车棚建设合同范本

车棚建设合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有建设车棚的需求，乙方具备车棚建设的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设车棚事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.车棚建设内容乙方负责为甲方在[具体地点]建设一座[车棚类型，如钢结构车棚、膜结构车棚等]车棚，车棚面积为[X]平方米。车棚的设计应符合甲方的使用需求和相关安全标准，具备良好的遮阳、挡雨功能，同时要保证外观美观、与周边环境相协调。2.车棚建设材料乙方应使用符合国家标准的优质材料进行车棚建设，主要材料包括但不限于[列举主要材料，如钢材、膜材等]，材料的规格、型号应满足设计要求，并提供材料的质量合格证明文件。3.车棚建设服务乙方负责车棚建设的全过程，包括但不限于场地勘察、设计方案制定、施工图纸绘制、材料采购、工程施工、设备安装调试、质量检测、竣工验收等工作，并确保车棚建设工程符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对车棚建设的全过程进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和期限完成车棚建设工程。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任或采取补救措施。2.义务向乙方提供车棚建设所需的相关资料和文件，协助乙方进行场地勘察和设计方案制定。按照合同约定及时支付工程款项。为乙方的施工提供必要的便利条件，如施工现场的水、电供应等。在车棚建设过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，应承担相应的责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。按照合同约定自主选择建设车棚所需的材料和设备，但应保证其质量符合国家标准和合同要求。在施工过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方给予合理的补偿或延长工期。2.义务按照国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及合同约定的要求进行车棚建设工程的设计、施工和管理，确保工程质量达到优良标准。制定详细的施工计划和进度安排，并提交给甲方备案，严格按照施工计划组织施工，确保工程按时完成。负责施工现场的安全管理工作，并承担施工过程中的安全责任。如因乙方原因导致安全事故发生，应承担全部赔偿责任。在车棚建设过程中，应接受甲方的监督检查，对甲方提出的意见和建议及时整改落实。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照合同约定向甲方提供车棚建设工程的相关资料和文件，包括但不限于设计图纸、施工记录、质量检测报告、竣工验收报告等。三、工程款项及支付方式1.工程总价款本车棚建设工程的总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价格为固定总价，包含车棚建设所需的全部费用，除因甲方原因导致工程变更外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程预付款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。车棚基础工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。车棚主体结构工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。车棚建设工程全部完工，经甲方组织相关部门进行竣工验收合格后，甲方支付工程尾款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.本车棚建设工程的开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]天。2.如因不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生后及时通知甲方，并提供相关证明文件。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。五、质量标准及验收1.质量标准车棚建设工程应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及合同约定的要求。乙方应确保车棚的结构安全、使用功能良好、外观质量符合设计要求。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，并提供完整的工程资料和文件。甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[X]个工作日内组织相关部门进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担。车棚建设工程的质保期为自竣工验收合格之日起[X]年质保期内，乙方应负责对车棚进行免费维修、保养，确保车棚正常使用。如因乙方原因导致车棚出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修处理。质保期届满后，甲方如需乙方继续提供维修服务，双方可另行协商签订维修服务协议。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定及时支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金。因甲方原因导致工程变更或延误，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准和期限完成车棚建设工程，应承担违约责任。乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金，并负责无偿整改直至达到合同要求。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量要求，乙方应负责更换，并承担由此给甲方造成的损失。乙方在施工过程中发生安全事故或因施工原因给第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如因乙方原因导致甲方被第三方追究责任的，乙方应负责处理并承担甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条