桥梁工程质量监理协议

桥梁工程质量监理协议甲方（建设单位）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________地址：_________________________联系方式：_____________________统一社会信用代码：_____________乙方（监理单位）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________地址：_________________________联系方式：_____________________统一社会信用代码：_____________监理资质：□市政公用工程监理甲级/乙级□公路工程监理甲级/乙级□其他：_________（须具备桥梁工程专项监理能力）第一条监理依据1.国家及工程所在地省级、市级法律法规：《建设工程质量管理条例》《公路工程质量监督规定》《市政公用工程施工质量验收管理办法》等；2.国家现行质量标准规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）、《桥梁桩基检测技术规范》（JTG/TF81）等；3.本工程设计文件（施工图、变更通知单、技术交底）；4.甲方与施工单位签订的《桥梁工程施工合同》；5.本协议及双方书面确认的监理规划、实施细则。第二条监理范围与阶段1.工程范围：______市______大道跨______河桥梁工程（桩号：K0+000~K0+200），具体包括：-基础工程：钻孔灌注桩、承台、系梁；-下部结构：桥墩（柱式墩/薄壁墩）、桥台（重力式/轻型桥台）、墩台帽；-上部结构：预应力混凝土箱梁（现浇/预制安装）、桥面铺装、伸缩缝、支座；-附属工程：防撞护栏、排水系统、照明基础、桥头搭板。2.监理阶段：施工准备阶段→施工阶段（含冬雨季施工）→竣工验收阶段→缺陷责任期（______个月，自工程竣工验收合格之日起算）。第三条监理服务内容（质量控制核心）（一）质量体系审查1.审查施工单位质量保证体系（组织机构、人员资质、检测设备配置），不合格的3日内书面要求整改；2.审核施工组织设计中的质量保证措施、专项施工方案（深基坑开挖、高墩施工、挂篮悬臂浇筑、桩基成孔等），需组织专家论证的方案须经甲方确认后实施。（二）原材料/构配件质量控制1.对钢筋、水泥、砂石、混凝土、支座、伸缩缝等关键材料实行见证取样送检，核查质量证明文件（合格证、出厂检验报告、复试报告）；2.发现不合格材料，立即签发《监理工程师通知单》，要求施工单位24小时内退场并记录，严禁用于工程。（三）工序/隐蔽工程质量控制1.关键工序（桩基成孔、混凝土浇筑、钢筋绑扎、支座安装、箱梁张拉压浆）实行旁站监理，旁站记录须经施工单位现场负责人签字确认；2.隐蔽工程（桩基钢筋、承台钢筋、墩柱钢筋、箱梁内模）验收前，乙方须提前24小时通知甲方，验收不合格不得覆盖；3.工序交接检查：对每道工序的自检、互检记录进行复核，签认《检验批质量验收记录》后方可进入下一道工序。（四）质量事故处理1.发现质量隐患（如桩基偏位、混凝土强度不足），立即签发《监理工程师通知单》要求停工整改，跟踪整改过程并验收；2.发生质量事故（如箱梁裂缝、支架坍塌），2小时内书面报告甲方及主管部门，参与事故调查，监督整改方案实施，验收处理结果。（五）资料管理1.审核施工单位质量资料（检验批、分项/分部验收记录、隐蔽工程记录、材料试验报告），确保资料与实体质量一致；2.每月5日前向甲方提交《监理质量月报》，包括质量问题、整改情况、验收进度等；3.竣工验收前，整理完整监理质量档案（旁站记录、通知单、验收记录等）移交甲方。第四条双方权利义务（一）甲方权利1.要求乙方按合同履行监理职责，对监理工作提出合理意见；2.审核乙方监理规划、实施细则及人员资质；3.对工程质量有疑问时，有权要求乙方组织第三方检测（费用由责任方承担）；4.对乙方提出的质量问题整改要求有知情权，监督施工单位落实。（二）甲方义务1.合同签订后7日内提供完整设计文件、施工承包合同等资料；2.协调施工单位配合乙方监理工作，提供必要的现场办公条件（如临时办公室、水电）；3.按约定支付监理费用；4.对乙方提交的书面文件（如质量事故报告），3日内作出答复。（三）乙方权利1.对施工单位不合格的质量体系、施工方案有权要求整改；2.对不符合质量要求的工序、部位有权签发《工程暂停令》，整改合格后方可复工；3.参与工程质量验收，对不合格项目有权拒绝签认；4.有权要求甲方及时支付监理费用。（四）乙方义务1.配备合格监理人员（注册监理工程师1名、桥梁专业监理工程师2名、监理员1名），人员变动须提前7日书面通知甲方并经同意；2.监理人员须驻场履职（每月驻场时间不少于22天），不得同时承担其他项目监理工作；3.不得与施工单位串通降低质量标准，不得接受施工单位不正当利益；4.缺陷责任期内，每季度进行1次质量回访，监督缺陷修复。第五条监理费用及支付1.费用计算：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）下浮______%，最终监理费总价为人民币______元（大写：_________）。2.支付节点：-合同签订后7日内，支付预付款______元（总价20%）；-桥梁下部结构验收合格后7日内，支付______元（总价30%）；-桥梁上部结构验收合格后7日内，支付______元（总价40%）；-缺陷责任期满且质量合格后7日内，支付尾款______元（总价10%）。3.支付方式：甲方凭乙方开具的增值税发票，通过银行转账支付至乙方指定账户（账户名：_________，开户行：_________，账号：_________）。第六条违约责任（一）甲方违约1.逾期支付监理费，按应付金额的日万分之五支付违约金；逾期超过30天，乙方有权暂停监理工作，工期顺延。2.未按约定提供资料导致监理延误，承担乙方窝工损失（按______元/天计算）。（二）乙方违约1.监理人员不符合资质或驻场时间不足，每缺1天支付违约金______元；累计超过10天，甲方有权解除合同，乙方退还已收费用并支付总价10%违约金。2.监理失职导致工程质量缺陷，乙方承担缺陷修复费用的______%（最高不超过总价）；导致质量事故的，承担相应赔偿责任及法律责任。3.与施工单位串通降低质量标准，甲方有权解除合同，乙方退还全部费用并支付总价20%违约金。第七条争议解决本协议履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第八条其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效，缺陷责任期满且费用结清后终止；2.本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力；3.附件：《监理人员名单及资质》《监理规划大纲》为本协议组成部分。甲方（盖章）：__________________法定代表人