2025年农业灌溉工程监理协议

2025年农业灌溉工程监理协议甲方（业主）：[业主法定全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[业主注册地址]联系电话：[业主联系电话]统一社会信用代码：[业主统一社会信用代码]乙方（监理单位）：[监理单位法定全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[监理单位注册地址]联系电话：[监理单位联系电话]资质等级：[监理单位资质等级]统一社会信用代码：[监理单位统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就2025年农业灌溉工程（项目名称：[填写项目具体名称]，项目地点：[填写项目具体地点]）的监理事宜协商一致，订立本协议。第一条工程概况本协议所指工程为2025年农业灌溉工程，位于[填写项目具体地点]，主要建设内容涉及[简要描述工程范围，如渠道新建/改造长度XX公里，灌溉面积XX亩，泵站XX座等]。工程总投资约为人民币[填写工程总投资金额]元。第二条监理范围与内容2.1监理范围：本协议项下的监理范围包括2025年农业灌溉工程[明确具体范围，如从水源地至灌溉区域的全部输配水工程，包括渠道、渡槽、倒虹吸、泵站、量测水设施、田间灌溉系统等]的全过程监理，或仅限于[明确具体范围，如施工阶段]的监理。2.2监理内容：2.2.1技术文件审查：审查乙方提交的监理规划、监理实施细则；审查设计单位提交的设计文件、施工组织设计、专项施工方案等是否符合相关法律法规、技术标准和合同要求。2.2.2质量控制：对工程使用的原材料、构配件、设备进行见证取样和送检；对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理和验收；参与质量事故的调查处理；审查质量保证资料；对工程质量进行评估。2.2.3进度控制：审查工程总进度计划、年（季、月）度进度计划；检查工程实际进度，核对工程量；分析进度偏差原因，提出调整建议；协助业主协调解决影响进度的因素。2.2.4投资控制：协助业主审核工程量清单和预算；复核工程变更和现场签证；参与工程款支付审核；协助业主进行投资分析，控制工程投资。2.2.5安全生产与文明施工监督：检查施工方安全生产保证体系的建立和运行情况；检查施工现场安全防护措施落实情况；参与安全事故的调查处理；监督文明施工情况。2.2.6合同管理：协助业主管理工程合同文件；参与合同条款的解释；处理工程变更、索赔与反索赔事宜。2.2.7信息管理：负责收集、整理、传递与工程相关的信息；定期向业主提交监理月报、监理专题报告、监理日志等；建立监理资料档案。2.2.8组织协调：协助业主组织工程协调会议；协调设计、施工、材料供应等单位之间的关系。第三条监理依据本协议的监理工作依据下列文件：3.1《中华人民共和国建筑法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《建设工程质量管理条例》3.4《建设工程安全生产管理条例》3.5《建设工程监理规范》（GB50319）3.6国家及地方有关农业灌溉工程的法律法规、技术标准和规范3.7本工程的项目建议书、可行性研究报告、设计文件、施工图设计文件3.8本工程招标文件、投标文件及中标通知书（若适用）3.9本工程施工合同（或工程承包合同）3.10甲乙双方协商一致的其他文件第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定的监理范围和内容以及国家有关法律法规、技术标准履行监理职责。4.1.2甲方有权审查乙方提交的监理报告、监理月报及其他监理文件，并提出意见和建议。4.1.3甲方有权对乙方的监理活动进行监督，确保监理工作符合本协议约定。4.1.4甲方应根据本协议约定，及时向乙方提供开展监理工作所需的工程资料、图纸、会议纪要等基础文件，并保证其真实、准确、完整。4.1.5甲方应按本协议约定及时足额支付乙方监理费。4.1.6甲方应负责协调解决施工过程中与征地、拆迁、周边关系等有关问题，为乙方开展监理工作提供必要的条件。4.1.7甲方应尊重乙方的独立性和公正性，不得非法干预乙方的正常监理活动。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权按照本协议约定，在工程范围内独立、公正地履行监理职责。4.2.2乙方有权要求甲方提供开展监理工作所需的必要条件、资料和信息。4.2.3乙方有权参加与工程实施有关的会议，并有权对工程重大事项提出建议。4.2.4乙方应组建满足本工程监理要求的项目监理机构，配备具有相应资格和经验的总监理工程师及专业监理工程师。4.2.5乙方应按照本协议第二条约定的监理内容和监理依据，勤勉尽责、认真履行监理职责，确保监理工作质量。4.2.6乙方应定期向甲方提交监理月报、监理工作报告及其他必要的监理文件。