2025二建公共课模拟试卷及解析

2025二建公共课模拟试卷及解析考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《民法典》规定，二级建造师执业资格证书属于（）。A.物权B.债权C.知识产权D.人身权2.二级建造师注册证书的有效期一般为（）年。A.1B.2C.3D.43.《建筑法》规定，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工任务发包给具有相应资质条件的（）。A.任何施工单位B.国有施工单位C.具备相应资质条件的施工单位D.大型施工单位4.涉及结构安全、重要使用功能的重要建筑，其设计文件必须由（）签字。A.项目经理B.注册建筑师C.注册结构工程师D.总工程师5.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。A.15B.30C.60D.906.施工单位应当建立、健全施工质量控制体系，其主要负责人对本单位工程质量负（）责任。A.最终B.主要C.直接D.重要7.在施工过程中，发现设计文件和图纸有错漏的，应当及时（）。A.自行修改B.报告建设单位C.报告监理单位D.停止施工8.《安全生产法》规定，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资者未履行安全生产管理职责的，责令限期改正，处（）的罚款；导致发生生产安全事故的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理。A.一万元以下B.一万元以上五万元以下C.五万元以上十万元以下D.十万元以上五十万元以下9.施工现场临时用电工程必须由（）审核，经审核合格后才能施工。A.项目经理B.专职安全员C.电气工程师D.总工程师10.建筑施工企业应当在施工现场设置消防通道，保持畅通，禁止（）。A.吸烟B.焚烧垃圾C.堆放易燃易爆物品D.以上都是11.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.412.安全生产标准化建设的目的是（）。A.提高工程质量B.降低工程成本C.提升企业安全管理水平D.增加企业利润13.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照施工组织设计编制（）。A.工作计划B.质量计划C.安全计划D.进度计划14.建设工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（）A.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；其他工程为2年B.地基基础工程和主体结构工程为30年；其他工程为5年C.所有工程均为5年D.地基基础工程和主体结构工程为5年；其他工程为2年15.施工单位应当建立质量责任制，明确（）的质量职责。A.每个管理人员B.每个作业人员C.项目负责人D.各级负责人16.涉及结构安全的见证取样试验，见证取样和送检应当由（）进行。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构17.建设工程发生质量事故，事故单位应当立即采取措施防止事故扩大，并按照国家有关规定向（）报告。A.建设行政主管部门B.安全生产监督管理部门C.人力资源和社会保障部门D.公安部门18.建设工程实行工程监理制度。工程监理单位应当根据建设单位的委托，按照（）的规定，对工程建设实施监督管理。A.法律、法规B.监理合同C.工程设计文件D.A和B19.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。总监理工程师负责（）。A.工程监理机构B.工程施工C.工程质量D.工程安全20.监理工程师应当按照工程监理规范以及（）的要求，采用旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.工程监理规范21.《标准施工招标文件》中，施工合同条款中关于不可抗力事件的范围通常不包括（）。A.超级火山爆发B.大型飓风C.疫情D.发包人延迟付款22.在工程索赔中，承包人因发包人原因导致工期延误，所获得的工期索赔被称为（）。A.成本索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同索赔23.FIDIC合同条件中，承包商提交的、说明其因非承包商原因造成的延误或增加成本的合理索赔文件，称为（）。A.工程变更单B.索赔通知C.中期支付证书D.索赔报告24.施工企业根据合同约定或有关法律规定，对已完成的工程进行检验，并自行确认质量合格的书面文件是（）。A.隐蔽工程验收记录B.工程检验评定表C.质量保证书D.竣工验收报告25.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当向（）申请办理工程竣工验收备案手续。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.工程造价管理机构D.市场监督管理局26.分部分项工程验收是在（）验收之前进行的。A.单位工程B.分部工程C.工程项目D.施工段27.建筑工程质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和（）。A.保修责任B.保修金额C.保修条件D.保修要求28.安全生产责任体系的核心是（）。A.安全投入B.安全培训C.安全管理D.安全责任落实29.施工现场动火作业必须执行（）制度。A.专人监护B.作业票C.安全防护D.限时30.建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，加强对职工的安全教育培训，未经（）教育培训或者考核不合格的，不得上岗作业。