投资额—产品价格

【答案】：B129、下列不属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。

A.巡视记录

B.监理日志

C.抽检记录

D.监理指令单

【答案】：B130、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：C131、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。

A.环境监测监理

B.环保达标监理

C.环境控制监理

D.环保工程监理

【答案】：B132、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。

A.项目经理

B.安全总监

C.副经理

D.总工程师

【答案】：A133、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。

A.2111.1

B.2112.5

C.2187.4

D.2237.5

【答案】：C134、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。

A.1.003％

B.3.00％

C.3.03％

D.4.00％

【答案】：C135、建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.4.16%

B.4.21%

C.5.06%

D.5.23%

【答案】：C136、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。

A.1100

B.1200

C.1320

D.1420

【答案】：B137、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。

A.60

B.70

C.75

D.80

【答案】：B138、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，75%，56.14元

D.200000件，75%，56.14元

【答案】：B139、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。

A.30%～40%

B.30%～50%

C.30%～60%

D.30%～70%

【答案】：D140、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。

A.池底宜设置0.5%横坡

B.底面与侧面应采取防渗措施

C.蒸发池应紧邻路基设置

D.四周应采用隔离栅进行防护

【答案】：C141、根据交通运输部办公厅发布的《公路水运工程生产安全事故应急预案》规定，公路水运工程生产安全事故按照人员伤亡（含失踪）、涉险人数、直接经济损失、影响范围等因素，分为（）级。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】：C142、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：B143、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%

【答案】：B144、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（）万元。

A.6052.56

B.7320.50

C.7551.65

D.8052.55

【答案】：D145、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。

A.3m

B.5m

C.6m

D.9m

【答案】：B146、对于监理机构平安工地建设，（）对合同段工程开工前安全生产条件审核的同时，应进行工程项目开工前安全生产条件中相关内容的自查，自查结果与合同段开工前安全生产条件核查结果一同报建设单位，作为建设单位进行工程项目开工前安全生产条件核查的参考。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：B147、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。

A.100mm

B.200mm

C.250mm

D.500mm

【答案】：D148、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。

A.混凝土

B.水泥砂浆

C.水泥浆

D.细石混凝土

【答案】：B149、孔深大于（）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

【答案】：B150、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。

A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥

B.生石灰应采用磨细I级生石灰

C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥

D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根

【答案】：D151、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。

A.越好，愈高

B.越好，愈低

C.越差，愈高

D.越差，愈低

【答案】：A152、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。

A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根

B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料

C.挖淤泥、挖石方

D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平

【答案】：D153、下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是（）。

A.纵向接缝应是热接缝并应连续和平行，缝边垂直并形成直线

B.横向接缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开0.5m

C.纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压

D.纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开15cm以上

【答案】：B154、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。

A.3～5m

B.5～8m

C.9～10m

D.10～12m

【答案】：B155、桥面行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（）。

A.桥梁高度

B.建筑高度

C.净矢高

D.计算矢高

【答案】：B156、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B157、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

【答案】：B158、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。

A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性

B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性

C.评价质量管理体系对环境的适应性

D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施

【答案】：A159、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】：A160、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。

A.计算跨径

B.净跨径

C.标准跨径

D.总跨径

【答案】：A161、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。

A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制

B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制

C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制

D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制

【答案】：C162、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。

A.二级公路（沥青路面）高路堤

B.四级公路（弹石路面）上路堤

C.四级公路（块石路面）高路堤

D.三级公路（砂石路面）下路堤

【答案】：D163、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。

A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行

B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值大于0,方案可行

D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行

【答案】：B164、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。

A.单价子目

B.总价子目

C.暂列金额

D.暂估价

【答案】：C165、以下关于计日工的说法，错误的是（）

A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工

B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝

C.计日工参与调价

D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。

【答案】：C166、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

【答案】：B167、支架及拱架的构造中托架宜设置成（），与预埋件的连接固定方式应可靠。

A.L形

B.三角形

C.T形

D.U形

【答案】：B168、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。

A.8学时

B.15学时

C.20学时

D.30学时

【答案】：A169、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效

【答案】：A170、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。

A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工

B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工

C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求

D.春融期路基宜在开春后施工

【答案】：D171、以下不属于安全生产方针的是（）。

A.安全第一

B.预防为主

C.综合治理

D.以人为本

【答案】：D172、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。

A.10Ω

B.4Ω

C.15Ω

D.20Ω

【答案】：A173、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。

A.16

B.30

C.32

D.48

【答案】：D174、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（），应采用湿式钻孔法。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

