公路便道合同范本

公路便道合同范本甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方因[具体项目名称]的需要，需建设公路便道，乙方具备相关的施工能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设公路便道事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.便道位置及范围本公路便道位于[详细地理位置]，起点为[起点具体位置]，终点为[终点具体位置]，便道宽度为[X]米，长度约为[X]米。便道应连接甲方指定的施工场地与现有公路，确保施工车辆及设备能够顺利通行。2.便道建设标准路面结构：便道路面采用[具体路面结构，如级配碎石基层+水泥混凝土面层等]，基层厚度为[X]厘米，面层厚度为[X]厘米，以保证便道具有足够的强度和稳定性，能够承受施工车辆及设备的荷载。排水系统：便道应设置完善的排水系统，包括边沟、排水沟等。边沟采用梯形断面，底宽[X]厘米，深度[X]厘米，边坡坡比为[X]；排水沟采用矩形断面，底宽[X]厘米，深度[X]厘米，沟壁厚度为[X]厘米。排水坡度应符合相关规范要求，确保雨水能够及时排出，避免便道积水影响通行。附属设施：便道应在适当位置设置警示标志、减速带等附属设施，以保障施工车辆及过往行人的安全。警示标志应符合国家标准，包括限速标志、警示灯等；减速带应采用橡胶材质，宽度为[X]厘米左右，高度为[X]厘米左右，设置间距应根据实际情况合理确定。二．双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括施工质量、施工进度、安全措施等方面，如发现问题有权要求乙方及时整改。有权根据实际情况对便道建设的设计、施工方案等提出合理的变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更引起的费用增加部分。2.义务向乙方提供便道建设所需的相关资料，包括施工场地现状图、地质勘察报告、设计要求等，确保乙方能够准确了解施工要求和场地条件。协助乙方办理便道建设过程中所需的相关手续，如临时用地审批、施工许可证等，提供必要的协助和支持。按照本合同约定的付款方式和时间，及时向乙方支付工程款。在便道建设完成后，及时组织验收，并在验收合格后按照约定支付剩余工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款，在甲方未按时支付工程款时，有权暂停施工，并要求甲方承担因停工造成的损失。根据本合同约定和甲方提供的资料，自主组织施工队伍和施工设备进行便道建设，但应确保施工质量、施工进度和施工安全符合相关标准和要求。2.义务按照本合同约定的便道建设标准和设计要求，组织施工队伍进行施工，确保便道建设质量达到合格标准。在施工过程中，应严格遵守国家有关法律法规和施工规范，确保施工安全。编制详细的施工组织设计和施工进度计划，并提交给甲方审核。按照审核后的施工组织设计和施工进度计划组织施工，确保便道建设按时完成。在施工过程中，应采取有效的环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。如因施工造成环境污染或生态破坏，应承担相应的法律责任。主动接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。在便道建设完成后，应及时通知甲方组织验收，并提交相关验收资料。负责便道建设过程中的安全管理工作，制定安全管理制度和安全操作规程，确保施工人员的人身安全和施工设备的安全。在施工现场设置明显的安全警示标志，对施工人员进行安全教育培训，配备必要的安全防护用品。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。三、工程价款及支付方式1.工程价款本公路便道建设工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更设计或增加工程量导致的费用增加除外。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。当便道建设工程进度达到[具体进度节点，如完成基层施工]时，甲方向乙方支付工程进度款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。便道建设工程全部完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程尾款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.本公路便道建设工程自合同签订之日起[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]天。2.因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工程延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力或政府行为等不可预见、不可避免的原因导致工程延误的，双方应协商解决工期顺延事宜。五、质量验收1.便道建设工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织验收。甲方应在接到乙方通知后[X]日内组织相关人员进行验收。2.验收标准按照本合同约定的便道建设标准及相关国家规范执行。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。3.工程竣工验收合格后，乙方应按照相关规定向甲方提供工程竣工资料，包括施工图纸、施工记录、材料检验报告、隐蔽工程验收记录等。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和金额支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。若甲方未按照本合同约定协助乙方办理相关手续或提供相关资料，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的便道建设标准和设计要求进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至工程质量达到合格标准。如因返工造成工期延误的，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的施工进度计划组织施工，导致工期延误的，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。每延误一天，按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如工期延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中违反安全管理规定或环境保护规定造成安全事故或环境污染的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。八、其他条款1.本合同自双方签字（