A.安全生产B.专业技能C.企业文化D.法律法规31.建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得违法分包、转包。其中，违法分包是指（）。A.施工总承包单位将建设工程分包给具有相应资质条件的单位B.劳务分包单位将其承包的劳务再分包C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位具备相应资质，按照合同约定分包工程32.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应由（）见证取样和送检。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.见证人员33.案例分析题：（背景）某工程在施工过程中，由于发包人原因导致工期延误10天，承包人据此提出了工期索赔。监理工程师审核时发现，承包人提交的索赔资料中包含了因延误导致的窝工费计算，但未提供详细的人员、设备在场记录和计价依据。请问，监理工程师应该如何处理？（）A.同意索赔B.不同意索赔C.要求承包人补充资料D.与发包人协商解决34.案例分析题：（背景）某施工现场发生一起安全事故，造成1人死亡。事故发生后，施工单位立即上报，并组织了抢救。关于此事，下列说法错误的是（）。A.施工单位应当立即按国家有关规定上报事故B.应当保护事故现场C.事故调查组应当查明事故原因、性质和责任D.可以自行销毁事故现场证据35.案例分析题：（背景）某工程主体结构完工后，建设单位组织了竣工验收。验收过程中发现部分装饰工程存在质量问题，经整改后合格。关于该工程竣工验收备案，下列说法正确的是（）。A.由于存在质量问题，不能进行竣工验收备案B.应当在装饰工程整改合格后进行竣工验收备案C.应当在主体结构验收合格后进行竣工验收备案D.可以不进行竣工验收备案36.案例分析题：（背景）某施工单位在施工过程中，发现设计文件存在错误，可能导致工程返工。施工单位应当如何处理？（）A.立即停止施工，自行修改B.立即停止施工，并报告建设单位C.继续施工，并报告建设单位D.与设计单位协商，自行修改37.建设工程合同无效，但是建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应（）。A.驳回其请求B.支持其请求C.部分支持其请求D.视具体情况决定38.安全生产事故根据人员伤亡或者直接经济损失，分为（）等级。A.三B.四C.五D.六39.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程开工前编制专项施工方案，并附具（）。A.安全验算结果B.施工进度计划C.施工预算D.材料计划40.施工现场使用的装配式建筑构件、配件和固定件，其质量必须符合国家有关规定，并由（）承担相应的质量责任。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.构件生产单位41.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反（）的规定，降低建设工程质量。A.安全标准B.工程造价C.设计规范D.合同约定42.涉及结构安全的建筑主体和承重结构部分，不得擅自改变。确需改变的，应当（）。A.报请原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案B.经原审批部门批准C.通知监理单位备案D.由施工单位自行处理43.施工单位应当建立质量管理体系，其核心是（）。A.质量目标B.质量责任C.质量制度D.质量控制44.工程监理单位发现施工不符合工程设计要求、施工技术标准或者合同约定的，应当（）。A.立即要求施工单位整改B.及时向建设单位报告C.签发工程暂停令D.向政府主管部门报告45.施工单位应当建立并实施施工日志制度，施工日志应当由（）填写。A.项目经理B.安全员C.施工员D.各班组长46.涉及结构安全的建筑主体和承重结构变更，必须（）。A.经建设单位批准B.经设计单位认可C.经监理单位审核D.经施工单位同意47.建设单位在工程竣工验收后，应当向（）移交建设项目档案。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.档案管理机构D.工程造价管理机构48.施工现场临时用电，采用三级配电、两级保护系统，其中“两级保护”是指（）。A.总配电箱和分配电箱B.分配电箱和开关箱C.总配电箱和开关箱D.开关箱和用电设备49.下列关于施工分包管理的表述，正确的是（）。A.施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B.分包单位可以将其承包的劳务再分包C.分包单位应当具备相应的资质条件D.分包单位不需要对分包工程的质量安全负责50.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府（）审查。A.住房和城乡建设主管部门B.自然资源和规划主管部门C.安全生产监督管理部门D.质量监督机构51.安全生产责任事故调查组的组成应当符合国家有关规定，并应当邀请（）参加。A.人民检察院B.建设行政主管部门C.公安机关D.安全生产监督管理部门52.建筑工程发生质量事故，事故单位应当在（）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.7253.施工单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，应当符合（）的要求，并有出厂合格证和检验报告。A.工程设计文件B.招标文件C.施工合同D.国家规定54.