电力工程监理合同

电力工程监理合同合同编号：DLJL-202X-XXX甲方（建设单位）：全称：___________________________统一社会信用代码：________________地址：___________________________联系人：________联系电话：________乙方（监理单位）：全称：___________________________统一社会信用代码：________________资质等级：电力工程监理____级（符合《电力工程监理资质标准》）地址：___________________________联系人：________联系电话：________第一条鉴于甲方拟建设【工程名称】电力工程项目，已取得项目立项、规划许可等合法手续；乙方具备相应电力工程监理资质，同意接受甲方委托提供监理服务。双方依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《电力建设工程监理规范》（DL/T5434）等法律法规及行业规范，订立本合同。第二条工程概况1.工程名称：___________________________2.工程地点：___________________________3.工程规模：-电压等级：____kV（如110kV/220kV）；-主要内容：____kV变电站新建/线路改造（含设备安装、电缆敷设、接地工程等）；-总投资：约____万元（以最终结算为准）；4.计划工期：____年____月____日至____年____月____日（总日历天数____天）；5.工程质量目标：符合《电力工程施工质量验收规范》（GB50149），达到“合格”及以上等级，满足电网接入要求。第三条监理范围与内容（一）监理范围1.阶段范围：施工准备阶段→施工阶段→竣工验收阶段→质量保修阶段（自竣工验收合格之日起____个月）；2.内容范围：-施工准备：审查施工组织设计、专项安全方案（含高空作业、高压试验等）、施工单位资质及人员（特种作业人员持证）；-施工阶段：质量控制（原材料/设备进场检验、隐蔽工程验收、工序质量核查）、安全监理（日常巡查、隐患整改跟踪）、进度控制（工期偏差分析）、投资控制（工程量签证审核、进度款支付审核）；-竣工验收：参与预验收、正式验收，出具监理评估报告；-保修阶段：跟踪质量缺陷整改，验证整改效果。（二）监理依据1.国家及地方法律法规：《电力法》《建设工程安全生产管理条例》等；2.行业规范标准：DL/T5434、GB50149、《电力安全工作规程》（GB26860）等；3.合同文件：本监理合同、甲方与施工单位的施工合同；4.设计文件：施工图、设计交底纪要、变更通知；5.甲方书面指令（加盖公章）。第四条双方权利与义务（一）甲方权利1.对监理工作提出指令、检查与考核；2.要求乙方更换不合格监理人员（需书面说明理由，乙方应在____个工作日内更换符合资质的人员）；3.审核监理费用支付申请，对不合理费用有权拒付；4.参与工程验收，确认工程质量及进度。（二）甲方义务1.提供完整设计文件、施工许可证、电网接入批复等资料（____年____月____日前交付）；2.协调施工单位、设计单位、电网调度部门与乙方的工作衔接；3.提供监理办公场所（含水电）及必要的现场试验设备；4.按约定支付监理费用；5.对乙方提交的监理文件（如月报、评估报告）在____个工作日内予以答复。（三）乙方权利1.对施工单位不符合规范的工序下达停工/整改指令；2.拒绝甲方及施工单位的不合理要求（需书面说明依据）；3.要求甲方提供必要的工作条件及资料；4.按约定收取监理费用，逾期未付的有权暂停监理服务（提前____个工作日书面通知甲方）。（四）乙方义务1.派驻符合资质的监理团队：-总监理工程师：注册监理工程师（电力专业），具备____年以上同类工程经验；-专业监理工程师：含电气、土建、安全等专业，持证上岗；-监理人员名单及资质需经甲方确认，不得擅自更换（特殊情况需提前____个工作日书面申请）；2.严格按监理规范实施监理，建立监理日志、月报等台账；3.发现质量/安全隐患立即要求施工单位整改，拒不整改的24小时内书面报告甲方及当地电力监管部门；4.对施工单位提交的工程量签证，需现场实测实量，出具审核意见（误差不得超过____%）；5.工程竣工验收前____个工作日提交《监理质量评估报告》；6.对甲方商业秘密及工程技术资料保密（保密期限自合同终止之日起____年）；7.承担因监理失误导致的质量返工损失（按实际损失的____%赔偿，最高不超过监理合同总价的____%）。第五条监理服务期限1.施工阶段监理：自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止；2.保修阶段监理：自竣工验收合格之日起____个月；3.因甲方原因（如设计变更、工期延误）导致监理期限延长的，每延长____天，甲方按监理日费用（监理总价÷合同工期）支付额外费用。第六条监理费用及支付（一）费用组成监理服务费总价：____元（大写：___________________________），含人员薪酬、办公费、交通费、试验检测费（不含第三方检测费）。（二）支付方式1.预付款：合同生效后____个工作日内，甲方支付总价的____%（____元）；2.进度款1：基础工程验收合格后____个工作日内，支付总价的____%（____元）；3.进度款2：主体工程完工后____个工作日内，支付总价的____%（____元）；4.进度款3：竣工验收合格后____个工作日内，支付总价的____%（____元）；5.尾款：保修阶段结束且无质量缺陷后____个工作日内，支付剩余____%（____元）。（三）支付要求甲方支付前，乙方需提供等额增值税发票（税率____%）；逾期支付的，按应付未付金额的日万分之五支付违约金，逾期超过____天的，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。第七条违约责任1.甲方违约：-未按约定提供资料导致监理延误的，工期顺延，不支付额外费用；-擅自更换监理人员的，需支付违约金____元/次。2.乙方违约：-监理人员不到岗（每月缺勤超过____天）的，按日扣减监理费____元；-监理失误导致质量事故的，除按第六条第（四）项赔偿外，甲方有权解除合同；-未按规范出具监理文件的，每次支付违约金____元。第八条不可抗力1.不可抗力范围：地震、台风、政府指令停工等（不含电网故障、施工单位违约）；2.发生不可抗力后，双方应立即通知对方，提供证明文件；工期顺延，费用各自承担，不可抗力结束后____个工作日内恢复监理服务。第九条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十条其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力；3.附件（作为合同组成部分）：-附件1：监理人