【答案】：A175、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。

A.一级公路的路堤

B.填石路堤

C.特殊填料路堤

D.填土路堤

【答案】：D176、水泥混凝土面层材料，高速公路粗集料含水率的检测应随降雨或湿度变化随时观测，且每日不少于（）次。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：C177、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。

A.1.5

B.2.5

C.5.0

D.7.5

【答案】：B178、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。

A.75%，75%

B.75%，80%

C.80%，75%

D.80%，80%

【答案】：D179、价值工程的基本原理，描述错误的是（）

A.着眼于寿命周期成本

B.价值工程的核心是功能分析

C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能

D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。

【答案】：C180、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。

A.特大安全事故

B.重大安全事故

C.较大安全事故

D.一般安全事故

【答案】：B181、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0

【答案】：A182、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.43

C.45

D.48

【答案】：B183、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。

A.多元性

B.相关性

C.均衡性

D.动态性

【答案】：D184、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。

A.砂浆强度

B.轴线偏位

C.沟底高程

D.断面尺寸

【答案】：A185、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）

A.5%

B.3%

C.2%

D.1%

【答案】：A186、自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过（）。

A.2m

B.5m

C.7m

D.10m

【答案】：A187、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。

A.2%

B.1.5%

C.9%

D.7.42%

【答案】：B188、建设单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收，没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收。竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）内报出。

A.三个月

B.四个月

C.五个月

D.六个月

【答案】：A189、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。

A.监理人，发包人

B.发包人，监理人

C.监理人，监理人

D.发包人，监理人

【答案】：C190、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。

A.8

B.20

C.30

D.40

【答案】：D191、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析

【答案】：D192、下列事故报告中，属于漏报的是（）。

A.快报表报送超过规定时限

B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的

C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的

D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的

【答案】：B193、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。

A.4000

B.6000

C.3000

D.5000

【答案】：D194、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。

A.从跨中向两端，从中线向两侧对称

B.从跨中向两端，从两侧向中线对称

C.从两端向跨中，从中线向两侧对称

D.从两端向跨中，从两侧向中线对称

【答案】：A195、粉煤灰可用于（）。

A.各级公路路堤填筑

B.高速公路下路床

C.一级公路下路床

D.二级公路的上路床

【答案】：A196、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。

A.直接费

B.人工费

C.冬季施工增加费

D.运营费用

【答案】：D197、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。

A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工

B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙

C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进

D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层

【答案】：B198、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）

A.建设项目竣工财务决算总表

B.公路建设项目工程概况表

C.内河航运建设项目工程概况表

D.港口（码头）建设项目工程概况表

【答案】：A199、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。

A.2～3

B.3～4

C.4～6

D.6～8

【答案】：D200、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D201、对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。

A.0.4～0.8MPa

B.0.1MPa

C.2.5MPa

D.0.5MPa

【答案】：C202、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。

A.80dB（A），55dB（A）

B.70dB（A），60dB（A）

C.75dB（A），55dB（A）

D.60dB（A），50dB（A）

【答案】：C203、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（）mm。

A.35

B.36.5

C.37.5

D.38

【答案】：C204、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。

A.坍塌

B.失稳

C.腐蚀

D.融害

【答案】：C205、森林采伐方式中，主伐包括()

A.抚育伐

B.更新伐

C.皆伐

D.渐伐

E.择伐

【答案】：C206、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。

A.30%

B.25%

C.20%

D.40%

【答案】：C207、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。

A.组织

B.程序

C.手段

D.信息

【答案】：D208、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。

A.专项施工方案内容是否完整

B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

C.专项施工方案编审程序是否符合要求

D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范

【答案】：C209、沥青透层可采用煤油稀释沥青或慢裂的洒布型乳化沥青，其喷洒温度不宜低于（）。

A.10℃

B.15℃

C.20℃

D.25℃

【答案】：A210、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。

A.70

B.60

C.55

D.50

【答案】：A211、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A212、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。

