公路开挖合同范本

公路开挖合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行公路开挖工程，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行公路开挖事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体公路名称及开挖路段]公路开挖工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求乙方负责按照甲方提供的设计图纸及相关技术要求，对指定路段的公路进行开挖作业。开挖深度、宽度等具体参数应符合设计标准，确保公路结构安全及后续施工需求。开挖过程中产生的土方应按照甲方要求进行合理堆放或运输处理，不得随意丢弃造成环境污染或影响周边交通及其他设施。乙方需采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故，保障施工现场及周边人员和财产的安全。4.工程规模：开挖公路长度为[X]米，宽度为[X]米，预计开挖土方量为[X]立方米。（具体以实际测量为准）二、合同工期1.开工日期：本合同生效后，乙方应在接到甲方书面开工通知之日起[X]日内组织人员和设备进场施工，并正式开工。2.竣工日期：预计本工程自开工之日起[X]日内完成全部开挖作业并通过甲方验收。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在工期延误情况发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。3.工期调整：在施工过程中，如因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因需要调整工期的，双方应另行协商并签订补充协议，明确调整后的工期及相关责任。三、合同价款及支付方式1.合同价款本工程合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含乙方完成本工程所需的全部费用，除因设计变更、不可抗力等原因导致的工程量增减外，合同总价不再调整。合同价款组成明细如下：土方开挖费用：人民币[X]元，包含开挖及场内运输费用。安全防护费用：人民币[X]元，用于施工过程中的安全措施及防护用品购置等。环境保护费用：人民币[X]元，涵盖土方堆放、运输过程中的防尘、降噪等环保措施费用。管理费及利润：人民币[X]元，作为乙方组织施工、管理及获取合理利润的费用。其他费用（如有）……2.支付方式合同签订后，甲方在[X]个工作日内向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成总工程量的[X]%后，甲方在收到乙方提交的工程量报告及付款申请后[X]个工作日内，支付合同总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工并通过甲方验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付至合同总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题及其他违约情形，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工。有权根据工程实际情况，对设计图纸进行变更，但应提前[X]日书面通知乙方，并承担因设计变更导致的费用增加及工期延误的责任。按照合同约定的支付方式和时间，及时支付工程款项。2.义务向乙方提供施工所需的设计图纸、技术资料等相关文件，并确保其准确性和完整性。协助乙方办理施工过程中所需的各类手续，协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件。负责对工程质量、进度、安全等进行验收，如发现问题应及时通知乙方整改。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程款项。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助办理手续。在施工过程中，如因甲方原因导致工期延误或费用增加的，有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务具备与本工程相适应的施工资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。严格按照甲方提供的设计图纸、技术要求及国家现行的施工规范、质量标准组织施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中，接受甲方及相关部门的监督检查，对提出的问题及时整改。制定详细的施工组织设计和施工方案，合理安排施工进度，确保在合同工期内完成工程任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，配备必要的安全防护设施和人员，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，负责赔偿因此造成的人员伤亡、财产损失及相关法律责任。做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。如因乙方原因造成环境污染事故，乙方应承担全部责任，负责消除污染、恢复原状，并承担相应的法律责任和经济赔偿责任。在工程竣工后，按照国家相关规定及合同约定，整理好工程竣工资料，提交给甲方，并配合甲方进行工程竣工验收。工程竣工验收合格后，按照合同约定履行保修义务。在保修期内，对工程质量问题及时进行维修，如乙方未履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担，甲方可从质量保证金中扣除相应款项，不足部分乙方应另行支付。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行有关公路工程施工及验收规范的合格标准，以及甲方提供的设计图纸和技术要求。乙方应建立质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量达到合同要求。2.验收程序乙方在完成每一道工序后，应提前通知甲方进行隐蔽工程验收。甲方应在接到通知后[X]小时内到达施工现场进行验收，经验收合格后方可进行下一道工序施工。如甲方未按时参加验收，乙方可自行组织验收，验收结果视为有效，但乙方应在验收后[X]小时内将验收记录报送甲方备案。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及完整的竣工资料。甲方在收到乙方提交的竣工报告及资料后，应在[X]日内组织相关部门及人员进行竣工验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担，且工期不顺延。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款项，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程变更或延误工期的，应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于乙方的停工损失、设备闲置损失、人员窝工损失等，并相应顺延工期。如甲方违反合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的损失，并按照合同总价的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方工程质量问题给甲方及第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。乙方违反安全管理规定或环境保护要求，导致发生安全事故或环境污染事故的，应承担全部责任，负责赔偿因此造成的人员伤亡、财产损失及相关法律责任，同时按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若因乙方违约行为给甲方声誉造成不良影响的，乙方应采取措施消除影响，并赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本