弥勒公路合同范本

弥勒公路合同范本甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司代码]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司代码]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行弥勒公路相关项目的建设或服务，乙方具备相应的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就弥勒公路项目事宜达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.项目名称：弥勒公路[具体路段名称]建设工程（或相关服务项目，如养护服务等，根据实际情况填写）2.项目地点：弥勒市[详细地理位置]3.项目内容建设工程：包括但不限于道路路基工程，如土方开挖、填方、地基处理等；路面工程，如基层铺设、面层施工等；桥梁工程（如有），包括桥梁基础、墩台、上部结构施工等；交通工程设施建设，如标志、标线、信号灯安装等；附属设施建设，如排水系统、防护栏设置等。服务项目（如养护服务）：定期对弥勒公路[具体路段]进行巡查，及时发现并修复路面病害、设施损坏等问题；按照规定的周期进行路面清扫、保洁；对公路沿线的绿化进行养护，包括修剪、浇水、施肥、病虫害防治等；对交通设施进行维护和保养，确保其正常运行。二、权利义务（一）甲方权利义务权利1.有权对乙方的工作进度、质量等进行监督检查，提出意见和建议。2.按照合同约定，对乙方提交的相关文件、资料进行审核。义务1.向乙方提供开展工作所需的相关资料和信息，包括但不限于项目规划、设计图纸、地质资料等，并确保资料的真实性和完整性。2.按照合同约定的时间和方式向乙方支付款项。3.协调与项目相关的其他单位或部门的关系，为乙方的工作创造必要的条件。（二）乙方权利义务权利1.按照合同约定，获得相应的报酬。2.要求甲方提供开展工作所需的资料和信息，并对资料的真实性和完整性进行核实。义务1.具备履行本合同所需的专业资质和能力，提供符合国家和地方相关标准及规范的服务或建设工程。2.按照合同约定的时间、质量要求和工作内容，组织实施项目。制定详细的工作计划和施工方案，并报甲方备案。3.建立健全质量管理体系，对项目的各个环节进行质量控制，确保工程质量或服务质量符合要求。在施工过程中或服务期间，接受甲方及相关部门的监督检查，对提出的问题及时整改。4.负责施工现场（或服务区域）的安全管理，制定安全管理制度和应急预案，确保施工安全或服务安全。对施工人员或服务人员进行安全教育培训，为其配备必要的安全防护用品。5.遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工或服务过程中的环境污染。6.按照合同约定，定期向甲方提交工作进展报告、质量报告、财务报告等相关文件和资料。7.在项目实施过程中，妥善保管甲方提供的资料和信息，不得擅自泄露或用于与本项目无关的其他用途。8.负责处理与项目相关的其他事项，如协调与周边居民、单位的关系等。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价（或根据实际情况约定计价方式，如单价合同等），包含完成本合同约定的全部工作内容所需的费用，除因甲方提出的变更导致的费用增加外，不因任何因素调整。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方按照合同约定完成一定阶段的工作后，向甲方提交进度款申请报告及相关证明资料。甲方在收到报告后[X]个工作日内审核完毕，审核通过后向乙方支付至已完工作对应价款的[X]%。竣工验收款：项目全部完成并通过竣工验收后，乙方提交竣工验收报告及结算报告。甲方在收到报告后[X]个工作日内完成结算审核，审核通过后向乙方支付至合同总价款的[X]%。质量保证金：合同总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方在收到乙方申请后[X]个工作日内无息支付给乙方。四、工程期限（或服务期限）1.开始日期：本合同生效后，乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内开始项目工作，预计开始日期为[具体日期]。2.结束日期建设工程：预计竣工日期为[具体日期]，总工期为[X]日历天。乙方应根据实际情况合理安排施工进度，确保按时竣工。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。服务项目：服务期限自[开始日期]起至[结束日期]止，为期[X]个月/年。服务期限届满前，双方可根据实际情况协商是否续签合同。3.工期延误如乙方未能按照合同约定的工期完成项目，每延误一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。因甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，工期相应顺延，双方应根据实际情况协商调整合同价款及支付方式等相关事宜。五、质量标准及验收1.质量标准本项目的建设工程质量应符合国家和地方现行有关公路工程建设的施工及验收规范、质量检验评定标准等相关标准和规范的要求。服务项目的质量应满足合同约定的服务内容和质量目标，符合行业通行标准和甲方的要求。2.验收程序建设工程：乙方在完成分项工程或分部工程后，应提前通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序。工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。服务项目：甲方定期或不定期对乙方的服务质量进行检查和评估。乙方应按照甲方的要求提交服务质量报告，汇报服务工作进展及质量情况。在服务期限届满前，双方对服务质量进行全面验收。验收方式可包括现场检查、资料审查、用户评价（如有）等。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。2.若乙方未按照合同约定的质量标准完成工作或提供服务，应负责无偿返工直至达到质量要求，由此导致的工期延误或费用增加由乙方自行承担。如乙方返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等）。3.若乙方未按照合同约定的时间完成工作或提供服务，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.乙方违反保密义务，擅自泄露或使用甲方提供的资料和信息，应向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如因乙方的违约行为给甲方造成重大损失或导致甲方承担法律责任的，乙方应承担全部赔偿责任。5.任何一方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照合同总价款的[X]%向对方支付违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。八