2025二级建造师真题考试真题

2025二级建造师真题考试真题考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建筑施工许可证B.建设用地规划许可证C.建筑工程规划许可证D.生产经营许可证2.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同工期为6个月。根据《中华人民共和国合同法》，该合同属于（）。A.短期合同B.中期合同C.长期合同D.定期合同3.施工单位在施工现场设置的消防车通道宽度不应小于（）米。A.3.5B.4.0C.4.5D.5.04.建设工程发生质量事故，造成人员伤亡和重大经济损失，根据《建设工程质量管理条例》，负责组织事故调查的是（）。A.项目负责人B.施工单位C.建设单位D.县级以上人民政府建设行政主管部门5.某工程项目的关键线路为A-C-E-G，总工期为40天。工作E的最早开始时间为第10天，最晚开始时间为第12天，持续时间5天，则工作E的时差为（）天。A.0B.1C.2D.36.在施工成本管理中，采用挣值法进行成本偏差分析时，成本偏差(CV)的计算公式是（）。A.BCWP-ACWPB.BCWP-BACC.ACWP-BACD.BAC-ACWP7.建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应（）。A.驳回其诉讼请求B.判令其支付全部工程款C.判令其支付参照合同约定计算的工程价款D.要求其降低工程价款8.某施工项目采用固定总价合同，合同总价包干。在施工过程中，由于业主原因导致工程范围增加，承包商可以（）。A.按实结算，要求业主追加合同价款B.按原合同总价执行，不要求业主追加合同价款C.要求业主增加合同价款，并顺延工期D.要求业主增加合同价款，但工期不变9.安全生产责任制度的核心是（）。A.安全生产教育培训B.安全检查与隐患排查C.各级安全生产责任人的落实D.安全生产奖惩措施10.施工现场临时用电线路应采用（）。A.直接埋地敷设B.敷设在地面上C.沿墙体或支架敷设D.悬空架设11.建筑工程施工质量验收中，分部工程质量验收合格的条件之一是（）。A.所含分项工程均验收合格B.所含分项工程均验收合格，且质量验收记录完整C.主要分项工程验收合格D.质量问题已整改完毕12.混凝土结构施工中，模板及其支撑体系必须具有足够的（）。A.强度、刚度和稳定性B.强度和刚度C.刚度和稳定性D.强度和稳定性13.脚手架搭设完成后，应由（）组织相关人员进行验收。A.项目经理B.安全工程师C.施工员D.搭设单位负责人14.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报送备案。A.15B.30C.60D.9015.《建设工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2017规定，绿色施工评价分为（）等级。A.三B.四C.五D.六16.施工单位采购的建筑材料，应当查验其（）等证明文件，并按合同约定与供应商进行验收。A.产品合格证、中文说明书、检验报告B.产品合格证、检测报告C.中文说明书、检验报告D.产品合格证、出厂检验报告17.在建筑工程中，用于连接墙体和柱体的砌体结构构件称为（）。A.过梁B.挑梁C.砌体填充墙D.砌筑砂浆18.建筑工程中，防水等级为I级的建筑，其地下工程防水设防要求为（）。A.一道设防B.两道设防C.三道设防D.四道设防19.采用装配式施工方法时，预制构件的运输和堆放应符合设计要求，并应采取（）等措施。A.防变形、防坠落B.防变形、防腐蚀C.防坠落、防腐蚀D.防振动、防变形20.BIM技术在施工管理中的应用价值主要体现在（）。A.提高设计效率、优化设计方案B.实现可视化管理、协同工作C.降低工程成本、缩短工期D.提升工程品质、绿色施工二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员履行下列哪些职责？（）A.组织或者参与制定安全生产规章制度和操作规程B.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患C.监督落实本单位安全生产规章制度和操作规程的情况D.组织或者参与本单位应急救援演练E.事故发生后，立即组织抢救，并保护事故现场22.建设工程施工项目进度控制的目标包括（）。A.工程合同工期B.项目总工期C.单位工程工期D.关键线路的工期E.非关键线路的工期23.