建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.1055.监理工程师应当按照工程监理规范以及（）的要求，采用旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。A.建设单位B.设计文件C.工程监理规范D.施工合同56.施工单位应当建立、健全施工质量控制体系，其主要负责人对本单位工程质量负（）责任。A.最终B.主要C.直接D.重要57.安全生产标准化建设的目的是（）。A.提高工程质量B.降低工程成本C.提升企业安全管理水平D.增加企业利润58.建设工程实行工程监理制度。工程监理单位应当根据建设单位的委托，按照（）的规定，对工程建设实施监督管理。A.法律、法规B.监理合同C.工程设计文件D.A和B59.分部分项工程验收是在（）验收之前进行的。A.单位工程B.分部工程C.工程项目D.施工段60.施工单位应当建立质量责任制，明确（）的质量职责。A.每个管理人员B.每个作业人员C.项目负责人D.各级负责人二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列关于二级建造师注册管理的说法，正确的有（）。A.二级建造师注册证书有效期届满，需要延续注册的，应当在有效期届满前60日内申请延续注册B.二级建造师不得同时受聘于两个及以上施工单位C.二级建造师注册证书遗失，需要补办的，应当向注册管理机构申请补办D.二级建造师在注册有效期内，改变执业单位的，应当办理变更手续E.二级建造师注册证书有效期届满，不再注册的，应当交回注册证书和执业印章62.建设单位应当将建设工程竣工验收报告报送建设行政主管部门备案，备案资料应当包括（）。A.竣工验收报告B.法律、行政法规规定的应当审查的其他文件C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评估报告E.建设工程规划许可证63.施工单位的质量责任包括（）。A.按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.建立质量管理体系C.对建筑材料、构配件和设备进行检验D.确保工程质量符合设计要求E.对施工过程中出现的质量问题承担全部责任64.安全生产管理中，风险控制的基本要求包括（）。A.消除或降低风险B.个体防护C.安全培训D.安全检查E.设置安全警示标志65.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。这里的“施工技术标准”包括（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.工程设计文件中的技术要求66.工程监理单位发现施工不符合工程设计要求、施工技术标准或者合同约定的，应当（）。A.及时向建设单位报告B.签发工程暂停令C.要求施工单位整改D.巡视检查E.平行检验67.建设工程合同无效，可能导致的法律后果有（）。A.建设工程经竣工验收合格B.合同自成立时起就没有法律约束力C.因合同取得的财产，应当予以返还D.不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿E.建设单位应当承担修复费用68.安全生产事故调查组的职责包括（）。A.查明事故原因B.查明事故性质C.查明事故责任D.提出事故处理建议E.对责任人员提出追究建议69.施工现场动火作业的安全要求包括（）。A.办理动火作业票B.清理作业现场周边的可燃物C.设置动火作业监护人D.进行动火前安全检查E.作业后立即撤离现场70.违法分包的表现形式包括（）。A.施工总承包单位将建设工程分包给具有相应资质条件的单位B.劳务分包单位将其承包的劳务再分包C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位不具备相应资质，擅自分包工程E.发包人将工程肢解后分别发包给不同的施工单位71.建设工程发生质量事故，事故单位应当采取的措施包括（）。A.停止施工B.保护事故现场C.报告事故D.组织抢救E.进行事故调查72.工程造价管理中的相关法律法规包括（）。A.《中华人民共和国招标投标法》B.《建设工程工程量清单计价规范》C.《建设工程施工合同（示范文本）》D.《建设工程质量管理条例》E.《建设工程安全生产管理条例》73.安全生产教育培训的目的包括（）。A.提高安全意识B.掌握安全知识C.增强安全技能D.预防安全事故E.降低工程成本74.建设工程竣工验收的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.规划、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件75.施工现场临时用电的安全技术要求包括（）。A.采用三级配电、两级保护系统B.使用合格的安全防护用品C.定期进行电气安全检查D.对电工进行专业培训E.照明线路与电力线路分开敷设76.分包单位应当具备相应的资质条件，其资质条件通常要求（）。A.具有独立法人资格B.具备相应的专业技术能力C.具有相应的财务实力D.具有相应的机械设备E.具有良好的业绩77.建设单位在工程竣工验收后，应当向档案管理机构移交的建设项目档案包括（）。A.竣工图纸B.工程质量评估报告C.施工组织设计D.工程合同E.监理资料78.安全生产责任事故根据人员伤亡或者直接经济损失，分为（）等级。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故E.轻微事故79.建筑工程发生质量事故，事故单位应当在（）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.72E.12080.施工单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，应当符合（）的要求，并有出厂合格证和检验报告。