承建公墓合同范本

承建公墓合同范本甲方（委托方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（受托方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有承建公墓的需求，乙方具备相关的承建能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建公墓事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.公墓位置及范围乙方承建的公墓位于[具体地址]，其四至范围为：东至[东至边界描述]，南至[南至边界描述]，西至[西至边界描述]，北至[北至边界描述]，总面积为[X]平方米。2.公墓建设内容墓穴建设：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，建设不同规格和类型的墓穴，包括但不限于单人墓穴、双人墓穴等。墓穴的材质、尺寸、结构等应符合安全、环保、美观的要求。道路及绿化：修建公墓内部的道路系统，确保通行顺畅；进行合理的绿化规划，种植适宜的树木、花草等，营造良好的生态环境。配套设施建设：建设停车场、休息亭、焚烧池、管理用房等配套设施，满足公墓使用和管理的需要。3.公墓服务内容墓穴销售服务：协助甲方进行墓穴的销售工作，提供相关的销售资料和咨询服务。安葬服务：为墓主提供规范、专业的安葬仪式服务，包括但不限于仪式策划、主持、场地布置等。日常管理服务：负责公墓的日常巡查、清洁卫生、安全保卫等管理工作，确保公墓的正常运营。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的承建工作进行监督检查，提出意见和建议。有权了解公墓建设的进度、质量等情况。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务按照本合同约定向乙方支付承建费用。向乙方提供公墓建设所需的相关资料和文件，协助乙方办理相关审批手续。配合乙方做好公墓建设过程中的协调工作，解决可能出现的外部问题。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定收取承建费用。要求甲方提供必要的协助和支持，以确保承建工作的顺利进行。2.义务严格按照国家相关标准、规范以及本合同约定进行公墓的承建工作，确保工程质量。制定详细的建设计划和施工方案，并报甲方备案。负责采购建设所需的材料和设备，确保其质量符合要求。在建设过程中，接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。按照约定的时间完成公墓的建设任务，并通过相关部门的验收。负责公墓建成后的日常管理和维护工作，提供优质的服务。不得将本合同项下的承建工作转包或分包给第三方。三、承建费用及支付方式1.承建费用本合同项下的承建费用总计为人民币[X]元。此费用为固定总价，包含乙方完成公墓承建及相关服务所需的全部费用，除本合同约定的调整情形外，不因任何因素调整。2.支付方式预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付承建费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。进度款：在公墓建设进度达到[具体进度节点描述]后，甲方向乙方支付承建费用的[X]%，即人民币[X]元。验收款：公墓建设完成并通过相关部门验收后[X]日内，甲方向乙方支付承建费用的[X]%即人民币[X]元。质保金：预留承建费用的[X]%作为质保金，质保期为自验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]日内无息支付给乙方。四、工程期限1.乙方应在本合同签订后[X]日内开工建设，并在开工后[X]个月内完成公墓的主体建设工程。2.公墓建设全部工程应在开工后[X]个月内完成并达到验收标准。如因不可抗力因素或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明。五、质量标准及验收1.质量标准公墓建设应符合国家及地方现行的相关工程建设标准、规范，包括但不限于《公墓建设规范》等。墓穴的质量应符合安全、坚固、耐用的要求，配套设施应满足使用功能和美观要求。2.验收乙方完成各阶段工程后，应提前通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]日内组织验收，如验收合格，双方签署中间验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。公墓建设全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。甲方应在收到报告后[X]日内组织相关部门进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准，由此造成的工期延误由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定按时支付承建费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员误工费、设备租赁费等。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准进行建设，应负责无偿返工，直至达到质量要求。如因返工导致工期延误的，乙方应按照本合同约定承担逾期完工的违约责任。如因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成建设任务，每逾期一日应按照承建费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照承建费用的[X]%向甲方支付违约金。若乙方擅自将本合同项下的承建工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，乙方应按照承建费用的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份