施工合同管理中，可能导致合同变更的原因包括（）。A.法律法规变化B.发包方提出变更C.监理方指令变更D.施工条件发生变化E.承包方提出合理化建议被采纳24.建筑工程施工现场安全防护措施通常包括（）。A.“四口”和“五临边”防护B.脚手架安全防护C.施工用电安全防护D.临时消防设施E.危险作业管理25.建设工程质量控制体系的主要内容包括（）。A.质量目标分解B.质量管理制度C.质量保证措施D.质量信息管理E.质量改进措施26.施工现场文明施工措施通常包括（）。A.设置围挡和大门B.保持现场整洁C.做好降噪措施D.现场材料堆放整齐E.确保施工安全27.混凝土结构施工中，影响混凝土强度的因素包括（）。A.水泥强度等级B.水胶比C.骨料质量D.混凝土搅拌时间E.养护条件28.建筑工程中，常见的施工索赔类型包括（）。A.工期索赔B.成本索赔C.质量索赔D.安全索赔E.合同索赔29.绿色施工的基本原则包括（）。A.节约资源与能源B.减少污染与排放C.保护生态环境D.提高工程品质E.健康舒适30.BIM技术在建筑工程中的应用领域包括（）。A.建筑设计B.工程量计算C.施工模拟D.设备运维管理E.成本管理三、案例分析题（共2题，每题10分）31.某施工单位承接了一栋6层框架结构住宅楼施工任务，合同工期为180天。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：基础工程施工期间，由于地下文物发现，导致工期延误15天，费用增加20万元。事件二：主体结构施工期间，因业主提供的施工图纸有误，施工单位提出变更申请，经监理方确认后，工期延误10天，费用增加15万元。事件三：装修工程施工期间，因遭遇罕见台风，导致部分已完成的装修工程损坏，工期延误8天，费用增加10万元。（不考虑不可抗力因素）问题：1.对于事件一，施工单位的工期索赔和费用索赔是否合理？为什么？2.对于事件二，施工单位的工期索赔和费用索赔是否合理？为什么？3.对于事件三，施工单位的工期索赔和费用索赔是否合理？为什么？4.如果该工程采用固定总价合同，对于上述三个事件，施工单位的索赔情况会有什么变化？32.某施工单位正在实施一项大型土方开挖工程，开挖深度6米，现场地质条件复杂，存在地下水。施工前编制了专项施工方案，并按规定进行了审批。开挖过程中，发生了基坑边坡失稳的险情。问题：1.该土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程吗？请说明理由。2.施工单位在实施该专项施工方案时，应采取哪些主要安全措施？3.发生基坑边坡失稳险情时，施工单位应如何处理？4.请简述施工单位应如何进行基坑边坡的变形监测？---试卷答案一、单项选择题1.A2.A3.D4.D5.C6.A7.C8.A9.C10.C11.B12.A13.B14.B15.C16.A17.A18.C19.A20.B二、多项选择题21.ABCDE22.ABCD23.ABCDE24.ABCDE25.ABCDE26.ABCD27.ABCE28.AB29.ABC30.ABCD三、案例分析题31.1.工期索赔合理。因不可抗力（地下文物发现）导致工期延误，属于承包商不应承担的风险，业主应承担由此造成的工期延误责任。费用索赔合理。地下文物发现是业主应承担的风险，因此造成的费用增加应由业主承担。2.工期索赔合理。因业主原因（提供错误图纸）导致工期延误，属于业主应承担的责任，承包商有权要求工期补偿。费用索赔合理。业主提供错误图纸是业主应承担的风险，因此造成的费用增加应由业主承担。3.工期索赔合理。因不可抗力（罕见台风）导致工期延误，属于承包商不应承担的风险，业主应承担由此造成的工期延误责任。费用索赔合理。罕见台风属于不可抗力，因此造成的费用增加应由业主承担。4.如果采用固定总价合同，对于事件一和事件二，由于合同价格固定，且风险通常由承包商承担（除非合同另有约定），施工单位无法获得工期和费用的索赔。对于事件三，如果罕见台风在合同签订时已被明确列为不可抗力且合同中有相应处理条款，施工单位可能只能获得部分或全部费用补偿，但工期补偿通常也无法获得。32.1.是。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，开挖深度超过5米的基坑（槽）支护工程属于危险性较大的分部分项工程。2.主要安全措施应包括：编制专项施工方案并按规定审批；设置有效的基坑支护体系；进行基坑周边环境及边坡的监测；采取降排水措施；设置醒目的安全警示标志；加强施工过程中的安全检查；对作业人员进行安全技术交底；