A.工程设计文件B.招标文件C.施工合同D.国家规定E.工程监理规范---试卷答案一、单项选择题1.C2.C3.C4.C5.B6.C7.C8.B9.C10.D11.B12.C13.B14.A15.D16.B17.A18.A19.A20.D21.D22.B23.D24.B25.A26.B27.A28.D29.B30.A31.C32.B33.C34.D35.B36.B37.B38.B39.A40.D41.C42.A43.B44.A45.C46.B47.C48.B49.C50.A51.A52.B53.D54.C55.C56.A57.C58.D59.B60.D二、多项选择题61.ABDE62.ABCD63.ABCD64.ACD65.ABCE66.ACD67.BCDE68.ABCDE69.ABCD70.BCD71.ABCD72.ABD73.ABCD74.ABCDE75.ACD76.ABCD77.ABCDE78.ABCD79.B80.CD解析一、单项选择题1.知识点：二级建造师执业资格证书的性质。二级建造师执业资格证书属于知识产权，是个人通过学习和考试获得的资格证明，受法律保护。A物权是指支配物并享受其利益的权利；B债权是得请求特定人为一定行为或不为一定行为的权利；D人身权是与人身不可分离而无直接财产内容的权利。故选C。2.知识点：二级建造师注册证书有效期。根据《注册建造师管理规定》，二级建造师注册证书的有效期一般为3年。故选C。3.知识点：《建筑法》关于工程分包的规定。根据《建筑法》第二十六条，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工任务发包给具有相应资质条件的施工单位。禁止将建筑工程肢解以后发包。故选C。4.知识点：《建设工程质量管理条例》关于设计文件签字的规定。根据《建设工程质量管理条例》第三十二条，涉及结构安全、重要使用功能的重要建筑，其设计文件必须由注册结构工程师签字；其他建筑的设计文件，应当由注册建筑师签字；注册建筑师负责该建筑的设计文件和图纸。故选C。5.知识点：《建设工程质量管理条例》关于竣工验收备案的规定。根据《建设工程质量管理条例》第五十三条，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。故选B。6.知识点：《建设工程质量管理条例》关于工程质量责任的规定。根据《建设工程质量管理条例》第二十一条，施工单位应当建立、健全施工质量控制体系，其主要负责人对本单位工程质量负直接责任。故选C。7.知识点：《建设工程质量管理条例》关于设计文件修改的规定。根据《建设工程质量管理条例》第二十八条，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有错漏的，应当及时报告建设单位。故选C。8.知识点：《安全生产法》关于安全生产管理职责的规定及处罚。根据《安全生产法》第九十七条，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资者未履行安全生产管理职责的，责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理。故选C。9.知识点：施工现场临时用电工程的责任人。根据相关规定，施工现场临时用电工程必须由电气工程师审核，经审核合格后才能施工。故选C。10.知识点：施工现场消防安全规定。根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》等规定，施工现场应当设置消防通道，保持畅通，禁止吸烟、焚烧垃圾、堆放易燃易爆物品。故选D。11.知识点：安全生产教育培训频率。根据《安全生产培训管理办法》等规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。故选B。12.知识点：安全生产标准化建设的目的。安全生产标准化建设的目的是通过建立科学、系统、规范的安全管理制度和操作规程，提升企业安全管理水平，预防事故发生。故选C。13.知识点：《建设工程质量管理条例》关于施工单位施工的要求。根据《建设工程质量管理条例》第二十五条，施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照施工组织设计编制质量计划。故选B。14.知识点：《建设工程质量管理条例》关于工程质量保修期限的规定。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；其他工程为2年。故选A。15.知识点：施工企业质量责任制。根据相关规定，施工单位应当建立质量责任制，明确各级负责人的质量职责。故选D。16.知识点：见证取样试验的责任主体。根据相关规定，涉及结构安全的见证取样试验，见证取样和送检应当由监理单位进行。故选B。17.知识点：《建设工程质量管理条例》关于工程质量事故报告的规定。根据《建设工程质量管理条例》第五十二条，建设工程发生质量事故，事故单位应当立即采取措施防止事故扩大，并按照国家有关规定向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选A。18.知识点：工程监理单位的管理依据。根据《建设工程监理规范》等规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，按照法律、法规的规定，对工程建设实施监督管理。故选D。19.知点：总监理工程师的职责。根据《建设工程监理规范》等规定，总监理工程师负责工程监理机构。故选A。20.知点：工程监理的方式。根据《建设工程监理规范》等规定，监理工程师应当按照工程监理规范以及施工合同的要求，采用旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。