变电站新建工程监理协议

变电站新建工程监理协议甲方（建设单位）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________地址：_________________________联系方式：_____________________乙方（监理单位）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________资质等级：电力工程监理______级地址：_________________________联系方式：_____________________鉴于甲方就【__________变电站新建工程】委托乙方提供全过程监理服务，双方遵循平等自愿、公平诚信原则，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《电力建设工程监理规范》（DL/T5434）等法律法规及行业规范，订立本协议。一、工程概况1.1项目名称：__________kV变电站新建工程1.2工程地点：__________省__________市（县）__________区域1.3工程规模：-电压等级：______kV（如110kV、220kV）；-主变压器：______台，单台容量______MVA；-配套线路：______kV线路______公里（如有）；-土建规模：主控楼、配电装置楼、主变基础等总建筑面积______㎡。1.4工程内容：-土建工程：场地平整、地基处理、建（构）筑物施工、道路排水；-安装工程：主变及高压设备安装、电缆敷设、二次系统调试；-调试工程：单体调试、分系统调试、整套启动调试。1.5立项批准文号：__________二、监理范围与内容2.1监理范围：从施工准备至缺陷责任期结束的全过程监理，包括：（1）施工准备阶段：审查施工单位资质、施工组织设计（含深基坑、起重吊装等高风险专项方案）、测量放线成果；核查进场材料/设备质量证明文件。（2）施工阶段：-质量控制：旁站关键工序（如基础浇筑、设备耐压试验）、巡视检查、平行检验，对隐蔽工程验收签字；-进度控制：审核进度计划，监督偏差调整；-投资控制：审核工程计量、工程款支付，审查变更费用；-安全监理：落实安全生产责任，下达隐患整改/停工令（重大隐患同步报告甲方及主管部门）。（3）竣工验收阶段：参与预验收，核查竣工资料，签署监理评估报告；协助甲方组织正式验收。（4）缺陷责任期阶段：检查工程缺陷，督促施工单位整改并验收。2.2补充要求：监理需符合国家电网/南方电网相关工程管理规定。三、监理服务期限3.1总服务期：自协议签订日起至缺陷责任期结束，共计______天（其中：施工准备期______天，施工期______个月，缺陷责任期______个月）。3.2节点要求：-施工准备期：______年______月______日至______年______月______日；-施工期：______年______月______日至______年______月______日；-缺陷责任期：自竣工验收合格日起______个月。四、双方权利与义务4.1甲方权利-要求乙方更换不称职监理人员（书面说明理由）；-审核监理规划、月报及重大事项意见；-对工程变更、工期调整拥有最终决策权。4.2甲方义务-协议签订后______天内提供施工图纸、地质报告等完整资料；-协调施工/设计单位配合监理工作；-按约定支付监理费用；-提供现场监理办公场地及水电接口。4.3乙方权利-对不合格工序下达整改/停工令（拒不整改的报告甲方）；-审核施工单位计量/支付申请，签署意见报甲方；-要求甲方提供监理所需资料及条件。4.4乙方义务-派驻合格人员：-总监理工程师：______（注册监理工程师·电力专业，证号______），擅自更换需提前______天书面通知甲方并经同意，更换人员资质不得降低；-专业监理工程师：土建______名、电气______名、安全______名（均持有效资质）；-监理员：______名。-建立监理日志、旁站记录等台账，每月提交监理月报；-购买监理职业责任保险（保额≥______万元，期限覆盖服务期）；-对甲方商业秘密、工程技术秘密保密（期限自协议终止日起______年）。五、监理费用及支付5.1计费依据：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）及地方标准/双方协商费率（______‰，按工程概算投资额）。5.2总费用：人民币______元（大写：________________________），固定总价，包含人员薪酬、办公费、检测费（甲方委托除外）、保险费等，不因市场波动调整。5.3支付方式：-预付款：协议生效后______天内，支付总费用______%（______元）；-进度款1：主变基础浇筑完成后______天内，支付______%（______元）；-进度款2：主设备安装完成后______天内，支付______%（______元）；-竣工款：竣工验收合格+提交完整监理资料后______天内，支付______%（______元）；-缺陷责任期满款：缺陷处理验收合格后______天内，支付剩余______%（______元）。5.4支付要求：乙方申请付款需提交付款申请及进度证明，甲方审核无误后______天内支付。六、违约责任6.1甲方违约-逾期支付费用：每逾期1天，按应付未付金额万分之______支付违约金；逾期超______天，乙方有权暂停监理，服务期顺延，甲方承担损失。-未提供必要资料/条件：导致监理延误的，服务期顺延，甲方承担乙方额外费用。6.2乙方违约-擅自更换总监：每次支付违约金______元；累计超______次，甲方有权解除协议，乙方退还已收费用并按总费用______%支付违约金。-监理失职导致质量/安全事故：按实际损失______%赔偿（不超总费用______%）；重大事故甲方可解除协议，乙方承担全部损失。-逾期提交监理资料：每延迟1天支付______元；导致无法验收的，承担相应责任。-泄露商业秘密：支付违约金______元，赔偿损失。七、争议解决7.1争议先协商；协商不成，按以下第______种方式解决：（1）向工程所在地______仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。7.2争议期间，除争议事项外，双方继续履行协议。八、其他条款8.1不可抗力：因地震、洪水等不可抗力导致协议无法履行的，双方互不担责，及时通知并协商后续。8.2保险：甲方需购买工程一切险及第三者责任险（覆盖施工及监理期）。8.3协议变更：需双方书面确认生效。8.4生效：双方签字盖章后生效。8.5份数：一式______份，甲方______份、乙方______份、备案______份，同等效力。甲方（盖章）：_______