水闸工程监理合同

水闸工程监理合同合同编号：SHZ-JL-202X-XX甲方（建设单位）：XX水利工程建设管理有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号联系方式：XXX-XXXXXXX乙方（监理单位）：XX工程监理咨询有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号资质等级：水利水电工程监理甲级联系方式：XXX-XXXXXXX第一条工程概况1.1工程名称：XX河XX段水闸工程1.2工程地点：XX市XX县XX镇XX河干流1.3工程规模：中型水闸，共3孔，单孔净宽8m，设计流量150m³/s，闸室高度12m，配套金属结构（平面钢闸门3扇、螺杆启闭机3台）及机电设备安装工程1.4工程范围：包含闸室主体、上游防渗铺盖、下游消力池、海漫、两岸连接翼墙、金属结构安装、机电设备调试、临时工程等全部施工内容1.5监理服务期：-施工准备期：202X年X月X日至202X年X月X日（30日历天）-施工期：202X年X月X日至202X年X月X日（240日历天）-缺陷责任期监理：工程竣工验收合格之日起12个月第二条监理服务内容2.1施工准备阶段监理-审查施工单位资质、安全生产许可证及主要管理人员资格；-核查施工组织设计、专项施工方案（含深基坑、高边坡、起重吊装等危险性较大工程方案）；-参与图纸会审，提出优化建议；-检查施工场地“三通一平”及临时设施落实情况；-复核施工测量放线成果（含闸轴线、高程控制点）。2.2施工阶段监理-质量控制：①检验进场原材料（钢筋、水泥、砂石等）、构配件及设备质量，不合格品立即要求退场；②监督隐蔽工程（闸基开挖、防渗墙、钢筋绑扎等）验收，未经签字不得进入下道工序；③按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）进行分部、分项工程质量评定；④参与质量事故调查，提出处理意见并监督整改。-进度控制：①审查施工进度计划，督促施工单位按计划施工；②跟踪进度偏差，提出调整措施；③审核工期延误申请，明确责任方。-投资控制：①审核已完工程量及工程款支付申请，出具支付证书；②核查工程变更、签证的真实性及费用合理性；③参与工程结算审核。-安全监理：①配备专职安全监理工程师，建立安全监理台账；②每日巡查施工现场安全，发现隐患签发《安全隐患整改通知书》，拒不整改的签发《工程暂停令》；③监督施工单位落实安全生产费用，组织安全交底及应急演练。-合同管理：①监督施工、材料采购等合同履行；②协调处理合同纠纷，提出索赔审核意见。-信息管理：①建立监理日志、会议纪要、验收记录等档案；②每月向甲方提交《监理月报》，重大问题24小时内书面报告。2.3缺陷责任期监理-定期检查工程运行情况（每月不少于1次）；-督促施工单位整改缺陷，验收整改成果；-提交《缺陷责任期监理报告》。第三条双方权利与义务3.1甲方权利-委托乙方履行监理职责，对监理工作提出要求；-检查乙方监理人员到岗情况及工作质量，有权要求更换不称职人员（乙方需7日内更换）；-审核监理支付申请及工程变更文件；-对工程质量、进度、投资有最终决定权。3.2甲方义务-开工前10日内向乙方提供施工图纸、地质勘察报告等完整资料（一式5份）；-协调设计、施工、质监等单位关系，解决现场争议；-按合同约定支付监理酬金；-承担监理人员现场办公用房、交通及通讯费用（或按实报销）。3.3乙方权利-对施工单位不合格人员、设备有权要求撤换；-对不符合质量要求的工程，有权要求返工或停工；-参与工程竣工验收，签署监理意见；-就工程优化向甲方提出建议。3.4乙方义务-派驻符合资质要求的监理人员（总监1名、专业监理工程师3名、监理员2名），并保持人员稳定（更换需提前7日书面报甲方批准）；-严格执行《水利工程建设监理规范》（SL288-2014）及现行规范；-不得与施工单位存在隶属关系或利益关联，不得接受施工单位任何回扣；-保守工程技术秘密及甲方商业秘密。第四条监理酬金及支付4.1酬金计算：按工程概算投资额（暂估1200万元）的2.5%计算，暂定酬金30万元（最终按竣工结算价调整）。4.2支付节点：-施工准备期结束后7日内，支付酬金的10%（3万元）；-施工期每月25日，乙方提交当月进度支付申请，甲方7日内审核，10日内支付当月酬金（按施工进度比例支付，累计不超过80%）；-工程竣工验收合格后15日内，支付至酬金的90%（扣除已付部分）；-缺陷责任期结束后15日内，支付剩余10%。4.3逾期支付：甲方逾期支付的，按应付未付金额的日万分之五支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权暂停监理工作。第五条违约责任5.1甲方违约：-未按时提供资料导致监理延误的，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按监理人员日工资3倍计算）；-逾期支付酬金超过60日的，乙方有权解除合同，甲方需支付剩余酬金的20%作为违约金。5.2乙方违约：-监理人员不到岗或资质不符的，每次扣减酬金5000元；-未履行质量/安全监理职责导致质量事故（一般事故）的，扣减酬金10%；导致较大及以上事故的，乙方承担直接损失的30%，甲方有权解除合同；-监理资料不完整的，扣减酬金5%，拒不整改的扣减10%。第六条不可抗力6.1不可抗力包括：地震、洪水、台风等自然灾害及政府行为。6.2发生不可抗力后，双方24小时内通知对方，各自承担损失，工期顺延。第七条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交XX市仲裁委员会按其规则仲裁（仲裁裁决为终局）。第八条其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，缺陷责任期结束后失效。8.2