4.2.7乙方应妥善保管工程监理资料，并在工程竣工验收后向甲方完整移交。4.2.8乙方应遵守国家有关法律法规和甲方的规章制度，保守甲方的商业秘密。4.2.9乙方应在监理过程中，监督施工方落实安全生产责任，发现安全隐患应及时下达监理指令，并报告甲方；发生安全事故时，应立即报告甲方并参与事故处理。第五条监理期限本协议项下的监理期限自[监理工作开始日期，如工程开工报告批准之日起或合同签订之日起]起至工程[竣工验收合格并交付使用之日]止，共计[监理期限总月数]个月。具体起止日期以双方书面确认为准。第六条监理费用6.1监理费总额：本协议项下的监理费总额为人民币[填写监理费总额]元（大写：[监理费总额大写]）。6.2计费方式：监理费采用[选择一种计费方式，如：按工程概算比例计取/按监理工程量计取/按固定总价包干等]方式计算。6.3支付方式：监理费支付采用[选择一种支付方式，如：按月支付/分阶段支付]方式。具体支付节点和比例如下：[详细列出支付节点和比例，例如：合同签订后支付合同总价的XX%，工程主体结构完成验收合格后支付至XX%，工程竣工验收合格后支付至XX%，剩余XX%作为质保金，质保期满无质量问题后支付]。6.4支付条件：每次支付均以乙方提交符合要求的监理费用支付申请和经甲方审核确认的[相关工程进度报告或验收文件]为前提条件。6.5支付账户：乙方应在本协议签订后[具体天数]日内，向甲方提供用于接收监理费的银行账户信息。甲方将按照本协议约定，将监理费支付至乙方指定账户。账户名称：[乙方账户名称]开户银行：[乙方开户银行]银行账号：[乙方银行账号]6.6费用调整：因工程变更、工程量增减、工期调整等原因导致监理工作范围或工作量发生重大变化，经甲乙双方协商一致，可以调整监理费。第七条监理人员的权利与职责7.1总监理工程师：总监理工程师是乙方派驻本工程的授权代表，对乙方的监理工作负总责。其权限包括：审查施工单位的施工组织设计、专项施工方案；签发工程开工、暂停、复工指令；签发工程款支付证书；参与工程变更的审查；组织或参与工程质量、安全事故的调查；向甲方报告工程实施情况。7.2专业监理工程师：专业监理工程师在总监理工程师的领导下，负责相应专业范围内的监理工作，具体权限由总监理工程师授权。7.3乙方监理人员进入施工现场进行监督检查时，施工单位应提供必要的工作条件并予以配合。第八条违约责任8.1甲方未按本协议约定支付监理费的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[XX%]向乙方支付违约金。逾期支付超过[XX]日的，乙方有权暂停监理工作，由此造成的损失由甲方承担。8.2乙方未按本协议约定履行监理职责，或因乙方原因导致工程质量、安全等出现重大问题的，甲方有权要求乙方采取补救措施，并可根据问题严重程度，要求乙方承担[具体方式，如：部分或全部监理费、赔偿损失等]。8.3任何一方违反本协议保密条款的，应承担相应的违约责任。8.4因一方违约导致本协议无法继续履行的，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿损失。第九条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼，如：选择仲裁，则填写具体的仲裁委员会名称]申请仲裁；或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。10.2任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[XX]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第十一条协议生效、变更与终止11.1本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。11.2对本协议的任何变更，均须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。11.3本协议在下列情况下终止：(1)监理期限届满，乙方完成全部监理工作，并经甲方确认；(2)工程竣工验收合格，并交付使用；(3)双方协商一致解除本协议；(4)因一方违约，导致本协议无法继续履行，守约方依据本协议解除本协议；(5)因不可抗力，导致本协议无法继续履行。11.4协议终止后，乙方应在[XX]日内将监理资料、设备等移交甲方，并配合甲方办理相关结算手续。第十二条通知与送达12.1双方在本协议中提供的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[XX]日书面通知对方。12.2双方之间的所有通知、文件等均应按本协议载明的地址或联系方式送达。以邮寄方式送达的，挂号信发出后[XX]日视为送达；以传真或电子邮件方式送达的，发送成功后视为送