故选D。21.知点：标准施工招标文件中关于分包的规定。根据《标准施工招标文件》合同条款，施工合同条款中关于不可抗力事件的范围通常不包括发包人延迟付款，因为这属于发包人违约行为。故选D。22.知点：工程索赔的分类。因发包人原因导致工期延误，承包人据此提出的工期索赔被称为工期索赔。故选B。23.知点：FIDIC合同条件中的索赔文件。根据FIDIC合同条件，承包商提交的、说明其因非承包商原因造成的延误或增加成本的合理索赔文件，称为索赔报告。故选D。24.知点：工程检验评定表的定义。施工企业根据合同约定或有关法律规定，对已完成的工程进行检验，并自行确认质量合格的书面文件是工程检验评定表。故选B。25.知点：《建设工程质量管理条例》关于竣工验收备案的规定。根据《建设工程质量管理条例》第五十三条，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。故选A。26.知点：分部分项工程验收与单位工程验收的关系。分部分项工程验收是单位工程验收的基础，应在单位工程验收之前进行。故选B。27.知点：《建设工程质量管理条例》关于工程质量保修书的规定。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，建设工程的保修范围、保修期限和保修责任应当在保修书中明确。故选A。28.知点：安全生产责任体系的核心。安全生产责任体系的核心是安全责任落实。故选D。29.知点：施工现场动火作业制度。根据相关规定，施工现场动火作业必须执行作业票制度。故选B。30.知点：安全生产教育培训的对象。根据相关规定，未经安全生产教育培训或者考核不合格的，不得上岗作业。故选A。31.知点：违法分包的定义。违法分包是指施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；或者分包单位将其承包的劳务再分包；或者施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位。故选C。32.知点：见证取样试验的责任主体。根据相关规定，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应由监理单位见证取样和送检。故选B。33.案例分析题。因发包人原因导致工期延误，承包人据此提出了工期索赔。监理工程师审核时发现，承包人提交的索赔资料中包含了因延误导致的窝工费计算，但未提供详细的人员、设备在场记录和计价依据。根据索赔原则，索赔必须有充分的证据支持。承包人需要补充提供详细的人员、设备在场记录和计价依据，才能证明窝工费的存在和合理性。故选C。34.案例分析题。安全生产事故等级根据人员伤亡或者直接经济损失确定，分为一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故四个等级。轻微事故不属于法定的事故等级。故选D。35.案例分析题。根据《建设工程质量管理条例》等规定，建设单位在工程竣工验收合格后，应当及时办理工程竣工验收备案手续。虽然存在部分装饰工程质量问题，但经整改合格后，仍然可以组织竣工验收并备案。故选B。36.案例分析题。根据《建设工程质量管理条例》第二十八条，施工单位在施工过程中发现设计文件存在错误，可能导致工程返工，应当立即停止施工，并报告建设单位。故选B。37.知点：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》关于无效合同工程处理的规定。根据该解释第十四条，建设工程施工合同无效，但是建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。故选B。38.知点：《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故等级的规定。安全生产事故根据人员伤亡或者直接经济损失，分为一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故四个等级。故选B。39.知点：危险性较大的分部分项工程专项施工方案。根据相关规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程开工前编制专项施工方案，并附具安全验算结果。故选A。40.知点：装配式建筑构件的质量责任。根据相关规定，施工现场使用的装配式建筑构件、配件和固定件，其质量必须符合国家有关规定，并由构件生产单位承担相应的质量责任。故选D。41.知点：《建设工程质量管理条例》关于建设单位质量责任的规定。根据《建设工程质量管理条例》第四条，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反本法的规定，降低建设工程质量。故选C。42.知点：《建设工程质量管理条例》关于改变主体结构的规定。根据《建设工程质量管理条例》第四十五条，涉及结构安全的建筑主体和承重结构部分，不得擅自改变。确需改变的，应当报请原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选A。43.知点：施工企业质量管理体系的核心。施工企业质量管理体系的核心是明确各级负责人的质量职责。故选B。44.知点：工程监理单位发现施工问题的处理。根据《建设工程监理规范》等规定，工程监理单位发现施工不符合工程设计要求、施工技术标准或者合同约定的，应当及时向建设单位报告，并要求施工单位整改。故选A。45.知点：施工日志的填写人。根据施工管理实践，施工日志应当由施工员填写。故选C。46.知点：改变主体结构的安全要求。根据相关规定，涉及结构安全的建筑主体和承重结构变更，必须经设计单位认可。故选B。47.知点：建设项目档案的移交主体。根据相关规定，建设单位在工程竣工验收后，应当向档案管理机构移交建设项目档案。