钢构拆装合同范本

钢构拆装合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有钢构拆装的需求，乙方具备相关的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行钢构拆装事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.钢构拆装范围甲方委托乙方对位于[具体地点]的[钢构名称及详细规格，如[厂房名称]的钢结构，跨度[X]米，长度[X]米，高度[X]米等]进行拆除和重新安装。2.钢构现状该钢构目前处于[描述现状，如正常使用、部分损坏需修复等情况]，乙方应在拆除前对钢构的实际状况进行详细勘察，并记录相关情况。3.拆除要求乙方应按照安全、规范的操作流程进行拆除，确保拆除过程中不损坏周边建筑物、设备及其他设施。拆除后的钢构材料应分类堆放整齐，便于运输和后续安装。4.安装要求乙方应根据甲方提供的设计图纸或现场要求进行钢构的重新安装，确保安装后的钢构结构稳定、符合相关质量标准。安装过程中应保证钢构各部件连接牢固，焊缝符合要求，整体外观平整、美观。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的钢构拆装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成钢构拆装工作。2.义务向乙方提供钢构的相关图纸、资料及现场条件，确保乙方能够顺利开展工作。协助乙方办理与钢构拆装相关的手续，提供必要的协助和支持。按照合同约定的时间和方式向乙方支付费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付费用。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停工作，并要求甲方承担相应的责任。2.义务具备从事钢构拆装工作所需的资质证书和专业技术人员，并向甲方提供相关证明文件。按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定的要求进行钢构拆装工作，确保工作质量和安全。负责制定钢构拆装方案，并报甲方审核同意后实施。在拆除和安装过程中采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责钢构拆除后的材料保管，不得丢失、损坏或擅自处理。按照合同约定的时间完成钢构拆装工作，并向甲方提交工作成果报告。在钢构拆装工作完成后，负责清理现场，恢复施工前的状态。三、费用及支付方式1.费用总额本合同钢构拆装费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作所需的费用，除因甲方变更工作内容或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付费用总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。钢构拆除工作完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付费用总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。钢构重新安装工作完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.支付凭证乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、验收标准及方式1.验收标准钢构拆除应符合国家相关拆除规范，拆除后的钢构材料无明显损坏，分类堆放整齐。钢构重新安装应符合设计图纸要求，结构稳定，焊缝质量符合标准，各部件连接牢固，整体外观符合要求。钢构的安装质量应满足国家现行的钢结构工程施工质量验收规范及相关行业标准。2.验收方式乙方完成钢构拆除或安装工作后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，则乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方自行承担，且整改时间不计入合同约定的工期。五、工期1.开工日期本合同钢构拆装工程的开工日期为[具体日期]，以乙方实际进场施工为准。2.竣工日期本合同钢构拆装工程的竣工日期预计为[具体日期]（拆除工期为[X]天，安装工期为[X]天）。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。3.工期调整在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等。甲方提出变更设计或增加工作内容。因甲方原因导致乙方无法正常施工的其他情况。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付费用，每逾期一天应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时承担乙方因暂停工作而遭受的损失。若甲方未按照合同约定向乙方提供相关图纸、资料或协助办理手续，导致乙方无法正常开展工作，甲方应承担乙方因此而增加的费用及延误的工期责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准完成钢构拆装工作，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，如因返工导致工期延误，还应按照本合同约定承担工期延误的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方未按照合同约定的时间完成钢构拆装工作，每逾期一天应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方在钢构拆装过程中因自身原因造成安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿甲方的损失。若乙方擅自将本合同的工作转包或分包给第三方，则甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具