A.每一年，一次

B.每一年，二次

C.每半年，一次

D.每半年，二次

【答案】：C213、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。

A.天

B.周

C.月

D.年

【答案】：C214、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。

A.20m，20m

B.30m，20m

C.20m，30m

D.30m，30m

【答案】：B215、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。

A.36

B.38

C.40

D.42

【答案】：C216、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察设计单位

D.施工单位

【答案】：C217、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。

A.高处坠落

B.触电

C.物体打击

D.机械伤害

【答案】：B218、大桥和特大桥的每端应至少设置（）个水准点，作为水准网的控制点。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B219、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。

A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进

B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力

C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定

D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行

【答案】：D220、井点降水施工的检查控制要求，不正确的是（）。

A.应根据降水要求，配备降水设备，编制降水施工方案

B.降水井应布置在隧道两侧，井底高程应在隧底高程以下3～5m

C.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下0.7m

D.降水施工完毕后，应按设计要求回填降水井

【答案】：C221、有一人工挖土作业队按合理劳动组织为8人，已知人工挖二类土每立方米需0.4工日，则挖土过程的流水强度为（）。

A.3.2m3/日

B.20m3/日

C.0.4m3/日

D.2.5m3/日

【答案】：B222、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。

A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断

B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板

C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板

D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板

【答案】：B223、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。

A.买受人可以请求解除合同

B.买受人可以要求出卖人赔偿损失

C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金

D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金

E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金

【答案】：A224、下列费用中，属于人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动工资津贴

【答案】：D225、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。

A.企业定额

B.预算定额

C.招标控制价

D.工程量清单

【答案】：D226、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。

A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合

B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mm

C.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5m

D.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm

【答案】：C227、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。

A.土石路堤不得倾填

B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑

C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机

D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌

【答案】：B228、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。

A.工程计量权、付款审批权和付款签证权

B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权

C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权

D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权

【答案】：D229、立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为（）。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】：C230、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。

A.人

B.材料

C.设备

D.环境

【答案】：D231、下列不属于混凝土下部结构的是（）。

A.桥台混凝土

B.桥墩混凝土

C.台帽混凝土

D.基础混凝土

【答案】：D232、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。

A.2－3mm

B.3－4mm

C.4－6mm

D.5－7mm

【答案】：C233、某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.610.00

B.543.50

C.511.25

D.500.00

【答案】：B234、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。

A.平面位移监测

B.稳定性监测

C.地面隆起监测

D.土体深层水平位移

【答案】：B235、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。

A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

B.高温期施工应采用早强型水泥

C.低温期施工应采用普通型水泥

D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥

【答案】：A236、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。

A.11.36%

B.13.33%

C.15.56%

D.15.68%

【答案】：D237、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。

A.55

B.60

C.65

D.70

【答案】：B238、对于超过一定规模的危大工程，（）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C239、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。

A.1556.41

B.1253.22

C.1691.13

D.1595.40

【答案】：C240、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：A241、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。

A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率

B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。

C.折现率越大，净现值越大。

D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案

【答案】：A242、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。

A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料

B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料

C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基

D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤

【答案】：C243、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D244、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。

A.要求施工单位整改

B.施工单位暂时停止施工

C.及时报告建设单位

D.及时向有关主管部门报告

【答案】：A245、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B246、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。

A.96%

B.95%

C.94%

D.93%

【答案】：D247、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。

A.三管三必须

B.一岗双责

C.三同时

D.师傅带徒弟

【答案】：B248、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。

A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理

B.指令施工单位立即停工

C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位

D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理

【答案】：A249、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。

A.向上倾斜30°

B.向下倾斜30°

C.水平

D.垂直

【答案】：C250、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）

A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决

B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天

C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼

D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算

【答案】：A251、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。

A.物理性质

B.水理性质

C.力学性质

D.化学性质

【答案】：C252、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位

D.检测单位

【答案】：C253、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。

A.“直接凿除法”桩头处理工艺

B.钢筋闪光对焊工艺

C.基桩人工挖孔工艺

D.竹（木）脚手架工艺

【答案】：D254、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（）。

A.96％

B.97％

C.98％

D.99％

【答案】：C255、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。

A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定

B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数

C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算

D.合同中各可调因子的权重不能调整

【答案】：D256、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）

A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类

B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单

C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同

D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类

【答案】：B257、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。

A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工

B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意

C.建设单位项