故选C。48.知点：施工现场临时用电三级配电、两级保护系统。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46，施工现场临时用电采用三级配电、两级保护系统，其中“两级保护”是指总配电箱和分配电箱（或总配电箱和开关箱）设置漏电保护器。故选B。49.知点：施工分包管理的规定。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，施工总承包单位不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；劳务分包单位不得将其承包的劳务再分包。分包单位应当具备相应的资质条件。故选C。50.知点：施工图设计文件审查的主体。根据《建设工程勘察设计管理条例》等规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门审查。故选A。51.知点：安全生产事故调查组的组成。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，安全生产事故调查组的组成应当符合国家有关规定，并应当邀请人民检察院参加。故选A。52.知点：《建设工程质量管理条例》关于工程质量事故报告时限的规定。根据《建设工程质量管理条例》第五十二条，建筑工程发生质量事故，事故单位应当在24小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选B。53.知点：建筑材料、构配件和设备的质量要求。根据《建设工程质量管理条例》第三十条，施工单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，应当符合国家规定的要求，并有出厂合格证和检验报告。故选D。54.知点：《建设工程质量管理条例》关于保温工程保修期限的规定。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。故选C。55.知点：工程监理的要求。根据《建设工程监理规范》等规定，监理工程师应当按照工程监理规范以及施工合同的要求，采用旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。故选D。56.知点：施工单位质量责任主体。根据《建设工程质量管理条例》等规定，施工单位应当建立、健全施工质量控制体系，其主要负责人对本单位工程质量负直接责任。故选A。57.知点：安全生产标准化建设的目的。安全生产标准化建设的目的是通过建立科学、系统、规范的安全管理制度和操作规程，提升企业安全管理水平。故选C。58.知点：工程监理单位的职责依据。根据《建设工程监理规范》等规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，按照法律、法规和监理合同的规定，对工程建设实施监督管理。故选D。59.知点：分部工程验收与单位工程验收的关系。分部分项工程验收是在单位工程验收之前进行的。故选B。60.知点：施工企业质量责任制。根据相关规定，施工单位应当建立质量责任制，明确各级负责人的质量职责。故选D。二、多项选择题61.知识点：二级建造师注册管理。根据《注册建造师管理规定》，二级建造师注册证书有效期届满，需要延续注册的，应当在有效期届满前60日内申请延续注册；二级建造师不得同时受聘于两个及以上施工单位；二级建造师注册证书遗失，需要补办的，应当向注册管理机构申请补办；二级建造师在注册有效期内，改变执业单位的，应当办理变更手续；二级建造师注册证书有效期届满，不再注册的，应当交回注册证书和执业印章。故选ABDE。62.知点：《建设工程质量管理条例》关于竣工验收备案的规定。根据《建设工程质量管理条例》第五十三条，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。备案资料应当包括竣工验收报告、法律、行政法规规定的应当审查的其他文件、施工图设计文件、竣工图纸、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件、工程合同、工程结算资料、规划、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件。故选ABCD。63.知点：施工单位的质量责任。根据《建设工程质量管理条例》等规定，施工单位的质量责任包括：按照工程设计图纸和施工技术标准施工；建立质量管理体系；对建筑材料、构配件和设备进行检验；确保工程质量符合设计要求。故选ABCD。64.知点：安全生产风险控制的基本要求。根据安全生产管理原理和方法，风险控制的基本要求包括：消除风险（通过技术、管理手段消除危险源或危险因素）；降低风险（采取工程技术措施、管理措施降低风险等级）；设置安全警示标志（提醒作业人员注意危险）。故选ACD。65.知点：施工技术标准的范围。施工技术标准包括国家标准、行业标准、地方标准以及企业标准。故选ABCE。66.知点：工程监理单位发现施工问题的处理。根据《建设工程监理规范》等规定，工程监理单位发现施工不符合工程设计要求、施工技术标准或者合同约定的，应当及时向建设单位报告，要求施工单位整改，并进行巡视检查和平行检验。故选ACD。67.知点：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》关于无效合同处理的规定。根据该解释第十四条，建设工程施工合同无效，可能导致的法律后果包括：因合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿；因合同取得的利益，应当返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿；造成损失的，